REGIONE SICILIANA Assessorato Agricoltura e Foreste DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI Via Libertà n 97- PALERMO

Transcript

1 REGIONE SICILIANA Assessorato Agricoltura e Foreste DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI Via Libertà n 97- PALERMO CAPITOLATO D ONERI RELATIVO AD UN APPALTO PER LA FORNITURA DI TRATTRICI AGRICOLE CON ACCESSORI E MACCHINE OPERATRICI COME PIÙ AVANTI DESCRITTI. ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la fornitura, immatricolazione, trasporto e consegna di MACCHINE AGRICOLE e precisamente: - n 5 (cinque) trattrici gommate a doppia trazione, ruote non isodiametriche, per frutteto largo e campo aperto, con motori ecologici diesel da 105 CV, a 4 cilindri, cabina con una visibilità a 360, l aria condizionata, il cruscotto digitale e i comandi ergonomici; - n 4 (quattro) tiller a molle tipo medio; - n 1 (uno) frese per lavorazione terreno tipo medio-pesante; aventi le caratteristiche e gli accessori indicati nel presente Capitolato d Oneri. ART. 2 - IMPORTO DELL APPALTO Prezzo a base d asta totale è di ,00 (Euro Duecentocinquemilanovecentoottanta/00), oltre I.V.A. al 20%. ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FORNITURA TRATTRICI AGRICOLE GOMMATE DA FRUTTETO LARGO E PIENO CAMPO, aventi le caratteristiche di seguito descritte. MOTORE Motore: Diesel a iniezione diretta Potenza massima ISO: kw 72 o superiore Potenza alla presa di forza ISO: kw 60 o superiore Coppia massima: 384 Nm. Cilindrata: cc 4400 TURBO; Numero cilindri: 4 TRASMISSIONE Frizione multidisco a bagno d olio; Comando frizione a pulsante Trasmissione tipo POWER Five a 5 marce con inversore meccanico per un totale minimo di 20AV + 20 RM; Differenziale posteriore con bloccaggio a comando elettroidraulico Super riduttore 5,3:1 DIMENSIONI E PESI Lunghezza: compresa tra mm 3900 mm 4100 Larghezza minima: compresa tra mm 1400 e mm 1500 Passo: compreso tra mm 2000 e mm 2200 Altezza al volante: compresa tra mm 1400 e mm 1600 Peso operativo: compreso tra Kg 2800 e Kg CARATTERISTICHE TECNICHE Attacco a 3 punti di 2 a categoria con attacchi rapidi Capacità di sollevamento standard: non inferiore a Kg

2 Portata pompa idraulica doppia: 1) sollevatore con portata non inferiore a 50 lt/min; 2) sterzo con portata non inferiore a 28 lt/min; Selettore di flusso; Asta idraulica per attacco a tre punte; Gancio di traino categoria C regolabile in altezza Cabina con piattaforma sospesa a visibilità a 360 tipo total view portiere laterali tutto vetro incernierate sul montante posteriore; Aria condizionata con filtro; Sedile ammortizzato e regolabile; Idroguida, sterzo idraulico a volante regolabile; Cinture di sicurezza Comandi ergonomici Faro di lavoro posteriore Lampada rotante Supporto e kit zavorre anteriore facente traino Pneumatici anteriori: 280/70 R20 (116A8)/W8 Pneumatici posteriori: 14.9 R28 (128A8)/W12 MACCHINE OPERATRICI: a) TILLER A MOLLE PORTATO Telaio in acciaio Struttura in acciaio Bracci in acciaio Attacco a 3 punti in acciaio Doppia molla per braccio N. 9 bracci (N. 5 posteriori e N. 4 anteriori) Peso operativo non inferiore a kg 350 Larghezza di lavoro: da m 2,20 a m 2,40 B) FRESATRICE Fresatrice con cambio di velocità P.T.O. 540 giri/min Attacco universale a 3 punti, 2 categoria; Trasmissione laterale in bagno d olio ad ingranaggi Giunto cardanico con frizione N. 6 zappe per frangia, ad elica o a squadra per elemento, per un totale non inferiore a 42 zappette; Zappe di estremità rivoltate all interno Rotore unico in acciaio Slitte laterali per regolazione profondità Spinotti e piedi di sostegno Peso operativo non inferiore a kg 400; larghezza di lavoro non inferiore a cm 160; Dimensioni minime di larghezza, compreso carter di protezione 190 cm. Prezzo totale a base d asta della fornitura ,00 (Euro Duecentocinquemilanovecentoottanta/00), oltre I.V.A. al 20%, relativo a fornitura delle macchine ed attrezzature, compreso trasporto, immatricolazione anche differita e collaudo. ART. 4 - PRESCRIZIONI, SPESE E GARANZIE Tutte le macchine ed attrezzature dovranno essere a norma C.E. ed in regola con leggi e disposizioni in materia di emissione gassosa ed inquinamento ambientale. Tutte le attrezzature dovranno essere consegnate esenti da difetti e la ditta aggiudicataria dovrà garantire i predetti mezzi per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi senza franchigia, salvo migliori condizioni per tempi più lunghi offerte dalla stessa. 2

