CAPITOLATO D APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA

Transcript

1 CAPITOLATO D APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA Art 1 OGGETTO DEL LAVORO Art. 2 ACCETTAZIONE DEL LAVORO Art. 3 CONTRATTO IMPORTO TIPOLOGIA DURATA Art. 4 PENALI Art. 5 PAGAMENTI Art. 6 GARANZIE OBBLIGATORIE Art. 7 CONTRATTO STIPULAZIONE - SPESE Art. 8 NORMATIVA RICHIAMATA Art. 9 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO - SUB-APPALTO E COTTIMO Art. 10 ONERI ED OBBLIGHI Art. 11 VALUTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI GENERALI Art. 12 TUTELA DIPENDENTI CONTRAENTE Art. 13 CONTROVERSIE E DOMICILIO DEL CONTRAENTE Art. 14 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 16 LIQUIDAZIONE, SCIOGLIMENTO, TRASFORMAZIONE IMPRESA CONTRAENTE

2 Art. 1 OGGETTO DEL LAVORO Il contratto ha per oggetto ha per oggetto il servizio di conduzione e manutenzione centrale termica del Nord Piovego e degli impianti dei Complessi annessi. La descrizione e le caratteristiche tecniche del servizio sono precisate nel Capitolato d'appalto - Parte Tecnica. Art. 2 ACCETTAZIONE DEL LAVORO Nell'accettare il lavoro l Appaltatore definito di seguito contraente dichiara: - di aver valutato adeguatamente la prestazione da eseguire; - di aver letto la documentazione d appalto e di accettarne prescrizioni, condizioni ed oneri; - di possedere personale, mezzi, attrezzature e materiali adeguati per la perfetta esecuzione; - che l'offerta fatta è remunerativa - di aver visionato gli edifici, la documentazione informativa prevista dall art.7 D.L.gs 626/1994; L Ente, per necessarie e motivate esigenze, senza che il contraente possa pretendere compensi od indennizzi, oltre il corrispettivo dovuto, potrà : -introdurre in contratto le variazioni che riterrà opportune, nell'interesse generale dello stesso (ai sensi dell'art. 119 del R.D. 827/24) -stabilire eventuali estensioni o riduzioni del contratto, aggiornando proporzionalmente il corrispettivo in base al lavoro risultante, anche oltre il quinto d obbligo dell'importo di contratto (previsto dal combinato disposto dagli artt. 11 del R.D. 2440/1923 e 120 del R.D. 827/1924). Art. 3 CONTRATTO IMPORTO - TIPOLOGIA - DURATA L importo presunto di contratto, risulterà dall'esito della gara. Considerata la tipologia delle prestazioni oggetto dell appalto, l importo è solo stimato e il corrispettivo di contratto sarà riferito all'eseguito. La durata del contratto viene stabilita in anni due a partire dalla data di consegna del lavoro decisa dall Ente (inizio presumibile ), con facoltà di rinnovo, sempre da parte dell Ente, per un ulteriore biennio. ART.4 PENALI Qualora si verifichi l interruzione del servizio imputabile alla contraente per inosservanza di quanto prescritto, salvo i casi di forza maggiore, verrà applicata una penalità pari ad euro 1.000,00 (milleeuro) per ogni giorno di interruzione per ciascun impianto. Tutte le penalità e spese a carico della contraente saranno prelevate dalle competenze alla stessa dovute e, ove necessario, dalla cauzione, che dovrà essere parimenti integrata. E fatto salvo comunque il diritto dell Ente al risarcimento degli eventuali danni subiti per l inadempimento. Art.5 PAGAMENTI Il contraente riceverà, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'ente, i pagamenti entro 120 giorni F.M.D.R.F dalla presentazione di regolari fatture. Le fatture vanno intestate ed inoltrate a: Università di Padova - Servizio Manutenzione - Galleria Storione n PD. Sulle stesse vanno riportati i dati (Partita I.V.A., Codice Fiscale, iscrizione al Registro Ditte della C.C.I.A.A o Albo., coordinate bancarie CAB e ABI) e le modalità

