CNADNR AUTOSTRAZI BUGETUL DE STAT POST POIM CONCESIUNI

Transcript

1 CNADNR Intalnirea informala a Directorului General al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. cu reprezentantii mass media AUGUST 06

2 CNADNR AUTOSTRAZI BUGETUL DE STAT POST POIM CONCESIUNI Intalnirea informala a Directorului General al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. cu reprezentantii mass media AUGUST 06

3 AUTOSTRAZI BUGETUL DE STAT Autostrada Brasov Bors, Tronson Campia Turzii Gilau - pod peste raul Somesul mic si canal Hidroelectrica fara TVA Lungime (km) - 0, S.C. IPTANA S.A actual J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International - Pregatire documentatie de atribuire contract de executie lucrari (reluare procedura) Data finalizarii Fizic Financiar Procedura de atribuire contract de proiectare si executie a fost finalizata in data de: Rezultatul procedurii a condus la anularea acesteia. Anularea a fost contestata la CNSC in data de CNSC s-a pronuntat in data de in favoarea CNADNR. Impotriva deciziei CNSC a fost formulata plangere la CAB in data de CAB s-a pronuntat in in favoarea CNADNR. Finalizare PT - Iunie 06 In luna Iunie 06 va fi reluata procedura de atribuire a unui contract de lucrari pentru podul peste raul Somesul mic si canal Hidroelectrica si conexiunea cu Tronsonul Gilau-Nadaselu. In data de a fost emisa Autorizatia de Construire pentru Sector : km km si Sector : km +650-km 5+550, lucrari aferente culoarului expropriat. Autostrada Brasov Bors, Tronson Gilau - Nadaselu ,5 8,7 Asocierea S.C. Spedition UMB S.C. Tehnostrade J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International Asocierea S.C. Spedition UMB S.C. Tehnostrade Executie lucrari semestrul IV 06 78,88 69,6 In data de a fost obtinuta Autorizatia de Construire nr. 0 pentru Nodul Rutier Nadaselu, km In data de a fost obtinuta Autorizatia de Construire nr. 06 pentru Centru de Intretinere si Coordonare Nod Gilau Autostrada Brasov Bors, Tronson Nadaselu - Mihaiesti ,0 6,85 Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro - Viaponte Romania J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro - Viaponte Romania Contractul a fost semnat in data de Procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie a fost finalizata in data de Rezultatul procedurii a fost contestat la CNSC in data de CNSC s-a pronuntat in data de in favoarea CNADNR. Impotriva deciziei CNSC a fost formulata plangere la CAB in data de CAB s-a pronuntat in in favoarea CNADNR Contractul a fost semnat in data de Nu au fost realizate exproprierile. Proiectul de HG se afla pe circuitul de avizare. In data de a fost semnat Actul aditional nr. - pentru prelungirea duratei de emitere a Ordinului de Incepere Autostrada Brasov Bors, Tronson Mihaiesti Suplacu de Barcau S.C. IPTANA S.A J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International - Revizuire Studiu de Fezabilitate Studiul de Fezabilitate a fost revizuit de catre proiectant pentru sectiunile,, si 5, urmand a fi supus avizarii CTE- CNADNR, CTE-MT si CTE Interministerial in vederea promovarii actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie. Pentru sectiunea care integreaza si Tunelul Meses actualizarea Studiului de Fezabilitate se va finaliza dupa definitivarea si avizarea studiului de traseu al Tunelului Meses. 5 Autostrada Brasov Bors, Tunel Meses -, S.C. TECNIC Consulting Engineering Romania J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International - In data de a fost semnat contractul de realizare Studiu de Fezabilitate Proiectantul a trimis catre Beneficiar documnetatia privind alegerea variantelor de traseu, documentatie predata in iunie 06. in momentul de fata se afla ina naliza la CNADNR si CONSULTANT EGIS, pentru a putea stabili daca este o documentatie clara, de calitate si matura din punct de vedere a elaborarii in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si normativele in vigoare. termenul realizarii studiului de fezabilitate a fost depasit, finalizarea acestuia era , in prezent s-au aplicat penalitati si se vor mai aplica pana la finalizarea studiului sau rezeilierea contractului. 6 Autostrada Brasov Bors, Tronson Suplacu de Barcau - Bors ,00 60,5 Asocierea Corsan - Corviam Construccion SA & SC Consinit & SC Road Consulting & Design Solution & SC Via Design J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International Asocierea Corsan - Corviam Construccion SA & SC Consinit & SC Road Consulting & Design Solution & SC Via Design Contractul de proiectare si executie semnat in luna mai , (la 55,7 (la data data încetării încetării Contractului Contractului cu cu Antreprenorul Intarzieri in perioada de proiectare si mobilizarea nesatisfacatoare a Antreprenorului Antreprenoru Bechtel Int. l Bechtel Int. Inc.) Inc.) 7 Autostrada Bucuresti Brasov, Tronson Bucuresti Ploiesti, sector km km +5 9,80, Antreprenorul prin Aecom Ingenieria (Subcontractant declarat la oferta) pt Declaratia de Proiectare si Via Design, Subantreprenor de proiectare aprobat conform Contract de proiectare si executie pentru PT, DTAC, DDE, si celelalte activitati de proiectare SC Consitrans Asocierea AKTOR S.A. (AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L In data de s-a semnat contractul de proiectare si executie Proiect Tehnic avizat in CTE in data de.06.06, prin aviz nr. 558/ Revizuire PUZ Voluntari, care poate determina intarzieri in obtinerea DTAC pe unitatea administrativ teritoriala Voluntari - Ilfov, si implicit in perioada de executie. 8 Proiectare si executie Parcari de Scurta Durata si Spatii de Servicii pe Autostrada Bucuresti - Brasov, Sectiunea Bucuresti - Ploiesti 5,070, Asocierea S.C. GOOD PROD -S.C. AXIA - TRANSPROIECT 00 S.A. - Asocierea S.C. GOOD PROD -S.C. AXIA - TRANSPROIECT 00 S.A. In data de.0.06 s-a semnat contractul de proiectare si executie Garantia de buna executie nu a fost furnizata in termen de 5 zile de la data semnarii acordului contractual, in conformitate cu prevederile contractuale si in consecinta nu a fost comunicata Data de Incepere. In cel mai scurt timp posibil se va intocmi un Act Aditional la Acordul de Asociere pentru schimbarea Liderului si procentelor din asociere iar ulterior Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie pentru a se putea acorda Ordinul de Incepere.

