Scheda Attivita' / Intervento. 1 - Dati Identificativi

Transcript

1 Scheda Attivita' / Intervento REG-S-KR02 Data Stampa : 12/01/2009 Data aggiornamento codici: 12/01/2009 Intesa Governo / Regione: Accordo di Programma Quadro: Responsabile Accordo: CALABRIA Atto di raccordo APQ "Infrastrutture di Trasporto" e Atti integrativi Ing. Roberto Sabatelli Codice Scheda: REG-S-KR Dati Identificativi Versione del: 31-DIC-08 Codice Operazione Fondi Strutturali: C.U.P.: H51B Codici Errore: Codici Warning: Codici Criticità: Titolo Intervento: Settore d' Intervento: Tipo d' Intervento SS SS Realizzazione della strada provinciale dalla SS 106 per Cutro alla ex SS 109 in contrada Lenza INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONE Localizzazione: Regione Provincia Comune Obiettivo U.E. CALABRIA CROTONE CROTONE 1 CUTRO ROCCABERNARDA 1 1 Responsabile Intervento: Arch. Giuseppe Macheda Recapito: Via Mario Nicoletta Crotone Soggetto Proponente: REGIONE CALABRIA Soggetto Percettore: REGIONE CALABRIA Soggetto Attuatore: Provincia di Crotone Altri Soggetti: Stato Intervento: Attivo Criticità Finanziaria : L'intervento originario ( Meuro 13,100) è stato scisso in due schede, rispettivamente REG-S-KR02 ( Meuro3,000) e REG-S-KR02a ( Meuro 10,100), per mere esigenze di semplificazine di inserimento dei dati sull'applicativo, ma l'appalto è unico ed in corso. L'esigenza della scissione è nata dalla rescissione del contratto alla impresa aggiudicataria, a seguito di informativa prefettizia antimafia. Tale Lunedì, Gennaio Pagina 1 di 10

2 evento ha determinato la scissione in due subschede, l'una precedente alla data di rescissione del 29/11/2005, e l'altra successiva a tale data. Lunedì, Gennaio Pagina 2 di 10

3 Nessuna Progettazione 2 - Cronoprogramma dell' Intervento A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula B. Attivita Progettuali 1. Studio di Fattibilità: Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo N Soggetto competente Alla data di stipula dell'accordo era in fase avanzata la redazione del progetto preliminare 2. Livelli di Progettazione: A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo S 01-GIU-02 Effettiva 01-NOV-02 Effettiva 12-DIC-02 Effettiva Soggetto Competente: Amministrazione Provinciale di Crotone Progettazione Preliminare approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale N. 477 del B - DEFINITIVA Soggetto Competente: Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo S 24-OTT-03 Effettiva 18-NOV-03 Effettiva 15-APR-04 Effettiva Amministrazione Provinciale di Crotone Progettazione Definitiva approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale N.179 del C - ESECUTIVA Soggetto Competente Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo S 16-APR-04 Effettiva 30-AGO-04 Effettiva 20-SET-04 Effettiva Amministrazione Provinciale di Crotone Progettazione Esecutiva approvata con Det. N.1592 del C1. Approvazioni PROGETTAZIONE - VIA (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE), CONFERENZA DEI SERVIZI ED ALTRI PARERI O AUTORIZZAZIONI Conferenza dei Servizi ex art. 10 Legge 340/2000 Data Inizio 25-NOV-03 Tipo Effettiva Data Fine 09-MAR-04 Tipo Effettiva Soggetto competente: Lunedì, Gennaio Pagina 3 di 10

4 C2. Altre Attività PROGETTAZIONE - DEFINITIVA Parere tecnico COTER - N.566 del Data Inizio 04-MAG-04 Effettiva 04-MAG-04 Effettiva Tipo Data Fine Tipo Soggetto competente Lunedì, Gennaio Pagina 4 di 10

