La campionatura presentata dovrà essere ritirata a cura e spese della ditta al termine del procedimento.

Transcript

1 ALLEGATO A 1 DISCIPLINARE DI GARA ART.1 L'appalto ha per oggetto la fornitura di vestiario estivo da assegnare al personale provinciale avente diritto del profilo professionale Operatori Stradali (operai, capisquadra, sorveglianti) come da allegato 1 al presente disciplinare. ART. 2 L appalto è regolato: - dalle norme contenute nel presente disciplinare di gara e nella lettera d invito; - dal vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 73 del ; - dal regolamento provinciale per l esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 174 del ART. 3 La responsabilità del procedimento di acquisizione della massa vestiario è attribuita all'ufficio Economato. I tempi del procedimento si prevedono in circa mesi quattro. ART. 4 La fornitura per 2 lotti separati di cui all'allegato 1 del presente disciplinare sarà aggiudicata, mediante procedura negoziata, ai sensi del vigente regolamento prov.le per l esecuzione dei lavori e forniture in economia. La ditta risultata miglior offerente verrà invitata a presentare, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, idonea campionatura costituita: - da n. 1 capo confezionato per il Giubbino, i pantaloni, l impermeabile; - per il cappello da n. 1 cappello; - per le magliette polo e le T-Shirt da almeno 2 diverse magliette per tipo tra cui effettuare la scelta; - per le calze da almeno n. 2 paia di calze diverse tra cui effettuare la scelta; - per le scarpe da almeno n. 3 mezze paia di scarpe diverse tra cui effettuare la scelta; la campionatura presentata dovrà esclusivamente riferirsi a campioni confezionati, i tessuti e le calzature dovranno recare l etichetta con la composizione qualitativa o in alternativa essere accompagnati da scheda tecnica da cui risulti la suddetta composizione e la dichiarazione della ditta in calce che la scheda è conforme ai tessuti ed ai pellami presentati come campione. La campionatura verrà sottoposta ad esame per la valutazione della corrispondenza della qualità dei tessuti e dei pellami, della conformità dei modelli, della foggia dei capi confezionati e delle caratteristiche di cui all allegato 1, in caso di difformità la ditta dovrà provvedere alla sostituzione della campionatura presentata con prodotti ritenuti idonei dall Ente. Nel caso la ditta non presentasse campionatura entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione o la stessa, anche nel caso di sostituzione, non venisse accettata dall Ente perché ritenuta non idonea, si procederà ad invitare la 2 classificata.

2 La campionatura presentata dovrà essere ritirata a cura e spese della ditta al termine del procedimento. 2 ART. 5 La ditta partecipante alla richiesta di preventivi per la fornitura oggetto del presente disciplinare dovrà allegare all offerta apposita dichiarazione attestante che: - i tessuti ed i pellami utilizzati per la confezione dei capi richiesti non devono contenere sostanze nocive per la salute degli utilizzatori finali (dipendenti assegnatari dei capi); - i prodotti che verranno forniti rispettano i sottoriportati requisiti minimi: - i coloranti utilizzati durante la fase di lavorazione dei tessuti rispettano gli attuali requisiti della legislazione europea e non contengono coloranti azoici - i coloranti impiegati per i processi di tintura e stampa non rilasciano ammine aromatiche cancerogene in accordo con la legge europea 2002/61 CE - nei prodotti offerti non c è presenza e rilascio di sostanze nocive per la salute dell uomo quali pesticidi, metalli pesanti, formaldeide. La ditta aggiudicataria della fornitura verrà chiamata a presentare idonea certificazione, attestante quanto indicato nella suddetta dichiarazione, rilasciata da appositi organismi autorizzati (certificazione Oeko-Tex Standard 100 ecc ) I capi di vestiario oggetto della fornitura dovranno essere in tutto conformi a quanto richiesto dall'ente ed ai campioni presentati dalla ditta aggiudicataria ed accettati dall'ente; gli stessi capi dovranno, inoltre, recare l'etichetta con riportata la composizione qualitativa del capo stesso. L'accertamento della mancata applicazione dell'etichetta sui capi confezionati comporterà la restituzione dei capi stessi alla ditta. I capi di vestiario, dove espressamente richiesto, dovranno essere omologati ai sensi del D.M. 9 giugno 1995, conformi alle norme CE ed EN applicabili, come previsto dal D.Lgs 475/92 e successive modificazioni, all'uopo la ditta è tenuta a presentare apposita certificazione di conformità. Gli stessi capi dovranno, inoltre, recare l'etichetta con riportate le istruzioni di lavaggio, l'etichetta di identificazione, le istruzioni per l'uso, le istruzioni per la conservazione del capo, la durata massima dei lavaggi, la marcatura CE rilasciata ai sensi del D.lgs 475/92 apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Ogni capo di vestiario richiesto dovrà corrispondere alla classe prevista dal D.M. 9 giugno 1995 per il personale operante su strada. La fornitura deve essere eseguita secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dalla Provincia di Ancona in modo che risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare. La Ditta, al momento dell'ordine è tenuta: 1) alla rilevazione delle taglie ai dipendenti destinatari della fornitura presso le sedi di servizio degli stessi (Nuclei Operativi Esterni di Ancona, Jesi, Senigallia, Sassoferrato); 2) all'effettuazione di n. 1 prova dei capi così confezionati onde evitare difformità tra le taglie rilevate ed il confezionamento: la prova sarà effettuata presso le sedi di servizio dei dipendenti interessati alla fornitura. ART. 6 La fornitura dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese della ditta appaltatrice entro 45 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevuta dell'ordinazione. Il numero dei capi richiesti in sede di gara al momento della