4 AUTOSTRAZI PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POST) fara TVA Lungime (km) Proiect fazat Finantare: POS-T+POIM Data finalizarii Fizic Financiar ) Lipsa Autorizatie de constructie, Sectiunile A,B,C,D - suprafete suplimentare Autostrada Lugoj - Deva, Lot Vigiconsult SA Asocierea SC Primacons Group Consitrans Asocierea SALINI IMPREGILO SpA si S.E.C.O.L. Societa Edile Construzioni e Lavori S.A - SECOL Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A ) Lipsa Acordului de Mediu revizuit ) Sectiunea E: Demararea procedurii de achizitie publica aferenta tunelurilor ) Finalizarea procedurii de expropriere pentru suprafetele suplimentare aferente sectiunii E. In data de Ministerul Transporturilor a transmis catre C.N.A.D.N.R. S.A. observatiile Ministerului Justitiei cu privire la Proiectul de HG. In data de C.N.A.D.N.R. S.A. a raspuns observatiilor Ministerului Justitiei. In data de Ministerul Transporturilor a transmis proiectul de HG semnat de catre noul Ministru al Transporturilor. 5) Lipsa Autorizatie de constructie Sectiunea E Proiect fazat Finantare: POS-T+POIM ) Lipsa Autorizatie de Constructie, Sectiunile A,B,C,D - suprafete suplimentare Autostrada Lugoj - Deva, Lot Arcadis Eurometudes S.A. Asocierea HILL INTERNATIONAL NV HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) PROIECT CONSULTING Asocierea S.C. Teloxim Con - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes S.A ) Lipsa Acordului de Mediu revizuit ) Masuri suplimentare impuse prin revizuirea AM in data de..0, aditionarea la contract a ecoductului de la km ) Parcarea de la km nu a fost inclusa in Acordul de Mediu revizuit. 6) Lipsa Autorizatie de Construire pentru lucrarile aferente descarcarii traficului in zona Holdea Proiect fazat Finantare: POS-T+POIM )Lipsa Autorizatie de constructie pentru exproprierile suplimentare aferente Sectiunilor A+B km km )Probleme de relocare a liniilor de înaltă tensiune de pe lotul care au blocat lucrările la viaductul Brăni șca. ) Lipsa Acordului de Mediu revizuit ) Afectarea stabilitatii versantului Carierei Carpat Agregate. 5) Afectarea stabilitatii stalpului nr. 7 al TRANSELECTRICA din cauza excavatiilor la baza versantului din zona Branisca. Autostrada Lugoj - Deva, Lot Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S.C. SPEDITION UMB SC Aecom Ingenieria Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S.C. SPEDITION UMB ) Lipsa Autorizatie de constructie pentru lucrarile din culoarul expropriat aferente sectiunilor C+D km km ) Finalizarea procedurii de expropriere pentru suprafetele suplimentare aferente sectiunilor C+D km km In data de Ministerul Transporturilor a transmis catre C.N.A.D.N.R. S.A. observatiile Ministerului Justitiei cu privire la Proiectul de HG. In data de C.N.A.D.N.R. S.A. a raspuns observatiilor Ministerului Justitiei. In data de Ministerul Transporturilor a transmis proiectul de HG semnat de catre noul Ministru al Transporturilor. 8) Lipsa Autorizatie de constructie pentru exproprierile suplimentare aferente sectiunilor C+D km km Lot deschis traficului in noiembrie 0. Traficul rutier a fost restrictionat total incepand cu data de pentru realizare lucrari de remediere. Contractul de Lucrari a fost reziliat in data de , conform notificarii emise de catre CNADNR in data de.0.06 Autostrada Orastie-Sibiu Lot TECNIC Consulting Engineering Romania S.I.N.A. Societa DRDP Brasov Iniziative Nazionali Autostradali Salini Impregilo SpA S.p.A. Contract de Lucrari a fost reziliat in data de , conform notificarii emise de catre CNADNR in data de fara solutiile de consolidare a versantilor in zona de alunecari 9.86 ) Realizarea unei expertize tehnice a tuturor executate in cadrul contractului in data de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționa le S.A., a comunicat inițierea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect: Expertiza tehnică asupra lucrărilor executate pentru obiectivul Autostrada Oră știe " Sibiu, lot, cuprins între km +855 " km , în lungime de, km ) Realizarea ramase se executat si a de remediere Proiect fazat Finantare: POS-T+POIM 5 Autostrada Sebes-Turda Lot Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii S.C.Egis Romania S.A. Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii )In data de a fost obtinuta Autorizatia de Construire pe Sectiunea A, km km +000 ) Finalizare proiectare pentru Sectiunile B (km km 7+000) si C (km km 0+00) si Nod rutier Sebes ) Obtinerea Acordului de Mediu revizuit ) Aprobare HG pentru exproprieri suplimentare 6 Autostrada Sebes-Turda Lot D.P CONSULT S.R.L Asocierea S.C. KAPPA Architects & Engineers S.R.L SALFO & Associates S.A. Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING Proiect fazat Finantare: POS-T+POIM In data de a fost obtinuta Autorizatia de Construire nr.7 pentru Sectorul (a): km km 5+00; (b) km km 5+000; Sector : km km +50. ) Aprobare HG pentru exproprieri suplimentare

5 AUTOSTRAZI PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POST) fara TVA Lungime (km) Data finalizarii Fizic Financiar 7 Autostrada Sebes-Turda Lot AECOM INGENIERIA DRDP Cluj Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societa Italiana per Condotte D Acqua SpA Conform Contract /0/ Proiect fazat Finantare: POS-T+POIM 8 Autostrada Sebes-Turda Lot Asocierea VIAPONTE - Projectos e Consultoria de Engenharia SA - VIPONTE ROM Asocierea TECNIC Consulting Engineering Romania - SPEA Ingegneria Europea SpA Asocierea S.C. PORR Construct - PORR Bau GmbH Conform Contract /0/ Proiect fazat Finantare: POS-T+POIM ) Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru zona lacului Stejaris. ) Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru retele utilitati 9 Varianta de Ocolire Constanta FCC Construccion SA/Astaldi SpA JV DRDP Constanta FCC Construccion SA/Astaldi SpA JV Plata deciziei CAD in valoare de ,6 lei care include si penalitatile aferente CIP-urilor - 5

6 AUTOSTRAZI PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POIM) 0 00 fara TVA Lungime (km) actual Data finalizarii Fizic Financiar Autostrada Brasov Bors, Tronson Targu Mures - Ogra Lot 79,787,96.9,5 - autostrada,7 - drum legatura S.C. Search Corporation J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International Asocierea LEMACONS & VEGA & ARCADA COMPANY - contract reziliat Contract reziliat ) Reziliere contract de catre Antreprenor pentru lotul : In data de.0.06 Antreprenorul Asocierea SC Lemacons - SC Vega 9 - SC Arcada Company SA a transmis o Instiintare de reziliere in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 6. [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor]. ) CNADNR SA intreprinde demersurile encesare in vederea relicitarii contractului de lucrari. ) Societatea Energetica Electrica SA Bucuresti in vederea avizarii proiectului tehnic solicita in plus fata de Studiul de Solutie aprobat prin Avizul CTE 58/7.06.0, inlocuirea a inca stalpi de 0 kv. In data de a avut loc la Electrica avizarea PT-ului cu unele comentarii si observatii precum si solicitarea de se reface studiul de solutie pentru retelele de 0kv. In data de a avut loc avizarea Studiului de Solutie, urmand sa fie programata avizarea finala a PT-ul in CTE Electrica. ) Scoaterea din fondul forestier a suprafetelor de teren destinate executiei. ) In data de va avea loc avizarea faza PT+CS in CTA ST Sibiu pentru retelele Transelectrica; In data de va avea loc avizarea faza PT+CS in CTES CNTEE Transelectrica. Autostrada Brasov Bors, Tronson Targu Mures - Ogra Lot 5,9,60.8 0,05 S.C. Search Corporation J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International JV SC STRABAG & SC STRACO GRUP Contractul a fost semnat in data de plata Avans ) In data de.07.06, CNADNR SA a transmis o imputernicire catre SC STRABAG in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare realizarii proiectarii, executiei, supravegherii si racordarii la retelele de utilitati. Electrica a cerut documentatiile cadastrale pentru suprafetele pe care vor fi relocati stalpii-plan cadastral cu limite de expropriere vizat de OCPI. In prezent firma de avocatura angajata de catre CNADNR SA intreprinde demersurile necesare in vederea intabularii culoarului expropriat si elaborarea documentatiilor cadastrale. Ulterior, documentatiile cadastrale vor fi depuse la OCPI in vederea avizarii. Autostrada Brasov Bors, Tronson Ogra - Campia Turzii Lot 55,78,9.89,6 Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG/ "Subproiectant SC CONSIS PROIECT " J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG Perioada de proiectare ) Obtinerea cu intarziere a Acordului de Mediu ) Obtinere Autorizatie de Construire Autostrada Brasov Bors, Tronson Ogra - Campia Turzii Lot ,05 7,9 Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania - Astalrom S.A. - J.V. Egis Route Scetauroute - Consitrans / Egis International Proiectant de specialitate SC Consitrans Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania - Astalrom S.A. - Consitrans Perioada de proiectare ) Obtinerea cu intarziere a Acordului de Mediu ) Obtinere Autorizatie de Construire ) Avizul Transgaz este obtinut conditionat. Este necesar a se intocmi un Protocol. 5 Autostrada Brasov Bors, Tronson Ogra - Campia Turzii Lot 79,7,7.56 5,69 Asocierea SC STRACO GRUP & J.V. Egis Route Scetauroute - SPECIALIST Egis International CONSULTING & SC TOTAL ROAD Asocierea SC STRACO GRUP & SPECIALIST CONSULTING & SC TOTAL ROAD Perioada de proiectare ) Obtinerea cu intarziere a Acordului de Mediu ) Obtinere Autorizatie de Construire

