L'anno duemilanove, il giorno del mese di , in Treviso, in Via. Avanti a me,, Segretario generale del Comune di

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA ATTO AGGIUNTIVO L'anno duemilanove, il giorno del mese di , in Treviso, in Via Municipio n. 16, presso la Sede municipale di Ca Sugana Avanti a me,, Segretario generale del Comune di Treviso, rogante il presente atto ai sensi dell articolo 97 del T.U.E.L approvato con D.Lgs 267/00, senza l assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta dai comparenti con il mio consenso, sono comparsi i signori: 1)., nato a.. (..) il, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n ), ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00, e dell articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n /604 del 7 luglio 1999 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n /120 del 7 marzo 2001, esecutivo ai sensi di legge, ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n del ), nato a il, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante della ditta Battiston Vittorino s.n.c. con sede in Concordia Sagittaria (VE), Via dell Artigianato, 5, come risulta dal..: premesso che: - con delibera di Giunta Comunale n. 194 del è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di Realizzazione di fognatura tipo A completa di allacciamenti lungo Via Concordia e Vie limitrofe, predisposto dal Geom. Andrea Saccone per un importo com- 1

2 plessivo di ,21 di cui ,09 per lavori; - con determinazione del dirigente del Settore Affari Istituzionali, Contratti e Appalti n del , a seguito gara d'appalto mediante procedura ristretta semplificata, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all impresa BATTISTON VITTORINO s.n.c. con sede in Concordia Sagittaria (VE), Via dell Artigianato, 5, che ha offerto il ribasso del 13,05% sull importo dei lavori posto a base di gara, per il prezzo di euro ,41 oltre ,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi ,41 (iva esclusa); - il contratto è stato stipulato in data , rep. n ed i lavori sono stati consegnati in data ; - i lavori furono sospesi con verbale di sospensione temporanea a far data dal 28/11/08 e successivamente ripresi, con relativo verbale, in data 12/01/09; - con provvedimento n del 04/11/2008 è stata approvata una prima perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale pari ad Euro ,09 (al netto del ribasso contrattuale), per un totale complessivo dei lavori pari ad euro ,50 (IVA esclusa); - i lavori sono stati ulteriormente sospesi a far data dal 03/06/09 per la predisposizione di una seconda perizia suppletiva e di variante; - con delibera di Giunta Comunale n è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto per un maggiore importo dei lavori pari ad euro ,25 ( al netto del ribasso contrattuale), che ha elevato l importo netto contrattuale da euro ,50 (già incrementato a seguito della prima perizia) ad euro ,75 (IVA esclusa); 2

3 - con il provvedimento sopra richiamato è stato altresì approvato l'atto di sottomissione n.2, sottoscritto dall'impresa in data 21/09/2009, e concessa una proroga di 15 giorni al termine di ultimazione dei lavori; - l'approvazione delle due perizie suppletive determina un aumento complessivo dell'importo contrattuale di euro ,34 (euro ,09 prima perizia ed euro ,25 seconda perizia) pari ad un aumento percentuale del 23,13%, superiore al quinto d obbligo che l appaltatore è tenuto ad eseguire in aumento o in diminuzione rispetto al contratto ai sensi della normativa vigente; - con delibera di Giunta Comunale n del è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo per l affidamento dei lavori in argomento; - che occorre quindi passare alla stipula del relativo contratto aggiuntivo; tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto pubblico quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue: Art. 1) Il Comune di Treviso, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida alla ditta BATTISTON VITTORINO s.n.c. con sede in Concordia Sagittaria (VE), Via dell Artigianato, 5 che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l appalto dei lavori aggiuntivi per l'importo complessivo di Euro ,34 relativi all'intervento di Realizzazione di fognatura tipo A completa di allacciamenti lungo Via Concordia e Vie limitrofe, che dovranno essere eseguiti entro il tempo utile di cui al contratto d appalto principale aumentato di complessivi giorni 15 (quindici), in conformità alla proroga concessa per la perizia suppletiva e di variante, approvata con delibera di 3

4 Giunta Comunale n. del.. Art. 2) La società appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a dare esecuzione all appalto dei lavori aggiuntivi anzidetti, per l importo complessivo di euro ,34 (settantanovequattrocentosettanta/34) al netto del ribasso d asta del 13,05%, (iva esclusa), nei termini, modi e alle condizioni indicate nel richiamato contratto principale stipulato in data , rep. n e degli elaborati di cui alla perizia approvata con delibera di Giunta Comunale n. del.. Art. 3) Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, tutti sottoscritti marginalmente dalla società appaltatrice, in segno di piena totale e incondizionata accettazione e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati: - relazione illustrativa e quadro economico; - quadro comparativo - computo metrico estimativo - atto di sottomissione n. 2 Si dà atto che i documenti si trovano depositati presso il Settore Lavori pubblici e che la sottoscrizione è avvenuta prima della firma del presente contratto aggiuntivo. Art. 4) Il corrispettivo dovuto dal Comune all appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto in oggetto è stabilito in Euro ,34 (settantanovequattrocentosettanta/34) oltre I.V.A. Art. 5) Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano, come fossero qui trascritte integralmente, tutte le condizioni e norme stabilite nel contratto d appalto principale. Art. 6) Sul luogo dei lavori la società appaltatrice sarà rappresentata, in qualità di responsabile del cantiere, da nato a il e residente a in via 4

5 Art. 7) A garanzia degli obblighi derivanti dalla stipulazione del presente contratto l appaltatore ha prestato cauzione definitiva di..- mediante polizza fidejussoria emessa in data da a copertura totale dei lavori suppletivi affidati; Art. 8) La società appaltatrice, come sopra rappresentata, dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede municipale in Treviso, via Municipio n. 16. Art. 9) Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso. Art. 10) Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della società. Art. 11) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n Richiesto dall'amministrazione comunale, ho rogato il presente atto e ne ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla volontà espressami e lo firmano qui di seguito assieme a me Segretario rogante. Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali mi hanno dichiarato di averne già presa visione. Consta quest atto, scritto da persona di mia fiducia con l ausilio di mezzi elettronici, di numero otto intere pagine e parte della presente fin qui. Il Dirigente: La Ditta: Il Segretario Generale: 5

6 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., la società BAT- TISTON VITTORINO s.n.c. a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 2,3,5, 7, 9, 10. La Ditta: 6