COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (PROVINCIA DI CROTONE)

Transcript

1 Copia COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (PROVINCIA DI CROTONE) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 143 del 14/10/2010 OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO D APPALTO PER ACQUISTO N 2 VEICOLI PER TRASPORTO LEGGERO DA UTILIZZARE PER ESPLETAMENTO SERVIZI - C.P.A. S.ANNA L anno 2010 il giorno 14 del mese di OTTOBRE, con inizio alle ore nella sala delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, si è riunita la Giunta Comunale. All appello risultano: Cognome/Nome Carica Presenti GIRASOLE Carolina Sindaco SI RIZZO Anselmo Vice Sindaco SI BATTIGAGLIA Domenico LIO' Guglielmo GIRASOLE Vincenzo BOMBARDIERE Marcello BRUNO Domenico Partecipa il Segretario Comunale LA PEGNA Pasquale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Dott.ssa, GIRASOLE Carolina, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sull argomento di cui all oggetto sopra indicato.

2 DELIBERA N. 143 del 14/10/2010 PROPOSTA n. 151 DI DELIBERAZIONE La Giunta Comunale Oggetto: approvazione capitolato d appalto per acquisto N 2 veicoli per trasporto leggero da utilizzare per espletamento servizi - Centro di Prima Accoglienza S. Anna. Premesso: - Che in data 27/04/2009 è stata stipulata apposita convenzione, con la quale la Prefettura di Crotone affida al Comune di Isola di Capo Rizzuto, la gestione dei servizi di pulizia e manutenzione presso il Centro di Prima Accoglienza di S. Anna, così come previsto nell art. 3 della convenzione stessa; - Che tra i servizi da svolgere all interno della struttura di accoglienza sono previsti i servizi di: giardinaggio, raccolta R.S.U., trasporto materassi e/o brandine per l allestimento degli alloggi ospiti ; Considerato: - Che per svolgere quotidianamente detti servizi all interno della struttura di accoglienza, necessita utilizzare regolarmente un congruo numero di operatori ; - Dato atto: - Che l acquisto dei veicoli in oggetto è, volto a migliorare i servizi in questione, provvedendo altresì, a ridurre il numero degli addetti, abbattendo in modo considerevolmente il costo del lavoro; - Ritenuto Che per gli obblighi assunti nella predetta convenzione e, per i motivi sopra esposti procedere all acquisto dei veicoli in questione; Accertato Che da indagine di mercato effettuata dal responsabile dei servizi da espletare all interno della struttura di accoglienza S. Anna il costo di n 1 veicolo in questione è pari ad ,00 iva inclusa; Che il costo complessivo dei veicoli in oggetto è pari ad ,00 iva inclusa; Visto il cap.1982 cod del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; Visto il D.lgs. del 18/08/2000 n 267; Visto il Regolamento comunale di contabilità; Visto lo Statuto Comunale; Con voti unanimi e favorevoli espressi nei termini di legge DELIBERA 1) Di approvare l allegato capitolato d appalto relativo ai veicoli in oggetto, da utilizzare per l espletamento dei servizi all interno del Centro di Prima Accoglienza S. Anna. 2) di demandare al responsabile gestione servizi C.P.A S. Anna, di impegnare la somma di ,00 provvedendo a formulare, tutti gli adempimenti amministrativi, necessari per l acquisto dei veicoli in questione. La Giunta Comunale con separata ed unanime votazione Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134 com. 4 Dlgs. N 267/2000. Il Proponente: Il Vice Sindaco A. Rizzo

3 COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (Provincia di Crotone) une.isoladicaporizzuto.kr.it Allegato A SETTORE Affari Generali UFFICIO GESTIONE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA S. ANNA CAPITOLATO D APPALTO PER L ACQUISTO N 2 VEICOLI COMMERCIALI PER TRASPO RTO LEGGERO (PIAGGIO MOD. QUARGO ) DA UTILIZZARE PER SERVIZI - CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA S. ANNA. ART.1 (oggetto) Il presente capitolato d appalto ha per oggetto la fornitura di n 2 veicoli commerciali per trasporto leggero, da utilizzare presso il Centro di Prima Accoglienza S.Anna, con le caratteristiche di seguito specificate. ART.2 (aggiudicazione della fornitura) L aggiudicazione verrà effettuata a mezzo di procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell art. 82 comma1), D.L.s 12/04/2006 n 163. ART.3 (criteri di valutazione ) Il criterio di aggiudicazione delle offerte è quello stabilito valutazione dell art. 82 comma1,mediante maggiore ribasso percentuale sul prezzo a base d asta. ART. 4 (scheda tecnica veicolo ) Cilindrata 686 (cc) Velocità max (Km/h) 80 Potenza max (KW) 13 Alimentazione Diesel iniezione diretta Trazione Posteriore Cambio 5 marce sincronizzate + Retr. Raffreddamento A liquido Pneumatici 155/12 Carico utilie (Kg) 735 Lunghezza(mm) Larghezza (mm) Altezza(mm) Passo (mm) Carreggiata posteriore (mm) Lunghezza vano di carico (mm) Lunghezza vano di carico (mm) Altezza sponde (mm) 400 Altezza piano di carico da terra (mm) 765 Optional lampeggiante Colore arancio