5 D. Dati di Realizzazione 1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI Data Inizio Tipo Data Fine Tipo 28-SET-04 Effettiva 30-DIC-04 Effettiva 2. ESECUZIONE LAVORI Data Inizio Tipo Data Fine Tipo 30-APR-04 Effettiva 15-FEB-05 Effettiva A seguito di informativa prefettizia riferita alla impresa capogruppo dell'ati aggiudicataria, si è proceduto al recesso dal contratto d'appalto con determinazione n del Recesso contrattuale non in danno. (Ai sensi del DPR 252/'98 art. 10). La data indicata di rescissione lavori chiude la 1 fase di questo appalto. Esso è stato successivamente appaltato alla seconda classificata ai sensi dell'art.140 del d.lgs. 163/ SOSPENSIONE LAVORI Data Inizio Tipo Data Fine Tipo 24-OTT-05 Effettiva 29-NOV-05 Effettiva Sospensione dei lavori disposta per la redazione di una perizia di variante 4. COLLAUDO Data Inizio Tipo Data Fine Tipo 19-APR-05 Effettiva 01-MAG-07 Effettiva Collaudo effettuato in corso d'opera. La data inizio coincide con l'affidamento dell'incarico di collaudo, quella fine con il collaudo dei lavori affidati alla 1 aggiudicataria.( 1 fase) 5. FUNZIONALITA Data Inizio Tipo Data Fine Tipo 01-FEB-09 Prevista 01-FEB-09 Prevista Lunedì, Gennaio Pagina 5 di 10

6 3 - Piano Economico Costo Complessivo (Euro): ,00 Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro) : ,47, , ,85, , ,62, , ,06, , ,00, ,00 Avanzamento della Spesa (%): 100, Piano Finanziario Fonte Statale Descrizione della fonte: Legge Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Estremi del Provvedimento: Importo (Euro) ,00 Delibera CIPE N. 20 del Quota E.4 Risorse Regioni Mezzogiorno Anno esercizio: 2006 Lunedì, Gennaio Pagina 6 di 10

7 5 - Avanzamento Contabile A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro) ,00 20-DIC ,00 Pubblicità gara progettazione 19-FEB ,99 Pubblicità gara progettazione 14-LUG ,00 Pubblicità gara progettazione. 04-AGO ,51 contratto progettazione DL 28-NOV ,80 Pubblicità espropri 02-DIC-03 commissione gara progettazione 8.000,00 23-APR ,63 diritti tecnici preliminare e RUP 20-SET ,56 pubblicità gara lavori 26-OTT ,00 pubblicità gara lavori 18-NOV-04 Commissione verifica giustificazione appalti 2.935,02 30-DIC-04 Stato di consistenza impresa aggiudicataria ,08 10-FEB ,12 Pubblicità aggiudicazione Lunedì, Gennaio Pagina 7 di 10

8 15-FEB ,14 Espropri I Tranche. 19-APR ,45 Commisiione Collaudo 29-DIC ,00 Consulenza Tecnico-legale 16-FEB ,70 Espropri 80% II Tranche B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro) ,76 10-APR ,99 pubblicità 26-LUG ,00 pubblicità 01-OTT ,00 pubblicità rettifica dato errato contenuto nei precedenti monitoraggi 10-DIC ,68 anticipazione progettista 12-DIC ,00 commissione 12-DIC ,80 pubblicità espropri 22-LUG ,45 diritti tecnici al preliminare 24-NOV ,56 pubblicità avviso gara 14-DIC ,84 pubblicità rettifica Lunedì, Gennaio Pagina 8 di 10

9 28-FEB ,66 Espropri 19-APR ,12 Pubblicità Avviso agg. 05-AGO ,85 I SAL Lavori 22-SET ,76 Progettazione 19-DIC ,23 II SAL Lavori 17-GEN ,48 I SAL Dir. Lavori 16-FEB ,70 80% Indennità Espropri 10-MAR ,65 II SAL Dir. Lavori 14-SET-06 Attività consulenza tecnico-amm ,00 10-OTT-06 Attività consulenza tecnico-amm. I rata ,00 23-NOV-06 Attività consulenza tecnico-amm. II rata ,00 30-GEN-07 Anticipazione su stato di consistenza lavori ,00 31-MAG-07 Attività consulenza tecnico-amm. III rata ,00 22-OTT ,18 diritti tecnici r.u.p. Lunedì, Gennaio Pagina 9 di 10

10 11-DIC ,48 indennità di esproprio 08-APR ,44 Commissione di gara 2/3 27-MAG ,45 compenso collaudo I fase 13-GIU ,44 Saldo DL C. Economie Riprogrammabili Importo Totale (Euro): 6 - Avanzamento Fisico Avanzamento Lavori (%): 100,00 Indicatori di realizzazione Lunedì, Gennaio Pagina 10 di 10