3 La ditta aggiudicataria è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o di carenze dei materiali impiegati che dovessero manifestarsi nei beni consegnati durante i periodi di garanzia. La ditta è tenuta ad adempiere agli obblighi di garanzia entro 10 giorni dalla ricezione della nota con cui il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali notificherà i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine, la ditta aggiudicataria dovrà, ove non immediatamente ed efficacemente riparabili, ritirare le attrezzature e sostituirle con altre nuove, facendosi interamente carico delle spese da sostenere per qualsiasi natura, senz altro pretendere dal Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali. Qualora, trascorso il citato termine, la ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali si riserverà la facoltà di fare eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni riscontrati, o la necessaria sostituzione, addebitandone i conseguenti importi alla ditta inadempiente. Le spese di trasporto immatricolazione e collaudo sono a totale carico della ditta aggiudicataria. ART. 5 - TEMPI DI CONSEGNA E GARANZIA Le trattrici e relative macchine operatrici saranno destinate Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, sedi provinciali varie, con consegna a carico dell aggiudicatario. Le spese relative al trasporto delle macchine e delle attrezzature, immatricolazione e collaudo nonché ogni altro eventuale onere accessorio, restano a totale carico della Ditta che si aggiudica la fornitura. Il prezzo della fornitura resterà vincolato, senza possibilità di aumenti, dall aggiudicazione fino alla liquidazione delle somme previste. I termini di consegna determinati, considerati in giorni naturali e consecutivi, sono pari a giorni 30 (trenta) dalla stipula del contratto. Potrà essere differita la immatricolazione, realizzando l Amministrazione il collaudo e ove lo stesso sia positivo, il pagamento della fornitura, previa costituzione di una cauzione con assegno circolare non trasferibile intestato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, di una somma di 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) che sarà restituito ad immatricolazione completata. Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre 6 (sei) giorni dalla data di aggiudicazione, pena l esclusione della Ditta aggiudicataria. I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per l espletamento degli atti, da parte della Ditta fornitrice, nonché dei certificati amministrativi di idoneità, di omologazione e/o di quant altro necessario alla fornitura. Il prezzo della fornitura dovrà includere la garanzia totale di tutte le parti per un periodo non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di consegna del mezzo. ART. 6 DOCUMENTAZIONE CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: - il presente Capitolato d Oneri; - tutte le condizioni e disposizioni contenute nel Bando di Gara; - le leggi e tutti i regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture e più specificatamente le norme del Capitolato generale di oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, stabilite il 28/10/1985 con decreto del Ministero del Tesoro; La partecipazione alla gara d appalto da parte dell Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti norme e disposizioni sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione. Il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze contingenti, di non aggiudicare la gara o di richiedere la sospensione della fornitura in.qualsiasi momento. 3