4 ART.5 Importo L importo a base d asta per la fornitura dei veicoli in oggetto è pari ad ,00 iva esclusa ai sensi dell art.10 D.P.R 633/1972. Saranno ammesse solo offerte in ribasso, mentre saranno escluse quelle in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77 comma 2 del R.D. 824/24, mediante sorteggio da tenersi seduta stante. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data fissata per l' apertura della busta senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo. La gara è fissata per il giorno alle ore 12:00 presso la sede ufficio Gare e Contratti sito nella sede Comunale in via Suggesaro. Le ditte che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire, all Ufficio Protocollo del Comune di Isola di Capo Rizzuto, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, un plico chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca o altro segno distintivo e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Isola di Capo Rizzuto, Settore Affari Generali, con: a) indirizzo del mittente; b) oggetto della gara.(fornitura di n 2 veicoli per trasporto leggero d a utilizzare C/O C.P.A. S.ANNA) I plico contenente l offerta dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il termine perentorio delle ore 12,00 del Il plico dovrà contenere al suo interno due (2) buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentate della ditta recanti la seguente dicitura : 1. BUSTA A. documenti gara 1. BUSTA B. offerta economica La BUSTA A dovrà contenere : copia conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA per la fornitura del presente capitolato di data non antecedente a mesi sei(6) ; Dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara di non essere sottoposto a misure di prevenzione. In caso di società tale dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soci. D.U.R.C. Foto copia carta di identità ( fronte/retro) del titolare dell impresa. Dichiarazione: con la quale si consente, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali per la suddetta fornitura; copia del capitolato d appalto debitamente sottoscritto con firma leggibile e, per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e seguita dal luogo e dalla data di nascita dello stesso. depliants illustrativo dei veicoli forniti, dai quali risulti la corrispondenza delle caratteristiche a quanto richiesto all art. 4 del presente capitolato. La BUSTA B offerta economica dovrà contenere : L offerta redatta, in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, contenente l indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto, senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in lettere e quella indicata in cifre, sarà ritenuta valida quella in lettere. ART. 6 La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni

5 contenute nel presente capitolato. Oltre il termine di arrivo delle buste/offerte non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente, e non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sedi di gara, la presentazione di altra offerta. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nel tempo utile indicato nel bando di gara. Non si darà corso all apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara o che risulti pervenuto non per mezzo del servizio postale o per mezzo di altro servizio di recapito o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della fornitura oggetto di gara, e non sia controfirmato sui lembi di chiusura, non sarà ammessa alla gara l offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuni dei documenti richiesti. Determina parimenti l esclusione dalla gara il fatto che l offerta non sia contenuta nell apposita busta interna debitamente chiusa controfirmata sui lembi di chiusura. Non sono ammesse, altresì, le offerte che recano correzioni non espressamente controfirmate e sottoscritte. Alle operazioni di gara potranno assistere i titolari o legali rappresentanti delle imprese partecipanti, nonché soggetti muniti di apposita procura speciale di rappresentanza. ART. 7 Indicazioni Generali Eventuali varianti delle caratteristiche tecniche dei veicoli devono consistere in un miglioramento delle qualità tecnico- costruttive ai fini di una migliore durata del veicolo e della sicurezza. I veicoli ed i suoi accessori devono essere costruiti in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli a motore e nel rispetto delle direttive CEE. Il veicolo dovrà essere immatricolato a cura e spese della ditta fornitrice, senza alcun onere diretto o riflesso a carico del Comune, nel prezzo devono essere comprese le spese accessorie per il trasporto,collaudo e immatricolazione. ART. 8 Termini di consegna I veicoli dovranno essere consegnati, franco ogni spesa, nel termine di 30(trenta) giorni dalla data di aggiudicazione. La ditta dovrà effettuare la consegna dei veicoli nel luogo indicato nella aggiudicazione,pronto all uso (chiavi in mano), con tutte la documentazione, e certificazioni previste dalle disposizioni di legge. ART. 9 Garanzie I veicoli offerti devono avere una garanzia minima di 24 mesi, senza limitazione di percorrenza e u ogni riparazione. L assistenza tecnica sui veicoli durante il periodo della garanzia dovrà essere assicurata, per qualunque tipo di intervento ed a totale carico della ditta fornitrice, presso la propria officina o presso un officina indicata dal Comune. Il comune ha l obbligo di utilizzare i veicoli in modo corretto e regolare. La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura della ditta fornitrice, la quale dovrà rendersene totalmente garante, senza che ne derivi alcun onere,anche i diritti di chiamata, a carico della Civica Amministrazione. La ditta aggiudicataria dovrà sostituire interamente a proprie spese, i veicoli che risultassero eventualmente difettosi, danneggiati nel trasporto o non rispondenti ai requisiti convenuti. ART. 10 Controlli e Collaudi La Civica amministrazione, potrà procedere al collaudo della fornitura, attraverso propri tecnici o personale esterno all Amministrazione, per accertare che essa corrisponda alle caratteristiche richiesti, nonché a caratteristiche e modello dichiarati nell offerta. Il collaudo viene effettuato alla presenza di un rappresentate della ditta aggiudicatrice e da tale