7 AUTOSTRAZI - CONCESIUNI 0 Valoare estimata contract Proiect de concesiune de lucrari publice privind proiectarea, construirea, finantarea, operarea si intretinerea Autostrazii de Centura Sud a Municipiului Bucuresti (km km si operarea si intretinerea Autostrazii Bucuresti - Constanta si Autostrazii Bucuresti Pitesti Lungime (km) Proiectant Consultant Constructor actual Data inceperii 8 Data finalizarii 9 Fizic 0 Financiar In prezent se desfasoara etapa de dialog in cadrul procedurii de dialog competitiv pentru atribuirea "Contractului de concesiune de lucrari publice privind proiectarea, construirea, finantarea, operarea si intretinerea Autostrazii de Centura Sud a Municipiului Bucuresti (km km ) si operarea si intretinerea Autostrazii Bucuresti - Constanta si Autostrazii Bucuresti - Pitesti". 9,06.8 Proiect de Concesiune lucrari publice proiectarea, construirea, finantarea, operarea si intretinerea Drum Expres/Autostrada Craiova-Pitesti*, km km +85. *Optiunea pentru varianta de drum expres sau varianta de autostrada va fi luata in urma etapei de dialog cu candidatii preselectati..9 Se desfasoara etapa de dialog in cadrul procedurii de dialog competitiv pentru atribuirea "Contractului de concesiune de lucrari publice privind proiectarea, construirea, finantarea, operarea si intretinerea Drumului Expres/Autostrazii Craiova - Pitesti*, km km+85 7,7.80 Intalnirea informala a Directorului General al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. cu reprezentantii mass media APRILIE 06 Principalele activitati desfasurate de concesionar în temeiul Contractului de concesiune de lucrari publice pentru constructia Autostrazii de Centura Sud a Municipiului Bucuresti si operarea Autostrazii A Bucuresti Pitesti, a Autostrazii de Centura Sud a Municipiului Bucuresti si a Autostrazii A Bucuresti Constanta includ: a) Obtinerea finantarii pentru realizarea constructiei; b) Proiectarea si elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor pentru executia ; c) Realizarea de constructie a Autostrazii de Centura Sud a Municipiului Bucuresti; d) Reabilitareaa si dotarea cu echipamente specifice (inclusiv statii de taxare si sisteme ITS) a Autostrazii Bucuresti Pitesti; d) Dotarea cu echipamente specifice (inclusiv statii de taxare si sisteme ITS) a Autostrazii Bucuresti Constanta; e) Operarea si întretinerea Autostrazii A Bucuresti Pitesti, a Autostrazii de Centura Sud a Municipiului Bucuresti si a Autostrazii A BucurestiConstanta. Durata contractului: 0 de ani Principalele activitati desfasurate de concesionar în temeiul Contractului de concesiune de lucrari publice pentru constructia si operarea Drumului Expres/Autostrazii Craiova Pitesti, includ: a) Obtinerea finantarii pentru realizarea constructiei; b) Proiectarea si elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor pentru executia ; c) Realizarea de constructie a Drumului Expres/Autostrazii Craiova - Pitesti; d) Operarea si întretinerea Drumului Expres/Autostrazii Craiova Pitesti. Durata contractului: 0 de ani. 6

8 CNADNR DRUMURI NATIONALE SI VARIANTE DE OCOLIRE Intalnirea informala a Directorului General al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. cu reprezentantii mass media AUGUST 06

9 Sursa de Finantare Lungime (km) Proiectant Consultant OBIECTIVE IN EXECUTIE contractual Financiar Fizic finalizare lucrari Realizat Realizat Constructor Contract 6R/ Reabilitarea DN 79 Arad -Oradea, km +50 km Contract 6R/ Reabilitare DN8 Baia Mare - Sighetul Marmatiei, km +5 - km 6+ LOT Moisei Borsa km km BEI etapa VI 0.55 DRUMEX DRDP Timisoara Astaldi S.p.A BEI etapa VI 58.7 HALLCROW DRDP Cluj Aktor SA BEI etapa VI.6 SC SPECIALIST CONSULTING DRDP Cluj Asocierea SC TEHNIC ASIST - SC SPECIALIST CONSULTING Pentru anii 0 si 0 nu au existat prevederi bugetare iar Constructorul a suspendat lucrarile. Antreprenorul a prezentat mai multe 9 dispute in care au fost incluse 9 de revendicari prin care s-a solicitat costuri suplimentare si extensii de timp. In luna aprilie 06 Antreprenorul a reluat activitatea. ul estimat pentru finalizarea acestui contract este sfarsitul anului 06 datorita necesitatii finalizarii neexecutate aferente proiectului. Bugetul alocat pentru anul 06 este insuficient pentru finalizarea in termenul contractual. Antreprenorul a emis o notificare de revendicare impreuna cu programul de lucrari revizuit conform bugetului alocat pt 06, acest program plaseaza termenul de finalizare in mai 07. Impiedicarea executatrii aferente parcarilor de lunga durata de fostii proprietari. Exproprieri nefinalizate la aceasta data de catre Antreprenor Contractul se afla in faza de proiectare. Proiectul Tehnic va fi inaintat spre aprobare in cadrul CTE-CNADNR. LOT Borsa - Sesuri, km km BEI etapa VI.6 S.C. ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ DRDP Cluj S.C. ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ Contractul se afla in faza de proiectare. Proiectul Tehnic va fi inaintat spre aprobare in cadrul CTE-CNADNR. 5 LOT Sesuri Carlibaba km km BEI etapa VI 8.55 Asocierea SC AUTOTEHNOROM - SC OPR ASFALT - SC Rutier Conex XXI DRDP Iasi Asocierea SC AUTOTEHNOROM - SC OPR ASFALT - SC Rutier Conex XXI In data de Antreprenorul a transmis catre Inginer nota de remediere a proiectectului Tehnic, urmand ca in perioada urmatoare Inginerul sa transmita documentatia spre analiza Beneficiarului. 6 Carlibaba - Iacobeni, km km km BEI etapa VI 0.69 Asocierea SC AUTOTEHNOROM - SC OPR ASFALT - SC Procard DRDP Iasi Asocierea SC AUTOTEHNOROM - SC OPR ASFALT - SC Procard Contractul a fost semnat in data de Sursa de Lungime contractual Financiar Fizic Finantare (km) finalizare lucrari Realizat Realizat Modernizare DN 5, Bucuresti Adunatii Copaceni km km 9+0 (relicitare) Varianta de ocolire Brasov, Lot : Tronson I, DN - DN -relicitare 9.0 POIM.67 Louis Berger SAS PROINTEC SC Primacons Group FEDR 7.9 Search Corporation Egis Romania SA OBIECTIVE IN EXECUTIE Asocierea Eurocogen - Filiala Aninoasa & Aleandri SpA & Beozzo Costruzioni & Smart Building Projet Asocierea Chirulli Andrea Impresa Individuale - Aleandri SPA - Smart Building Project- Pasquale Alo'.0.05 Contractual:.0.06 Estimat: Aprilie Contractul de executie lucrari incheiat cu SC Romstrade, a fost reziliat in data de Lucrari executate: Contractul pentru continuarea a fost semnat in data de Ordin de incepere emis in data de Mobilizarea greoaie si insuficienta a Antreprenorului. Pod ARGES In anul 05 Beneficiarul a intocmit o noua expertiza pentru Podul Peste Raul Arges. Prin aceasta expertiza se recomanda lucrari suplimentare fata de cele prevazute in Proiectul tehnic din 0 si anume: se propune inlocuirea placii din beton armat de pe tablierul metalic, cu o placa noua.. Nu au fost supervizate lucrarile efectuate in perioada ianuarie 06 - martie 06. Masuri:. A fost emisa Instiintarea de remediere nr. prin care i se solicita Antreprenorului sa finalizeze lucrarile la podetul de la km A fost emisa Instiintarea de remediere nr. prin care se solicita Antreprenorului ca in termen de saptamani sa se mobilizeze corespunzator executiei, in caz contrar Beneficiarul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul.. Contractul Inginerului a fost prelungit printr-un aditional incepand cu e 60 de zile de la reluarea activitatii Inginerului (Incepand cu ) Data estimata de finalizare 0 septembrie 06. Prelungirea duratei de executie datorita intarzierii intocmirii expertizei tehnice si a proiectului tehnic de reparatie ca urmare a rezilierii contractului initial de lucrari, coroborat cu slaba mobilizare a Antreprenorului. Varianta de ocolire Brasov, Lot : Tronson II, DN - DN 6. FEDR.9 Primacons Egis Romania SA Asocierea SC VIAROM CONSTRUCT SA - SC BETA COPS - SC MAXIDESIGN Data estimata de finalizare Decembrie 06. Motivul intarzierii necesitatea exproprierii suplimentare ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren. In data de.0.06 a fost fost publicata in Monitorul Oficial - HOTARAREA Nr. 50 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul deexpropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national Varianta de ocolire a municipiului Brasov, Tronson II - DN -DN, pe raza localitatilor Sanpetru si Brasov, din judetul Brasov In data de a fost emisa decizia de expropieri suplimentare. in data de a fost emisa Autorizatia de Construire necesara pentru finalizarea executiei. Varianta de ocolire Caracal - relicitare Varianta de ocolire Mihailesti - relicitare.5 POIM.8 AECOM INGENIERIA Consitrans/ Roughton Group Asocierea S.C. TRANSPROIECT 00 S.A / WSP GROUP SEPTEMBRIE CONSULTING SECOL - Societa Edile Construzioni e Lavori SpA Asocierea COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - COPISA CONSTRUCTII (Lider de asociere - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA) luni de la data de incepere executie lucrari - - Contract executie lucrari semnat in data de 5 august 0. Data de finalizare - Mai 06 ca urmare a determinarii Inginerului. Avand in vedere ca Antreprenorul a fost instructat sa execute lucrari la sensurile giratorii care racordeaza varianta de ocolire Caracal la DN6, se estimeaza ca termenul de finalizare a va fi prelungit pana in Decembrie 06. Motivul intarzierii este datorat realizarii unei expertize tehnice a executate in cadrul contractului reziliat si obtinerea cu intarziere a certificatului de descarcare arheologica pentru cele situri aflate pe amplasamentul lucrarii. Contractul semnat cu ROMSTRADE a fost reziliat in data de 0..0 din cauza neindeplinirii de catre Antreprnor a obligatiilor contractuale (procent fizic scazut fata de cel declarat, neindeplinirea instiintarilor de remediere, etc.) In data de.0.06 a fost semnat contractul de executie lucrari. In data de a fost desuspendat Contractul de Servicii de Supervizare. In data de a fost emis Ordinul de Incepere a Contractului de Lucrari.