3 di pagamento(riscossione diretta del titolare o delegato, assegno circolare non trasferibile, accredito su c/c bancario o postale, bonifico bancario.) Art. 6 GARANZIE OBBLIGATORIE CAUZIONE L assegnatario dell appalto, prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell importo presunto di contratto + IVA, costituita tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, che avrà efficacia dalla data di stipula fino allo svincolo e alla restituzione. Lo svincolo sarà autorizzato dall Università solo dopo il pagamento dell ultimo conto e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito, credito od altra eventuale pendenza fra le parti. La fideiussione dovrà prevedere l espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; il rimborso deve essere effettuato a prima e semplice richiesta scritta da parte del rappresentante legale dell Università e, comunque, non oltre cinque giorni solari dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con la sola indicazione dell inadempienza riscontrata da parte dell Università, cui peraltro l Istituto Bancario o la Compagnia di Assicurazione si impegna a non opporre alcuna eccezione. Tale cauzione viene presentata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Avrà efficacia anche nel caso di eventuale contestazione e/o nullità di tutto o parte del contratto. L Università può chiedere al contraente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo dei pagamenti da corrispondere al contraente. Prima della costituzione della suddetta cauzione, il contraente dovrà produrre la bozza della stessa ai fini dell accettazione da parte dell Università. - La firma di chi presta l'atto dovrà essere autenticata da un notaio che attesti contestualmente l'identità del sottoscrittore e la sua legittimazione a sottoscrivere la garanzia. ASSICURAZIONE (Dimostrazione di tale polizza può essere richiesta da questo Ente). Il contraente deve risultare titolare di polizza RCT, a copertura di eventuali danni, a persone, animali o cose, derivanti dal lavoro affidato (Importo minimo euro ,00). La garanzia deve comunque sussistere per tutto il periodo contrattuale. Art. 7 CONTRATTO STIPULAZIONE - SPESE Il contraente è tenuto alla stipulazione del contratto nelle forme di legge, nel termine stabilito e alle condizioni di aggiudicazione. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la revoca dell assegnazione ed il risarcimento dei conseguenti danni. Sono a carico del contraente: tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula contrattuale (tassa di registro, copie di scritture, bolli, quietanze, ivi incluse le tasse ed imposte che potrebbero colpire a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto del medesimo). Sono inoltre a carico tutti gli oneri ed obblighi di contratto. Sono a carico dell'ente: il corrispettivo di contratto e quanto per legge spetta. Documentazione Fanno parte del contratto oltre al presente documento, per quanto non in contrasto e applicabili con esso, le seguenti norme e documenti: - la documentazione d appalto; - l'offerta e la documentazione dell aggiudicatario; - il provvedimento di assegnazione dell'ente.

4 Art. 8 NORMATIVA RICHIAMATA Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano le seguenti norme di osservanza cui si rinvia: - Normativa sugli appalti pubblici di servizio D.lgs. 157/95 e succ. mod.; - D.P.R. 34/2000; - R.D. n "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato"; - R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato"; - Normativa tecnica specifica (su materiali e attrezzature, sulla qualità e quantità e modo d impiego), nonché le norme U.N.I. in materia; - D.P.R. 412/1993 e s.m.i.; - Legge 46/90; - Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; - Codice Civile; - Normativa antimafia; - Normativa in materia di imposte, tasse e contributi; Normativa sulla privacy - Normativa su retribuzioni, previdenza e assicurazioni, e sicurezza dipendenti e collaboratori; - Normativa sulla sicurezza e prevenzione incendi, in particolare, norme emanate dall I.S.P.E.S.L.- P.M.I. dai Vigili del Fuoco e dagli altri enti competenti in materia. Il contraente, per la attività da svolgersi presso i locali Ente, si impegna ad osservare le norme sulla sicurezza, comprese quelle dell'ente, e dichiara pure di essere edotto sui rischi ivi presenti. (NB Si comunica che le norme e le notizie dell Ente sulla sicurezza, ai sensi del Dlgs 626/94, (fra cui la documentazione informativa prevista dall'art. 7 del Dlgs. 626) sono reperibili presso il Servizio Sicurezza e Protezione dell Ente ed inoltre sul sito Internet unipd.it/ ammi/spp/); Art. 9 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO - SUB-APPALTO E COTTIMO E' fatto divieto di cessione totale o parziale di contratto. Nel caso di contravvenzione, la cessione è nulla, l Ente potrà recedere dal contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. E fatto divieto di subappalto e cottimo. Art. 10 ONERI ED OBBLIGHI Sono a carico del contraente e quindi si intenderanno compresi nell'offerta anche tutti gli oneri ed obblighi, comprensivi delle relative spese, di cui appresso: - la stipula del contratto; - l'osservanza della normativa vigente in materia contributiva, previdenziale e assicurativa con riguardo ai dipendenti e collaboratori - tutte le operazioni per il carico, scarico, trasporto, installazione, spostamento, ecc., di qualsiasi materiale, mezzo d opera, macchinario, attrezzo, ecc., necessari nell esecuzione della prestazione; - la destinazione al lavoro di personale adeguato, per numero e qualità, all entità del lavoro stesso e al termine di consegna; - il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento del lavoro. - il contraente è tenuto a predisporre quanto necessario in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Art. 11 VALUTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI GENERALI Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolo e negli altri atti contrattuali, che il contraente dovrà sostenere per l esecuzione della prestazione nei tempi e modi prescritti.