6 operazione viene redatto specifico verbale. Nel caso i veicoli non risultassero conformi a quanto richiesto, il, fornitore si impegna alla sostituzione degli stessi entro e non oltre trenta(30) giorni dalla comunicazione dei vizi riscontrati. L amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, a rischio e danno della ditta per la mancata esecuzione della fornitura come richiesta.in tal caso l aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell ordine di graduatoria. ART. 11 Penalità Per inosservanza sui termini di consegna, potrà essere applicata una penalità del 1% sul importo offerto (per ogni veicolo) per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito all art.8. ART. 12 Impegno Prezzi I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti. Non potranno essere soggetti ad alcuna revisione per aumenti che, si verificassero posteriormente all offerta e sino ad ultimazione della consegna. ART. 13 Spese contrattuali ed oneri diversi E prevista la stipula di contratto e,tutte le spese contrattuali bolli, registri accessorie e conseguenti, saranno per intero carico della ditta aggiudicataria. ART. 14 Subappalto e cessioni dell impresa Non è ammesso in nessun caso il subappalto. ART. 15 Pagamenti La presentazione delle fatture potrà essere presentata dopo il superamento del collaudo così come previsto all art. 10, del presente capitolato e, l importo derivato dalla aggiudicazione verrà corrisposto nel seguente modo: Il 70% della somma sarà effettuato entro 60( sessanta) giorni dalla presentazione della fattura,il rimanente 30% entro 120( centoventi) giorni dalla presentazione della fattura. ART. 16 Norma di Rinvio Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le norme di cui al D.Lgs 163/2006, nonché tutte le leggi vigenti che regolano la materia. ART. 17 Definizione delle controversie Per ogni controversia tra l Amministrazione e la ditta fornitrice che non si sia potuta definire in via amministrative, sarà deferita dal giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Crotone. Il Responsabile del Procedimento Scerbo Francesco Il Responsabile del Settore Muraca Raffaele

7 Pareri Comune di Isola di Capo Rizzuto Estremi della Proposta Proposta Nr / 151 Ufficio Proponente: Cpa Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO D APPALTO PER ACQUISTO N 2 VEICOLI PER TRASPORTO LEGGERO DA UTILIZZARE PER ESPLETAMENTO SERVIZI - C.P.A. S.ANNA Parere tecnico Ufficio Proponente (CPA) In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del , si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 21/10/2010 Il responsabile di Settore Raffaele MURACA Parere contabile SERVIZIO RAGIONERIA FINANZIARIO In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del , si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 22/09/2010 Resposabile del Servizio Finanziario

8 Letto, firmato e sottoscritto Il Sindaco f.to GIRASOLE Carolina Pasquale Il Segretario f.to LA PEGNA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che il presente atto viene pubblicato presso quest Albo Pretorio, nei modi e nei termini di Legge, dal 26/10/2010 al 10/11/2010 al n. del Registro delle Pubblicazioni. Isola di capo Rizzuto, 26/10/2010 Il Responsabile della Pubblicazione Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio; ATTESTA La presente deliberazione, è stata affissa all Albo Pretorio comunale, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 26/10/2010 al 10/11/2010 come prescritto dall art. 124, comma 1, del D. lgs n 267 (Nr. Reg. Pub.) E stata comunicata con lettera prot. n in data 26/10/2010 ai Capigruppo consiliari, come da elenco. Art. 125 T.U.E.L. D.L.gs. n. 267/2000. Isola di Capo Rizzuto, 26/10/2010 Il Segretario f.to LA PEGNA Pasquale DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA (Ai sensi dell art. 134 del D. lgs , n 267) Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d Ufficio; Che la presente deliberazione: ATTESTA E divenuta esecutiva il giorno 14/10/2010 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. lgs. n 267/2000; essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell art. 134, comma 3, del D. lgs. n 267/2000; ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 26/10/2010 Il Segretario f.to LA PEGNA Pasquale E COPIA CONFORME ALL ORIGINALE ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 26/10/2010 Il Segretario LA PEGNA Pasquale Giovannina Astorino