10 contractual Financiar Fizic finalizare lucrari Realizat Realizat Varianta de ocolire Carei 8.8 FEDR 0.59 Louis Berger DRDP Cluj Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A - DN 7 si DN -A:Sectiunea A- DN 7.0 Sursa de Finantare POIM Lungime (km) Proiectant Search Corporation Consultant Constructor Asocierea GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA - ASSIGNIA INFRASTRUCTURAS S.A. - TRANSMIR SC SEARCH Corp. - Asocierea S.C. Delta SC Tecnic A.C.M. 9 & AZVIRT Consulting LLC & S.C. MAXIDESIGN Engineering Romania OBIECTIVE IN EXECUTIE pt existent pt largire la benzi Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp aprobate de Consultant Semestrul II 06. Motivul intarzierii executiei l-a constituit necesitatea exproprierii suplimentare a suprafetelor identificate ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren si necesitatea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru exproprierea suplimentara cat si slaba mobilizare a Antreprenorului fapt pentru care CNADNR a inaintat notificare de revendicare catre Inginer. A fost aprobat HG-ul de exproprieri suplimentare in data de In data de a fost emisa Decizia de expropriere. In data de Antreprenorul a transmis Notificarea de Reziliere a Contractului de Lucrari. In data de va avea loc o intalnire intre Repezentantul Antreprenorului si Reprezentantul Beneficiarului in vederea clarificarii cauzelor invocate de catre Antreprenor in cadrul Notificarii de Reziliere. Data estimata de finalizare a - decembrie 06. Au fost prelungite/reinnoite Autorizatiile de Construire aferente proiectului AC nr. 06/ a fost prelungita in data de AC nr. 06/ a fost reinnoita si s-a obtinut AC nr. 0/ In data de a fost obtinuta AC nr. 07/ pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate pe suprafetele de teren suplimentare. In data de a fost publicat in Monitorul Oficial HG. nr 0 pentru exproprierea suprafetelor de teren suplimentare coridorului de expropriere initial. Decizia de expropriere a fost emisa in data de si adusa la cunostinta antreprenorului ulterior. In data de a fost emisa intabularea coridorului de expropriere pentru suprafetele de teren situate pe teritoriul administrativ al UAT Chiajna. In cursul saptamanii vor fi depuse documentatiile cadastrale pentru obtinerea intabularii coridorului de expropriere aferent UAT Chitila si UAT Dragomiresti Vale. In data de a fost semnat Actul aditional nr. la contractul de servicii de supervizare cu Search Corporation. In data de a fost remobilizata echipa de consultanta a Search Corporation. Inginerul Search Corporation va proceda la emiterea determinarii pentru revendicarile, 6 si 8 ale Antreprenorului privind solicitarea acestuia de prelungire a perioadei de executie si va stabili, impreuna cu Beneficiarul, a cuantumului prelungirii perioadei de executie a si se va demara pregatirea si semnarea actului aditional nr. la contractul de executie lucrari pentru prelungirea perioadei de executie a. A fost demarata procedura de executare silita pentru proprietarii ce refuza eliberarea amplasamentelor. La data de a fost obtinuta incuviintarea instantei pentru executarea silita a proprietarului Marcu Nicolae, Raiciu Iordan si SC TITAN MAR SA. Urmeaza ca instanta sa se pronunte si in cazul celorlalte dosare depuse pentru obtinerea incuviintarilor, respectiv pentru proprietarii SC MEGA COMPANY si Cristea Adrian. Proiectul a primit acceptabilitate pentru finantare din POIM, urmeaza semnarea contractului de finantare si emiterea deciziei de finantare. Varianta de ocolire Sacueni - contract reziliat.0 FEDR 7.6 Louis Berger/Prointec Asocierea SC VENTRA PROJECT MANAGEMENT si UTIBER KOZUTI BERUHAZO KFT Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp In data de a fost transmisa Notificarea de reziliere a contractului de catre Antreprenor. In data de contractul de executie lucrari SEMNAT CU IDECON S.A.U. ZARAGOZA a fost reziliat de catre Beneficiar ca urmare a intentiilor Antreprenorului din data de in prezent CNADNR SA pregateste documentatia pentru relicitarea ramase de executat, data estimata de lansare a procedurii semestrul III 06. Varianta de ocolire Tecuci (relicitare) 5.6 FEDR 6.95 Poyry Romania SC LUCA WAY Asocierii SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA - ALEANDRI SPA - PASQUALE ALO' (Lider de Asociere - SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA ) In data de.09.0 a fost inaintata Instiintarea de Reziliere a Contractului de lucrari de catre Beneficiar ca urmare a slabei mobilizari a Antreprenorului SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SOARES DA COSTA S.A. si a intarzierii in executie- l fizic al lucrarior executate la data rezilierii:,77 Dupa lansarea procedurii de relicitare, Contractul pentru finalizarea a fost semnat in data de Data de incepere a In prezent au fost inaintate mai multe instructiuni de catre Inginer in vederea recuperarii intarzierilor acumulate la care Antreprenorul nu a dat curs.intarzierea demararii are drept cauza si necesitatea realizarii unei expertize tehnice a executate, expertiza care nu a fost inca finalizata de Antreprenor. In data de a fost inaintata Revendicarea Beneficiarului conform sub clauzei 8.7 "Penalitati de intarziere" pentru nerespectarea duratei de executie ofertata de catre Antreprenor. In data de a fost inaintata Revendicarea Antreprenorului pentru prelungirea Duratei de executie si costuri suplimentare. 5 Varianta de ocolire Bacau 9.88 POIM 0.7 S.C. ARCADIS EUROMETUDES Primacons Grup /Egnatia Odos SA EKO INSAAT VE TIC A.S Inginerul a notificat Antreprenorul cu privire la reluarea.ordinul de Incepere al este In data de a avut loc Predarea Amplasamentului catre Antreprenor. Antreprenorul a luat toate masurile pentru curatarea si asanarea de munitii a teritoriului pe care se vor executa lucrarile. In prezent se efectueaza inspectia completa a santierului si a tuturor suprafetelor pe care se vor executa lucrarile, cu scopul de a identifica orice suprafete in care este posibil sa fie gasite fosile, monede, articole de valoare sau antichitati, structuri sau alte ramasite sau articole de interes geologic sau arheologic. In acest sens, Antreprenorul a primit Aviz favorabil emis de Ministerul Culturii cu conditia supravegherii arheologice intre km , cu exceptia unei zone - km pentru care se propune cercetare arheologica preventiva. In data de a fost aprobat de catre CNADNR S.A certificatul pentru plata Avansului. 6 Varianta de ocolire Craiova Sud 5.9 FEDR 6.9 Consitrans/ Roughton Group - Asocierea S.E.C.O.L SpA - SECOL Romania.- S.E.C.O.L S.A CNADNR a inaintat Proiectul Tehnic de remediere a fisurilor aparute in corpul drumului, catre Antreprenor. In data de Inginerul a instructat Antreprenorul cu privire la reluarea. OBIECTIVE IN EXECUTIE Sursa de Lungime contractual Financiar Fizic Finantare (km) finalizare lucrari Realizat Realizat Finalizarea exproprierilor pentru parcarile de lunga durata Contract 5RA/..0 Lucrari de reabilitare DN 66 - Rovinari - Bumbesti Jiu km km POIM 6.8 Hyder Consulting Ltd. Arcadis Consulting (UK) Ltd. Asocierea Comsa S.A.U. - Corporate Management Solution.0.0 Octombrie Masuri: Documentatia Tehnica necesara promovarii proiectului de hotarare de guvern de expropriere pentru parcarile de lunga durata a fost elaborata de catre SC IRIMAT CONS. In data de Martie, Documentatia pentru Parcarea de la km a fost transmisa catre Serviciul Expropriere, Avize si Acorduri. In data de 07 Aprilie, Documentatia pentru Parcarea de la km a fost transmisa catre Serviciul Expropriere, Avize si Acorduri. Directia Juridica a transmis Documentatia pentru obtinerea Hotararii de Guvern de expropriere catre Guvern. Documentatia de expropriere se afla la Ministerul Finantelor Publice. : Documentatia este depusa la MFP, ca atare nu se poate estima termenul de solutionare.