4 ART. 7 - AGGIUDICAZIONE DELL APPALTO La comunicazione di aggiudicazione dell appalto impegna subito la Ditta aggiudicataria obbligandola alla fornitura a semplice richiesta del Dipartimento. Diviene obbligatoria per il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali e si procederà alla stipula del contratto ex art. 17 R.D. 2440/23, dopo l acquisizione della certificazione di cui all art 7 della legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e della ulteriore documentazione prevista dalla legge in materia di appalti e forniture, ove obbligatoria. ART. 8 - GARANZIA DEL FORNITORE La Ditta aggiudicataria, presterà, per l aggiudicato, a tutela dell esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, un deposito cauzionale definitivo pari ad 1/10 dell importo netto di aggiudicazione, prestato nelle norme di legge vigenti in materia. Qualora la cauzione dovesse essere prestata mediante polizza fidejussoria, nella stessa deve essere riportato tassativamente che allo svincolo si potrà procedere allorquando il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali (Ente Appaltante) avrà dato il proprio assenso. Si procederà allo svincolo del deposito cauzionale all ultimazione di tutti gli adempimenti di legge previsti per il presente appalto. La Ditta è tenuta a versare, ove dovute, tutte le spese contrattuali, di registro e di segreteria. ART. 9 - DIVIETO DI SUB APPALTO La Ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura oggetto dell appalto. Sono espressamente vietate, quindi, cessioni o sub cessioni parziali o totali dell appalto per qualsiasi ragione. Nel caso che dette cessioni o sub cessioni si verificassero, il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali potrà rescindere immediatamente il contratto ipso con incameramento della cauzione e ciò sotto pena risoluzione in danno. ART PENALE DI RITARDO La Ditta riconosce al Dipartimento il diritto di applicare le seguenti penali: a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, sarà incamerata la cauzione ed esperita l azione in danno e, pertanto, la Ditta sarà tenuta al pagamento dell eventuale maggiore spesa che il Dipartimento dovesse sostenere per l acquisto e la fornitura con altra Ditta commerciale dei mezzi e/o attrezzature; b) nel caso di mancanza o ritardata consegna dei mezzi o accessori e documentazione richiesta, anche parziale, sarà applicata una penale pari all 1% dell importo posto a base dell asta, per ogni decade di ritardo; trascorsi giorni 10 (dieci), si procederà alla revoca d Ufficio del contratto a danno della Ditta aggiudicataria; c) trascorso tale ultimo termine, resta in facoltà dell Amministrazione di fare eseguire la fornitura a spese e danno della Ditta aggiudicataria inadempiente, oltre all incameramento del deposito, cauzionale, nonché l esperimento dell azione in danno della Ditta stessa per eventuale maggiore spesa che il Dipartimento dovesse sostenere per il completamento della fornitura. ART. 11- INVARIABILITÀ DEI PREZZI La Ditta aggiudicataria non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanti durante tutto il corso dell appalto. Rimane, quindi, esplicitamente esclusa la revisione dei prezzi contrattuali. ART PAGAMENTI La Ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento entro 30 giorni dalla data dell avvenuto collaudo per la regolare esecuzione della fornitura e comunque entro il , data di definizione amministrativo contabile dei POR Sicilia. Il pagamento alla Ditta sarà effettuato, entro i successivi trenta giorni dal collaudo positivo di cui all articolo seguente, dei mezzi, attrezzature e relativi accessori, e certificazioni e omologazioni richieste, previa presentazione di fattura fiscale. 4

5 L emissione della suddetta fattura non potrà avvenire pertanto prima del completamento della fornitura e certificazioni e omologazioni richieste come oggetto dell appalto, con il collaudo di cui al comma precedente, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) comunicazione, anche via fax della ditta di avere completato la fornitura; b)certificato di collaudo dei mezzi e dei relativi accessori, rilasciato dal tecnico incaricato dall Amministrazione aggiudicatrice; Il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti o fatti eseguire all Amministratore, Procuratore o Direttore decaduti, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata al medesimo Dipartimento. ART COLLAUDO Dalla data della comunicazione di cui al precedente art. 12, punto a), decorrerà il periodo di tempo previsto per il collaudo di accettazione, che sarà effettuato entro il termine di 7 (cinque) giorni solari. Il collaudo di accettazione, redatto in presenza del fornitore o di suo delegato, dovrà verificare la corrispondenza della fornitura alle prescrizioni e dati tecnici previsti dal contratto, dal capitolato di oneri e dal bando di gara. Il collaudo è a carico del fornitore. In caso di esito sfavorevole, il fornitore provvederà a propria cura e spese alla rimozione delle cause dei rilievi, contestati e precisati nel verbale relativo ed a presentare il mezzo e/o l attrezzatura ed i relativi accessori ad un successivo collaudo entro 20 venti giorni solari a decorrenza dalla nuova data di ricevimento del mezzo e/o attrezzatura fornita. Il collaudo di accettazione non interrompe il normale periodo di garanzia e i termini di consegna dalla stipula del contratto. ART CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia la Ditta non potrà sospendere la fornitura prevista nell appalto né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni del Dipartimento ma potrà avanzare le eventuali proprie riserve. Il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali si pronuncerà su di esse, comunicando le proprie determinazioni alla Ditta. Per la definizione di eventuali controversie tra il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali e la Ditta fornitrice, che non siano state definite in via amministrativa, si provvederà in via giudiziale. Palermo lì La Ditta per integrale ed incondizionata accettazione Timbro e firma Il Responsabile Del Procedimento Prof. Dr. Luciano SAPORITO 5