5 L esecuzione indicata dovrà comunque avvenire nella più completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, ecc.., includendo qualunque altro aspetto necessario all esecuzione della prestazione nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali all appalto dovranno essere ufficialmente autorizzate dall Università e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tale attività. Art. 12 TUTELA DIPENDENTI CONTRAENTE Il contraente è tenuto ad osservare nei confronti dei dipendenti e collaboratori, e se cooperativa anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore, nonché adempiere aglio oneri previdenziali ed assicurativi e di qualsiasi specie dovuta. In caso di inottemperanza agli obblighi, accertata dall'ente od ad esso segnalata dall'ispettorato del Lavoro, l'ente medesimo comunicherà al contraente e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione fino al 20% sui pagamenti in acconto, se il lavoro è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il lavoro e' ultimato, destinando tali accantonamenti a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il contraente non può opporre eccezioni, nè ha titolo al risarcimento danni. Art. 13 CONTROVERSIE E DOMICILIO DEL CONTRAENTE E esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione, essa non darà mai diritto al contraente di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del lavoro. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova. Per tutti gli effetti del contratto il contraente deve eleggere il proprio domicilio nel Comune di Padova oppure assicurare un valido reperimento a cui potrà riferirsi l'amministrazione. Art. 14 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE Il contraente è responsabile della perfetta rispondenza del lavoro a quanto stabilito in contratto, nonché alle disposizioni non opposte e contenute nelle indicazioni e ordini di servizio dell Ente. Dovrà rifare a proprie spese per quanto eseguito in difformità alle prescrizioni e condizioni di contratto o per quanto non eseguito regolarmente. E responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l esecuzione dei lavori, sollevando l'amministrazione ed il suo personale da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale. Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ENTE L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 118, 119,121,122 del Dpr 554/99.

6 L Ente ha facoltà di risolvere il contratto, con conseguente rivalsa sulla cauzione ed eventuale richiesta di risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi : - a seguito di n.3 contestazioni di inadempimento, inviate a mezzo raccomandata a.r., nel corso del contratto; - gravi violazioni degli obblighi contrattuali; - arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione del servizio o parte di esso; - cessione totale o parziale del contratto; - fallimento della Ditta Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile. Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, l'ente, provvedesse d'ufficio alla esecuzione del lavoro, tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico del contraente. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l annullamento del provvedimento dell Ente e non potrà essere invocata dal contraente per rifiutare o ritardare l adempimento dell obbligo di effettuare immediatamente la prestazione dovuta. Art. 16 LIQUIDAZIONE, SCIOGLIMENTO, TRASFORMAZIONE IMPRESA CONTRAENTE In caso di liquidazione, scioglimento o cambiamento di ragione sociale dell'impresa contraente, l'ente potrà pretendere, tanto la risoluzione del contratto, quanto la prosecuzione da parte della stessa o dell'eventuale nuova impresa subentrante.