11 Contract 5R/ Reabilitare DN 66, Bumbesti Jiu-Petrosani, km km POIM.7 Hyder Consulting Ltd./IRIMAT CONS Arcadis Consulting (UK) Ltd. Asocierea Copisa Constructora Pirenaica S.A, Chiruli Andrea Impresa Individuale, Coremi Inter S.A Noiembrie Revizuirea acordului de mediu din zona Manastirii Lainici;. Modificarea HG nr. 97/0 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 66, Bumbesti Jiu-Petroşani, km km ". Scoaterea definitiva fara compensare echivalenta a terenurilor din fondul forestier national proprietate privata; Masuri:. In data de 5 Martie 06, au fost transmise de catre Proiectant Notificarea de revizuire a Acordului de Mediu la ANPM si completarile solicitate de ANPM catre CNADNR. In data de 0 Martie 06 Serviciul Protectia Mediului a transmis documentatia finala catre ANPM in vederea continuarii procedurii de revizuire a Acordului de Mediu RO ANPM nr. 5/.0.0. : Documentatia este depusa la ANPM, ca atare nu se poate estima termenul de solutionare.. In data de 8 Mai 05 a fost semnat contractul de prestari servicii cu nr. 9/90, intre CNADNR si SC IRIMAT CONS, prin care prestatorul este obligat sa transmita urmatoarele: - Valoarea estimata pentru executia tuturor intre km 06+0 km , defalcata pe fiecare categorie de lucrari in parte; - Caietele de Sarcini avizate de un expert specializat pentru fiecare categorie de lucrari in parte; - Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare executarii ; - Intocmirea documentatiei pentru realizarea exproprierilor suplimentare in vederea demararii procedurii de modificare a Hotararii de Guvern nr. 97/7..0 Documentatia pentru promovarea unui nou HG de expropriere a fost returnata Proiectantului in data de Ianuarie 06 in vederea modificarii Raportului de Evaluare. Documentatia pentru modificarea HG 97/0 a fost returnata de Directia Juridica pentru o mai buna motivare a modificarii. Urmare discutiei avute cu Directia Juridica referiot la completarea HG 97/0 ni s-a comunicat urmatoarele: Pentru pozitia, 5 si 6din Anexa pentru completarea HG 97/0 este necesara transmiterea urmatoarelor: - Plan de amplasament, - Lista UAT/ANCPI, - Raport ANEVAR, - De transmis toate explicatiile de ce nu s-a expropriate in 0. Pentru pozitiile, si (zona Manastirii Lainici) este necesar sa se refaca documentatia pentru un HG privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar care face parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica Reabilitare DN66, Filiasi Petrosani, km km 6+000, sector Bumbesti Jiu Petrosani, km km astfel: - Plan de amplasament, - Lista UAT/ANCPI - cu pozitia, si, - Raport ANEVAR. de transmitere a motivarii: August 06. Dupa revizuirea Acordului de Mediu RO-ANPM/ nr. 5/.0.0 si completarea HG 97/0 de expropriere se va asigura demararea procedurii de scoaterea definitiva fara compensare echivalenta a terenurilor din fondul forestier national proprietate privata in baza documentatiei intocmite si transmisa de catre Proiectant. Contract 5R0a/..0 - Reabilitare DN 76, Soimus Brad, km km POIM 9.0 DRDP Timisoara Asocierea Selina si Doprastav a.s...0 Noiembrie Contract 5R0b/ Reabilitare DN 76, Brad - Ionesti km 5+ - km 55+5 Contract 5R/ Reabilitare DN76, Varfurile Stei, km km POIM 9.99 JV Parsons / Search Corp. - Proiect initial PORR BAU GmbH 5..0 Iunie INOCSA S.L.U. & TECNIC Tecniche e Consulenze nell Ingegneria Civile Consulting Engineers S.p.A. - revizuire POIM. proiect SC Construct Mod Februarie DRDP Cluj. Lipsa Autorizatie de Construire pe sectorul cuprins intre km 8+88 Masuri:. Antreprenorul este responsabili pentru obtinerea Avizelor si Acordurilor necesare emiterii Autorizatiei de Contruire. : 5 August 06 transmiterea tuturor Avizelor. 6 Contract 5R/ Reabilitare DN76, Stei - Beius, km km POIM 8.00 Asocierea AZVI / AZCALE Noiembrie Neemiterea Ordinelor de Variatie de catre Inginer. In urma expertizei este necesar un alt Proiect Tehnic pentru poduri (km si km 8+0 si o alunecare de teren produsa la km +0 7 Contract 5R5/ Reabilitare DN56, Craiova - Galicia Mare, km km POIM 6.6 JV Consitrans /LUCA WAY DRDP Craiova SC Delta Antrepriza de Constructii si Montaj Iulie 06( estimat) Imposibilitatea extinderii contractului de Consultanta si Blocaj financiar al Antreprenorului datorita neemiterii/emiterii cu intarziere a Certificatelor Interimare de Plata de catre Inginerul Fidic DRDP Craiova. Blocaj tehnic datorita emiterii cu intarziere a aprobarilor asupra proiectului de semnalizare si aprobarilor de materiale de catre DRDP Craiova. Masuri: Au fost intocmite Note de Fundamentare pentru prelungirea serviciilor de supervizare in baza OUG/006 si a Instructiunii ANAP nr. / cu aplicabilitate din data de Aprobarea OV.6 ( semnalizare si siguranta rutiera) se afla pe circuitul de avizare al CNADNR. 8 Contract 5R6/ DN56 Galicea Mare - Calafat, km km POIM. JV Consitrans /LUCA WAY DRDP Craiova MOCHLOS S.A Noiembrie 06 (estimat) Mobilizarea insuficienta a antreprenorului pentru a recupera intarzierile. Blocaje financiare datorita situatiei bancare si financiare din Grecia (tara de origine a Antreprenorului) Administrative:.Imposibilitatea extinderii contractului de Consultanta si Blocaj financiar al Antreprenorului datorita neemiterii/emiterii cu intarziere a Certificatelor Interimare de Plata de catre Inginerul Fidic DRDP Craiova.. Exproprierea suplimentara in zona intersectiilor. (DN56A, Dj56A) 5. Imposibilitatea efectuarii platilor aferente POIM. Masuri: Au fost intocmite Note de Fundamentare pentru prelungirea serviciilor de supervizare in baza OUG/006 si a Instructiunii ANAP nr. / cu aplicabilitate din data de Proiectantul a fost instructat sa intocmeasca documentatia pentru exproprierile suplimentare din zona intersectiior. Monitorizare atenta a Antreprenorului in vederea incadrarii in termenul contractual.