3 fornitura potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione. Dovranno essere consegnati pacchi personalizzati per ogni singolo operatore. Nel caso di ritardo nella consegna è applicata, per ogni decade maturata di ritardo, una penalità pari all'1% dell'ammontare della fornitura non consegnata nei termini, salvo a tener conto delle giustificazioni della Ditta prima della relativa scadenza. L'Ufficio Economato provvederà ad accertare la corrispondenza della fornitura all'offerta, ai campioni depositati dalla ditta aggiudicataria, nonchè alle condizioni specifiche di cui al presente disciplinare. La ditta aggiudicataria rimane impegnata alla sostituzione di quei capi che non dovessero superare il "collaudo" da parte dei dipendenti destinatari della fornitura, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo del collaudo, le sostituzioni verranno effettuate anche per quei capi che risultano già dotati di stampa. Nel caso di non accettazione della fornitura, con obbligo di sostituzione, è applicata una penalità pari all'1%, per ogni decade maturata, per il periodo decorrente dalla scadenza del termine dei venti giorni previsto per la sostituzione, al giorno in cui la stessa viene effettuata dalla Ditta, salvo a tener conto delle giustificazioni della Ditta prima della relativa scadenza; il periodo di ritardo non deve superare i 90 gg.. ART. 7 La ditta aggiudicataria rimane impegnata a fornire agli stessi prezzi patti e condizioni, per un periodo massimo di due anni dall affidamento della prima fornitura, a seguito di richiesta scritta da parte dell Ente, i capi di vestiario che risulteranno nel tempo usurati e pertanto da sostituire, per un importo non superiore al 20% dell importo della fornitura. ART. 8 La Provincia di Ancona si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta qualora si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere. In tal caso e nelle ipotesi di cui all'art. 6 alla ditta sarà accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente effettuata, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione: tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della stessa ditta dei suoi impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato alla ditta secondo le vigenti disposizioni di legge. L 'Ente potrà affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'impresa inadempiente con rivalsa sul deposito cauzionale. ART. 9 La Ditta assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'ente e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. La Ditta infine assume l'obbligo di garantire all'ente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. 3

4 ART. 10 Il pagamento è disposto sulla scorta di fatture emesse in relazione alle consegne del materiale, i tempi di erogazione delle somme dovute sono di 60 gg. dal collaudo favorevole effettuato al termine dell intera fornitura comprese le eventuali sostituzioni, a favore della persona o delle persone autorizzate a riscuotere indicate in contratto, a mezzo di mandato diretto esigibile presso il Servizio di Tesoreria Prov.le, Banca delle Marche - Filiale di Ancona, con quietanza delle persone citate; ovvero a mezzo di mandato diretto con accredito dei relativi importi su eventuali conti correnti. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia di Ancona le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento; in difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di legge, l'ente rimane esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Letto, approvato e sottoscritto 4

