COMUNE DI ODALENGO GRANDE

Transcript

1 COMUNE DI ODALENGO GRANDE Rep. n. 401 Provincia di Alessandria CONTRATTO D APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLI FOTOVOLTAICI DI 6,00 KW/P SUL TETTO DELL IMMOBILE COMUNALE CENTRO POLIFUNZIONALE. CIG F7 CUP E85F L anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di Dicembre, nella residenza comunale, presso l ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.sa Di Maria Maria Luisa, Segretario Comunale del Comune di Odalengo Grande, autorizzato a rogare nell interesse del Comune gli atti in forma pubblica - amministrativa, ai sensi di legge e di statuto, senza l assistenza dei testimoni per espressa concorde rinuncia delle parti e con il mio consenso, sono personalmente comparsi: La Sig.ra Loredana Barbero, nata a Torino (TO) il , che dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Odalengo Grande, C.F.: , nella sua qualità di Responsabile della firma dei contratti il Sig. Mariele Bordin nato a Vercelli (VC) residente a Palazzolo V.se, in qualità di titolare della ditta F.lli Bordin s.n.c. di Mariele e Alan, p. iva , di seguito nel presente atto denominato appaltatore, comparenti della cui identità personale e giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo; PREMESSO Che con la deliberazione G.C. n. 41 del 18/10/2012 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici di 6,00 kw/p sul tetto dell immobile di proprietà comunale Centro Polifunzionale, per un importo di ,00 di cui ,00 per lavori a base d asta, 695,00 per oneri per la sicurezza ed 4.500,00 per somme a disposizione dell Amministrazione; Che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione n. 16 del 03/12/2012 dal Responsabile del Servizio LL.PP., i lavori sono stati affidati al sunnominato appaltatore, per il prezzo di ,62 ( euro diecimilaottocentoventuno/62) oneri per la sicurezza inclusi e iva esclusa, così come determinato in seguito al ribasso d asta del 31,60% sul prezzo a base di gara di ,00 (quattordicimila ottocentocinque/00). TUTTO CIO PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue: TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Oggetto del contratto La stazione appaltante concede all appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l appalto dei lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici di 6,00 kw/p sul tetto dell immobile di proprietà comunale Centro Polifunzionale, sito in località Pozzo. L appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti di seguito indicati che fanno parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegati.

2 Articolo 2. Documenti che fanno parte del contratto. 1. Fa parte del presente contratto al quale viene materialmente allegato il capitolato speciale d appalto e l elenco prezzi unitari di progetto; Fanno parte, altresì, del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: - il capitolato generale d appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145; gli elaborati grafici progettuali; il piano operativo di sicurezza a carico dell appaltatore; il piano di sicurezza e coordinamento; il cronoprogramma Articolo 3. Capitolato speciale d appalto. 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione E estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall articolo 12 del presente contratto.-- Articolo 4. Ammontare del contratto. 1.L importo contrattuale ammonta a netti ,62 (Euro diecimilaottocentoventuno/62), di cui: a) ,62 (Euro diecimilacentoventisei/62) per fornitura e posa impianto; b). 695,00 (Euro seicentonovantacinque/00) per oneri per l attuazione dei piani di Sicurezza; L importo contrattuale è al netto dell I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per cui l importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalla Impresa appaltatrice alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell appaltatore, direzione del cantiere. 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell articolo 2 del capitolato generale d appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Odalengo Grande, presso la segreteria comunale Ai sensi dell articolo 3, comma 1, del capitolato generale d appalto, i pagamenti a favore dell appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario L appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale il subcontraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/ l appaltatore si è impegnato in sede di offerta a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi L Appaltatore deve emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla Legge. Le fatture emesse devono essere in regola ai fini fiscali e conformi alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto ed al CUP comunicato dall Amministrazione comunale nonché alla singola tipologia di attività o componente del lavoro, servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato

3 Il contratto si intende risolto nel caso in cui l appaltatore non provveda a comunicare il conto corrente dedicato che dovrà essere aperto presso gli istituti di credito o la società poste italiane p.a. TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI Articolo 6. Termini per l'ultimazione dei lavori. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 10 (dieci) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori Articolo 7. Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all uno per mille dell importo dei lavori. Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori. E ammessa la sospensione dei lavori qualora ricorrano le condizioni di cui all Art. n. 18 del Capitolato Speciale d Appalto Per le sospensioni dei lavori si applicano l articolo 133 del regolamento generale e l articolo 18 del capitolato generale di appalto Articolo 9. Oneri a carico dell appaltatore. 1. Sono a carico dell appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale l appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali E altresì a carico dell appaltatore la dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto n.37 del 22/01/2008 Installazione degli impianti all interno degli edifici. Al termine dei lavori dovrà essere prodotta dall impresa appaltatrice dichiarazione di conformità a firma dell installatore e relativi allegati a firma del tecnico abilitato secondo quanto prescritto dalla citata legge relativamente agli impianti tecnologici. Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori. 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti Si applicano gli articoli 159, 160 del regolamento generale e l articolo 20 del capitolato speciale di appalto Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l articolo 1664, primo comma, del codice civile Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo. Si applica la disciplina cui agli articoli 161e 162, 168,169 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000 e dell articolo 3 del capitolato speciale di appalto Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1.Non è dovuta alcuna anticipazione. 2.Sono previsti pagamenti in acconto secondo le modalità indicate dall art.20 del Capitolato speciale d appalto.

4 3.Per il pagamento a saldo si rinvia a quanto stabilito dall art.22 del Capitolato speciale d appalto. Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo. L emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo avviene ai sensi dell articolo 23 del capitolato speciale di appalto, si applicano gli articoli 15 e 208 del regolamento generale e l articolo 37 del capitolato generale Articolo 15. Risoluzione del contratto. 1.Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l art. 33 del capitolato speciale d appalto e le disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006 e nel D.P.R. 207/ Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall art.134 del D.lgs n. 163/ La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;----- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili Articolo 16. Controversie. Qualora, a seguito dell iscrizione di riserve sui documenti contabili, l importo economico dell opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell art.240 del D.Lgs. 12 aprile 2006,n163; L accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.lgs. n.163/2006, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Casale Monferrato TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all articolo 7 del capitolato generale d appalto L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del

5 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori Ai sensi dell articolo 13 del capitolato generale d appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.-- Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a)il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; b) un proprio piano operativo di sicurezza Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia. 1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del Articolo 20. Subappalto. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità L Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non avvalersi del subappalto. Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero in data 12/12/2012 rilasciata dalla Allianz S.p.A. DI Crescentino per l'importo di 3.592,78 (Euro tremilacinquecentonovantadue/78) pari al 33,20% per cento dell'importo dell importo contrattuale di ,62= La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione ( o collaudo provvisorio) Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazioni per danni di esecuzione. 1. Ai sensi dell articolo 129 del D. Lgs n. 163/2006, l appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa derivanti salvo quelli derivanti da errore di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione dei lavori con polizza numero in data 12/12/2012 rilasciata dalla Allianz S.p.A. di Crescentino per un massimale non inferiore ad euro ; TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

6 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore Sono altresì a carico dell appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante Il Comune ai sensi dell art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni, informa l appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia Io Segretario rogante ho ricevuto quest atto ne ho data lettura alle parti che l hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. Il Rappresentante della stazione appaltante f.to Barbero Loredana L'appaltatore f.to Mariele Bordin Il Segretario Comunale f.to Di Maria dr.ssa Maria Luisa