12 . Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru sectoarele afectate de revizuirea acordului de mediu In urma revizuirii PT ului din 05 in confomitate cu expertiza tehnica din 05, au aparut cantitati de lucrari suplimentare (consolidari), exproprieri suplimentare si este necesar revizuirea Acordului de mediu. 9 Modernizare DN 7, Pitesti-Campulung-Brasov km km +850; km km POIM 0.5 Iptana S.A. SC ViaCarpatia Consult - S. Stathopoulos - K. Farros Domi SA Asocierea AZVI SA - STRACO GRUP - PIOMAR Development - Tractebel 9 mai Aditionarea Contractului / Achizitie lucrari noi suplimentare In urma revizuirii PT ului din 05 in confomtitate cu expertiza tehnica din 05, au aparut cantitati de lucrari suplimentare (consolidari, relocari utilitati) precum si schimbari de Eurocoduri. Masuri:. dupa finalizarea procedurii de revizuire a acordului de mediu si dupa transmiterea de catre Antreprenor a documentatiei complete, insotita de toate avizele, CNADNR SA va putea intainta aceasta documentatie catre Ministerul Transporturilor in vederea obtinerii autorizatiei de construire.. In ceea ce priveste lucrarile suplimentare, in special lucrarile de consolidare care reprezinta o pondere mare (aprox 0 milioane lei) se studiaza posibilitatea relicitarii sectoarelor aferente acestor lucrari din cadrul contractului sau aditionarea contractului initial in limita a 0 pentru a putea finaliza intreaga lucrare conform PT abrobat 0 Constructie pasaj suprateran peste drumul de centura al Municipiului Oradea in zona strazii Nojoridului.8 85FEDR + 5GUV 0,60 Proiectant general:aquacons Proiectant de specialitate:sodi CONSTRUCTII S.R..L SC AKSA MANAGEMENT Asocierea S.C. FREYROM S.A. S.C. PROCONS GROUP Necorelari intre Proiectul Tehnic si situatia din teren, fapt ce a dus la cresterea cantitatilor din Contract cat si executarea unor articole noi altele decat cele prevazute in oferta initiala. Metoda de solutionare: Emitere de dispozitii de santier de catre Proiectant si incadrarea acestora in Contract. Pentru justificarea/fundamentarea acestor modificari, se va transmite catre Beneficiar documente justificative care dovedesc necesita executarii suplimentare (punctul de vedere al Proiectantului, note de constatare, dispozitii de santier, planse, antemasuratori semnate de Anteprenor si Inginer, procese verbale de receptie calitativa, tabele masuratori, planse, rapoarte de incercare, etc), in vederea analizarii. Dispozitiile de santier vor fi semnate de catre toate partile implicate (Proiectant, Inginer, Anteprenor). Responsabil: Proiectant SC AQUACONS solutionare: August 06 Constructie pasaj suprateran peste drumul de centura al Municipiului Oradea in zona strazii Ciheiului FEDR + 5GUV 0,8 Proiectant general:aquacons SC AKSA Proiectant de MANAGEMENT specialitate:sodi CONSTRUCTII S.R..L S.C. PORR CONSTRUCT ,6 56,50. Necorelari intre Proiectul Tehnic si situatia din teren, fapt ce a dus la cresterea cantitatilor din Contract cat si executarea unor articole noi altele decat cele prevazute in oferta initiala. Metoda de solutionare: Emitere de dispozitii de santier de catre Proiectant si incadrarea acestora in Contract. Pentru justificarea/fundamentarea acestor modificari, se va transmite catre Beneficiar documente justificative care dovedesc necesita executarii suplimentare (punctul de vedere al Proiectantului, note de constatare, dispozitii de santier, planse, antemasuratori semnate de Anteprenor si Inginer, procese verbale de receptie calitativa, tabele masuratori, planse, rapoarte de incercare, etc), in vederea analizarii. Dispozitiile de santier vor fi semnate de catre toate partile implicate (Proiectant, Inginer, Anteprenor). Responsabil: Proiectant SODI CONSTRUCTII solutionare: August 06 Podul de la Giurgiu peste Dunare pe DN 5 km 6+88 Podul rutier peste Oituz la Poiana Sarata pe DN km POIM, FEDR + 5GUV TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA * DRDP Bucuresti Collini Lavori/Tecnic Consulting Stabilirea tipului de hidroizolatie care va fi utilizata la deschiderea mobila a podului, de 86,0 m si aprobarea de folosire a acesteia de catre Consultant, doar dupa efectuarea testelor la aderenta pe un tronson experimental, decizia asupra utilizarii materialului apartinand Proiectantului si Expertului tehnic SC Freyrom SA * DRDP Iasi SC Freyrom SA In data de s-a efectuat Receptia la Terminarea Lucrarilor OBIECTIVE IN EXECUTIE SI OBIECTIVE IN PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA Sursa de Lungime contractual Finantare (km) Financiar Fizic finalizare lucrari Realizat Realizat luni de la Varianta de ocolire Busteni Obiectiv In precedura de achizitie - Bugetul de Stat,0 SC EGIS ROMANIA - - ordinul de Busteni Sud km km +00 publica incepere lucrari Varianta de ocolire Comarnic Obiectiv km km +850 Pod pe DN 6 km 7+05 peste Arges la Ionesti Fluidizarea traficului pe DN intre km si centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - Obiect 7 [Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7-DN A (benzi)] - Bugetul de Stat,85 SC EGIS ROMANIA - 9,067 Bugetul de Stat,06 SC Beta Cops 67,57 Bugetul de Stat,0 SC Viacons SC Septembrie Consulting Dirigentie DRDP Bucuresti KRANZ EUROCENTER - Lupp Construction Romania - Adolf Lupp GMBH & CO.KG 7 luni de la ordinul de incepere lucrari SC AKTOR Aug In derulare procedura de achizitie publica pentru semnare contract de proiectare si executie lucrari 0 0 in derulare procedura de achizitie publica pentru semnare contract de proiectare si executie lucrari Receptia la terminarea pentru podul nou a fost in septembrie 0, a mai ramas de finalizat apararea de mal drept amonte insa Antreprenorul refuza sa finalizeze lucrarile, la data prezentei fiind un litigiu intre Antreprenor si Beneficiar. Urmeaza a se contracta prin procedura de achizitie publica servicii de expertiza a executate si rest ramas de executat in vederea solicitarii de catre CNADNR de daune interese Antreprenorului. Este in curs de pregatire documentatia pentru licitatie expertiza tehnico-contabila, privind modul de realizare a din cadrul obiectivului de investitii. In anul 05, ca urmare a realizarii exproprierii terenurilor, au fost reluate lucrarile, pentru finalizarea bretelei nr., la strada Rozelor si pentru amenajarea sensului giratoriu de sub pasaj. Lucrarile au fost finalizate in cursul anului 06 si urmeaza a fi demarate procedurile de Receptie la Terminarea Lucrarilor. La aceasta data, din totalul proiectate si contractate, au mai ramas neexecutate: lucrarile pentru realizarea drumurilor colectoare si cele pentru realizarea bazinelor de retentie/decantoare, din cauza lipsei terenurilor pe care aceste lucrari urmeaza sa fie amplasate si pentru care procedura de expropriere intarzie sa se finalizeze, precum si stratul de uzura (MAS) pe breteaua nr., lucrare ce nu a fost inclusa in contractele AKtor si care va face obiectul unei noi achizitii. 5 Reparatii viaduct de coasta Stanca Teherau 7, Bugetul de Stat 0,9 SC Beta Cops SC Via Carpatia - SC Valy Sab Consulting SC Luconsa BM In executie 6 Prag de fund si aparari de mal la pod pe A km 5+66 peste Arges la Podereni 6,5 Bugetul de Stat - SC Expert Proiect 00 SC Via Carpatia SC Dimar - SC Style Construct In executie 7 Drum de centura in municipiul Oradea - etapa a II a,598 Bugetul de Stat,78 SC Sodi Constructii Dirigentie DRDP Cluj SC ARL CLUJ In curs de semnare PV de receptie la terminarea Largire benzi DN 7 Baladana - Titu km km 5+90 Modernizare DN 7 Baldana - Targoviste - Sinaia km km +0; km km Modernizare DN 5 Alexandria - Turnu Magurele km km +600; km km Bugetul de Stat, SC Egis Romania - in curs de achizitie - - Bugetul de Stat 0,99 Sc Consitrans & Iptana - Bugetul de Stat 5,8 - SC Viacarpatia Consult Dirigentie DRDP Bucuresti - - de luni de la ordinul de incepere lucrari luni de la ordinul de incepere executie lucrari S-a anulat procedura de achizitie publica, se are in vedere expertizarea Proiectului Tehnic actual 0 0 In curs de reactualizare SF, termen estimat de finalizare sem II 06 Se are in vedere revizuirea Studiului de Fezabilitate, pentru a se lansa procedura de achizitie publica pentru contract de proiectere si executie lucrari Varianta de ocolire Slatina - Bugetul de Stat,7 SC Luka Way - - aprilie Varianta noua de traseu a fost avizata in CTE-CNADNR (aviz 5/8.0.06)