5 ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA (A) ALLEGATO N. 1 FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI PROVINCIALI LOTTO N. 1 OPERATORI STRADALI CAPISQUADRA - SORVEGLIANTI Divise estive composte da: - Giubbino bicolore giallo/verde nella parte inferiore in tessuto misto cotone alta visibilità (60% cotone 40% poliestere cotone internamente) peso 230 gr/mq circa, chiusura anteriore, maniche a giro staccabili con cerniera, due tasche anteriori a filetto chiuse, n. 2 taschini al petto sul lato destro e sinistro, garantito per 50 lavaggi domestici e per la trasmigrazione del doppio colore sul colore alta visibilità durante il lavaggio, sul lato destro, al di sotto del taschino, porta tessera dati operatore asportabile mediante velcro, sulla manica sinistra logo a colori della Provincia di Ancona su fondo bianco sulla schiena scritta ricamata a ferro di cavallo Provincia di Ancona Viabilità Marcatura CE conforme Normativa Europea EN 340 EN 471:2004 Classe 2 II categoria come da D.Lgs 475 del materiale fluorescente omologato ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9/6/1995: il giubbino dovrà avere 2 fasce orizzontali, in materiale rifrangente di tipo 3M colore grigio argento, di larghezza non inferiore a 50 mm., che contornino il torace a non meno di 50 mm. l'una dall'altra, il bordo inferiore della fascia inferiore non dovrà essere a meno di 50 mm. e non più di 100 mm. dall'estremità inferiore del giubbino, le maniche dovranno essere contornate da due fasce di materiale rifrangente applicate alla stessa altezza di quelle che contornano il torace, la fascia superiore deve contornare la manica tra il gomito e la spalla, mentre la fascia inferiore deve essere applicata applicate alla stessa altezza di quelle che contornano il torace, la fascia superiore deve contornare la manica tra il gomito e la spalla, mentre la fascia inferiore deve essere applicata a non meno di 50 mm. e non più di 100 mm. dall'estremità inferiore della manica; N Paia di pantaloni alta visibilità bicolore giallo fondo pantalone verde, con chiusura a cerniera lampo (chiusi in vita con bottoni normali no automatici senza ginocchiere), finiti con orlatura, con due tasche laterali altezza coscia, in tessuto misto cotone alta visibilità (60% cotone 40% poliestere cotone internamente) peso 230 gr/mq circa, garantito per minimo 50 lavaggi domestici e per la trasmigrazione del doppio colore sul colore alta visibilità durante il lavaggio, Marcatura CE conforme Normativa Europea EN 340 EN 471:2004 Classe 2 II categoria come da D.Lgs 475 del materiale fluorescente omologato ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9/6/1995: i pantaloni dovranno essere bordati sulle gambe con due fasce di materiale rifrangente a non meno di 50 mm. l'una dall'altra, in modo che il livello della fascia 5

6 superiore non sia a più di 350 mm. dalle estremità inferiori delle gambe del pantalone e l'estremità inferiore della fascia inferiore non sia a meno di 50 mm. e non più di 100 mm. dall'estremità inferiore delle gambe del pantalone, N T-Shirt girocollo manica corta in tessuto 100% polipropilene a fibre cave o tessuto equivalente gr 85 circa, anallergico, antibatterico, resistente all usura, colore verde - logo ricamato Provincia di Ancona sul petto Marcatura CE conforme Normativa Europea EN 340 I categoria come da D.Lgs. 475 del N Magliette collo a polo chiusura 2 bottoni in tessuto 100% puro cotone piquet, manica corta, colore verde - logo ricamato Provincia di Ancona sul petto N Impermeabile certificato alta visibilità Giacca + copripantalone colore giallo (chiusura anteriore a mezzo di cerniera e bottoni con doppia pattina, polsino elastico interno manica) in tessuto impermeabile e traspirante, giacca con cappuccio, bande rifrangenti 3M, cuciture termosaldate con scritta rifrangente sul retro a ferro di cavallo Provincia di Ancona Viabilità Marcatura CE EN 471/2004 classe 3 EN 343 (3-3) tenuta all acqua secondo la norma EN II categoria come da Lgs.475 del N Berretti estivi in cotone 100% con visiera (stesso colore della divisa), regolazione alla nuca, bandina rifrangente ai lati, con stemma e scritta Provincia di Ancona sul davanti (la scritta dovrà essere preventivamente concordata) a richiesta del dipendente N.B. la ditta dovrà indicare il prezzo unitario - Calze lunghe in puro cotone 100%, colore in tinta con la divisa a scelta dell Ente N Gilet multitasche alta visibilità colore giallo fluorescente in tessuto (60% cotone 40% poliestere cotone internamente) peso 230 gr/mq circa, realizzati con 2 bande rifrangenti orizzontali di colore argento 3M che avvolgono completamente il torace cerniera centrale, confezione a corpo unico chiuso sui fianchi, senza maniche Omologati, D.P.I. D.Lgs n. 475 marcatura CE EN 471 Cat. II classe 2 ai sensi del D.M. L.P. 9/6/95 - Stampa logo Provincia di Ancona al petto N. 76 I fac-simili delle stampe da applicare sui capi verranno messe a disposizione dall Ente al momento della fornitura LOTTO N. 2 OPERATORI STRADALI CAPISQUADRA - SORVEGLIANTI - paio di calzature basse estive antinfortunio, tomaia in pelle morbida scamosciata, forata, suola PU bidensità, imbottita nel collarino, sottopiede anatomico, 6

7 antistatica, antiolio, antiscivolo e resistente agli idrocarburi, aderenza e resistenza all abrasione della suola, chiusura con lacci Puntale in alluminio, leggero, areato, impermeabile, traspirante Intersuola antiperforazione in fibre di materiale non metallico Marcatura CE conforme alla normativa europea EN S1P come da D.Lgs 475 del N. 76 CAPISQUADRA - SORVEGLIANTI - Scarpa estiva mocassino montata, tomaia orlata, con lacci, in pelle vitello morbido Sottopiede fisso Soletta interna corta dello stesso materiale della tomaia Contrafforte inserito tra tomaia e fodera Suola in vero cuoio fiore spessa mm 4 ca. con mezza piantina in gomma leggera Anche sul tacco Modello attuale Colore nero N. 20 7