13 5 6 Centura de ocolire Craiova - Varianta Sud DN 56-DN 55 - DN6 Largire la benzi Centura Bucuresti Sud intre km km Pod pe DN6 km 5+7 peste Amaradia la Craiova Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad - CF curtici - DJ 709B, Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7, km 50+8) peste CF Arad - Bucuresti, judetul Arad 7,58 Bugetul de Stat 9,875 SC Irimat Cons Asociere SC Irimat Cons & SC WSP Group 56,9 Bugetul de Stat.9 SC Luka Way - - iunie Bugetul de Stat 0,6,6 Bugetul de Stat,65 7,07 Bugetul de Stat 0,7 SC Coso Cons Timisoara SC Consilier Construct SC Search Corporation Dirigentie DRDP Craiova in curs de achizitie luni de la ordinul de incepere Contract reziliat cu Antreprenorul SC SCT SA in data de.0.0, in data de s-a semnat cu Luka Way contractul de revizuire documentatie tehnica (Proiect Tehnic si Detalii de executie), ul estimat de finalizare a proiectului tehnic este fe 90 de zile de la ordinul de incepere (pana la data prezentei inca nu s-a emis ordinul de incepere) In prezent este in derulare contractul cu priectantul SC luca Way pentru revizuirea Studiului de fezabilitate, termen estimat semestrul II In curs de aprobare demarare procedura achizitie publica contract de proiectare si executie S-a reziliat in cursul anului 0 contractul de executie lucrari cu Antreprenorul SC CCF Drumuri si poduri Timisoara, iar in prezent s-a demarat procedura de achizitie publica pentru atribuirea unui nou contract de executie lucrari. S-a reziliat contractul de executie lucrari cu Antreprenorul SC Confort SA Timisoara este reziliat din cursul anului 05 si s-a demarat procedura de achizitie publica pentru atribuirea unui nou contract de executie lucrari. La data prezentei este suspendata procedura de achizitie publica ca urmare a constatarii ca documentatia tehnica tehnica postata pe SEAP prezinta unele erori tehnice. 7 Pasaj suprateran pe DJ60 Centura Bucuresti - Domnesti, municipiul Bucuresti si judetul Ilfov - Bugetul de Stat 0,60 - SC Alpha Consult Engineering&Aciion a Engeneria - - de luni de la ordinul de incepere lucrari 0 0 In procedura de achizitie publica, in perioada de contestatii a raportului de evaluare din aferent procedurii de achizitie publica 8 Modernizare DN 67B km km ,6 Bugetul de Stat 88, SC Search Corporation Dirigentie DRDP Craiova SC Strabag & SC Delta ACM - 6 luni de la ordinul de incepere lucrari 0 0 Fara ordin incepere executie lucrari, in curs de analizare de catre DRDP Craiova a posibilitatii de reziliere contract datorita neindeplinirii de catre Antreprenor a conditiilor contractuale constituire garantie de buna executie 9 Centura municipiului Radauti 8, Bugetul de Stat 6,57 SC Tehnostrade Bacau SC Luka Way SC UMB Spedition - 6 de luni de la ordin de incepere 0 Fara ordin incepere executie lucrari, se analizeaza posibilitatea rezilierii contractului ca urmare a modificarilor aparute in normative fata de Proiectul Tehnic elaborat si aprobat in anul 0 0 Modernizare DN 7 Gaesti - Ploiesti km km Bugetul de Stat 76,8 - Dirigentie DRDP Bucuresti Contract reziliat Contract reziliat in 0, finalizat lucrarile de drum, ramas de executat lucrari de reabilitare poduri, in prezent, pt podul de la Viisoara se executa in cadrul programului de intretinere lucrari de punere in siguranta Varianta de Ocolire Satu Mare 0,79 Bugetul de Stat 9,5 SC Prima Cons in procedura de achizitie publica Asocierea ITINERA SpA Collini Lavori SpA in termen de de zile de la data semnarii contractului de luni de la ordinul de incepere lucrari 0 0 Contract de proiectare si executie semnat in data de 6..05, fara ordin de incepere, se estimeaza emiterea odrinului de incepere in semestrul II 06 deoarece nu este inca aprobat HG de modificare a sursei de finantare din FEDR in fonduri nerambursabile si/sau bugetul de stat si/sau alte surse legal constituite Sursa de Lungime contractual Finantare (km) Financiar Fizic finalizare lucrari Realizat Realizat Contract de executie lucrari "Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN, in sate lineare si puncte negre" LOT : Sinaia km Contract de executie lucrari "Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN, in sate lineare si puncte negre" LOT Saftica km km 5+5, Tancabesti km km 0+0, Ciolpani km km 7+0, Potigrafu km km POIM 6.7 EPTISA.99 POIM EPTISA INGENIERIA si PRIMACONS GROUP OBIECTIVE IN EXECUTIE SC CAST contract reziliat estimat INGENIERIA STRABAG si PRIMACONS GROUP Notificare de reziliere din partea antreprenorului nr. 6B/ si aprobata de C.N.A.D.N.R. prin Nota de fundamentare 9/80/ Mod de solutionare: Contract reziliat. Avand in vedere perioada indelungata de timp scursa de la data debutului proiectului, in prezent se analizeaza oportunitatea implementarii solutiilor din cadrul Proiectului Tehnic, fiind intreprinse demersuri de adaptarea a acestuia la situatia din teren si ulterior de re-licitare a. De asemnea, tinand cont de Avizul negativ emis de catre Primaria Sinaia, se vor relua discutiile cu autoritatea locala in vederea eliberarii avizului favorabil..certificatul de Urbanism emis de catre Consiliul Judetean Prahova cu nr. /.0.0 prelungit pana in data de.0.05 a expirat. Certificatele de urbanism nr. 78/09/5.0.0 (Tancabesti si Ciolpani) respectiv 50/9.0.0 (Saftica), emise de catre Consiliul Judetean Ilfov au expirat la data de respectiv Procedurile de expropriere nu sunt finalizate..adaptarea Proiectului Tehnic la situatia existenta; Mod de solutionare.ulterior transmiterii documentatiei revizuite, a fost emis de catre CJ Prahova Certificatul de Urbanism nr. / (Potigrafu); Pentru Saftica, Tancabesti, Ciolpani, situate in Judetul Ilfov, se va emite de catre proiectant o noua documentatie revizuita (ulterior finalizarii procedurilor privind exproprierile), in vederea obtinerii Certificatului de urbanism..proiectul de Hotarare de Guvern pentru declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN, in sate lineare si puncte negre pentru judetele Ilfov si Prahova, este la CNADNR pentru operarea modificarilor solicitate de catre Ministerul Justitiei.. Avand in vedere perioada indelungata de timp scursa de la data debutului proiectului, se analizeaza de la caz la caz oportunitatea implementarii solutiilor din cadrul Proiectului Tehnic, fiind intreprinse demersuri de adaptarea a acestuia la situatia din teren. Se estimeaza emiterea Ordinului de incepere in semestrul II 06. Contract de executie lucrari "Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN, in sate lineare si puncte negre" LOT : PN km ,Banesti km , PN km , Cornu km , Nistoresti km , Predeal km , Timisu de Sus km Contract de executie lucrari "Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN, in sate lineare si puncte negre" LOT : Sacel km , Apoldu de Sus km , Miercurea Sibiului km , PN km , Santimbru km , Unirea km POIM 6.78 EPTISA.98 POIM 9.8 EPTISA Asocierea SEVICON OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, INGENIERIA SL - ARCION si PRIMACONS S.A.CONSTRUCCIONES GROUP - CANTERA DEL VERTICE S.A. INGENIERIA si PRIMACONS GROUP SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI contract reziliat estimat Certificatul de Urbanism emis de catre Consiliul Judetean Prahova cu nr. /.0.0 prelungit pana in data de.0.05 a expirat..procedurile de expropriere nu sunt finalizate. Mod de solutionare. Ulterior transmiterii documentatiei revizuite, a fost emis de catre CJ Prahova Certificatul de Urbanism nr. 7/ Proiectul de Hotarare de Guvern pentru declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN, in sate lineare si puncte negre pentru judetele Ilfov si Prahova, este la CNADNR pentru operarea modificarilor solicitate de catre Ministerul Justitiei. Se estimeaza emiterea ordinului de incepere in semestrul II 06. Beneficiarul a emis Notificarea de reziliere a contractului nr. 9/859/07..05, din cauza neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Antreprenor. Mod de solutionare: Contract reziliat. Avand in vedere perioada indelungata de timp scursa de la data debutului proiectului, in prezent se analizeaza oportunitatea oportunitatea implementarii solutiilor din cadrul Proiectului Tehnic, fiind intreprinse demersuri de adaptarea a acestuia la situatia din teren si ulterior de re-licitare a.

14 5 6 Contract de executie lucrari "Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN, in sate lineare si puncte negre" LOT 5:Tureni km , Valcele km , Floresti km , Gilau km , Paniceni km , Osorhei km Contract de executie lucrari "Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN, in sate lineare si puncte negre" LOT 6 : Puchenii Mosneni km , Puchenii Mari km , Barcanesti km , Comarnic km POIM 8. EPTISA 5.5 POIM.95 EPTISA S.C. ANTREPRIZA DE INGENIERIA REPARATII SI LUCRARI si PRIMACONS ARL CLUJ S.A. GROUP Asocierea SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN INGENIERIA TRANSPORTURI si PRIMACONS BUCURESTI GROUP S.A.&ALPINE Bau GmbH DRDP Cluj si Directia Siguranta Circulatiei au solicitat renuntatrea la lucrarile prevazute pe raza localitatii Floresti.Pe durata s-a constatat slaba mobilizare a Antreprenorului pentru executia la acest obiectiv;.adaptarea Proiectului Tehnic la situatia existenta;. IPJ Bihor a solicitat iluminarea insulelor de calmare a traficului de intrarea in localitati 5.Transmiterea de catre Antreprenor spre aprobarea Inginerului a documentatiilor tehnico economice pentru aprobarea executate (procese verbale de receptie calitativa, etc.). Mod de solutionare.prin Nota nr. /900/9..05, Directorul General al C.N.A.D.N.R. S.A. aproba renuntarea la implementarea pe teren a prevazute in proiectul, localitatea Floresti..Inginerul a solicitat Antreprenorului, ca utilajele si personalul sa fie mobilizate pe santier si sa se reia activitatea de executie, respectiv prezentarea spre aprobare a unor grafice realiste de lucrari si plati care sa prevada recuperarea intarzierilor. Lucrarile sunt monitorizate, fiind instructate demersuri de recuperare a intarzierilor, pana la finalizarea. Avand in vedere perioada indelungata de timp scursa de la data debutului proiectului, problemele semnalate de Inginer, DRDP Cluj, respectiv prin petitiile autoritatilor locale, riveranilor/participantilor la trafic, se analizeaza de la caz la caz oportunitatea implementarii solutiilor din cadrul Proiectului Tehnic, fiind intreprinse demersuri de adaptarea a acestuia la situatia din teren.. Ulterior sedintei de avizare CTE-Siguranta Circulatiei din data de.05.06, a fost emis acordul pentru realizarea insulelor asimetrice solicitat. Urmare emiterii acestui aviz, Antreprenorul va depune documentatia revizuita in vederea obtinerii avizului de instituire a restrictiilor de circulatie, pentru inceperea executie proiectate pe raza judetului Bihor (Osorhei). 5. Antreprenorul a fost instructat de catre Inginer in vederea transmiterii situatiilor de lucrari, cu privire la lucrarile executate de catre Antreprenor si certificate calitativ si cantitativ de catre Inginer. A fost emisa (sfarsitul lunii iunie 06) o situatie de lucrari pentru lucrarile executate in perioada Inginerul a transmis in atentia CNADNR in data de CIP nr.. In data de , Beneficialul a returnat CIP-ul nr., solicitand Antreprenorului modificari/completari cu privre la documentele.certificatul de Urbanism emis de catre Consiliul Judetean Prahova cu nr. /.0.0 prelungit pana in data de.0.05 a expirat. Situatia prezentata in documentatia depusa in anul 0 nu mai corespunde situatia actuala, intrucat exista numeroase intabulari care nu apar in documentatia elaborata de catre proiectant.. Adaptarea Proiectului Tehnic la situatia din teren Mod de solutionare.proiectantul a redepus in data de , documentatia in vederea obtinerii unui nou C.U. de la C.J. Prahova. Documentatia a fost restituita in vederea actualizarii planurilor topografice. In luna septembrie, la sediul C.J. Prahova, a avut loc o intalnire cu reprezentantii C.N.A.D.N.R. in care s-a solicitat refacerea documentatiei cu adaptarea la situatia prezenta din teren. Ulterior transmiterii documentatiei revizuite, a fost emis de catre CJ Prahova Certificatul de Urbanism nr. 0/ Avand in vedere perioada indelungata de timp scursa de la data debutului proiectului (anul 007), se analizeaza de la caz la caz oportunitatea implementarii solutiilor din cadrul Proiectului Tehnic, fiind intreprinse demersuri de adaptarea a acestuia la situatia din teren. Se estimeaza emiterea ordinului de incepere in semestrul II 06..Pe durata s-a constatat slaba mobilizare a Antreprenorului pentru executia la acest obiectiv;.adaptarea Proiectului Tehnic la situatia existenta;. IPJ Bihor a solicitat iluminarea insulelor de calmare a traficului de intrarea in localitati 7 Contract de executie lucrari "Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN, in sate lineare si puncte negre" LOT 7 Feleacu km km , Capusu Mare km km , Ciucea km km , Auseu km km 58+80, Tinaud km km , Alesd km km POIM 5.0 EPTISA S.C. ANTREPRIZA DE INGENIERIA REPARATII SI LUCRARI si PRIMACONS ARL CLUJ S.A. GROUP Mod de solutionare. In data de , Inginerul a transmis in atentia Antreprenorului, Instiintarea de remediere conform Sub- Clauzei 5. din Anexa V, CGC - Lot 7. In data de , Inginerul a transmis Raportul Special al Inginerului cu privire la conformarea de catre Antreprenor cu cerintele din cadrul Instiintarii de remediere, demersurile intreprinse de catre Antreprenor perioada notificata, precum si recomandarile Inginerului. Inginerul va monitoriza in continuare mobilizarea Antreprenorului (personal si utilaje) din santier si va informa Beneficiarul/CNADNR in consecinta. Lucrarile sunt monitorizate fiind instructate demersuri de recuperare a intarzierilor, pana la finalizarea. Avand in vedere perioada indelungata de timp scursa de la data debutului proiectului, problemele semnalate de Inginer, DRDP Cluj, respectiv prin petitiile autoritatilor locale, riveranilor/participantilor la trafic, se analizeaza de la caz la caz oportunitatea implementarii solutiilor din cadrul Proiectului Tehnic, fiind intreprinse demersuri de adaptarea a acestuia la situatia din teren.. Ulterior sedintei de avizare CTE-Siguranta Circulatiei din data de.05.06, a fost emis acordul pentru realizarea insulelor asimetrice solicitat. Urmare emiterii acestui aviz, Antreprenorul va depune documentatia revizuita in vederea obtinerii avizului de instituire a restrictiilor de circulatie, pentru inceperea executie proiectate pe raza judetului Bihor (Auseu, Tinaud Alesd). Sursa de Lungime contractual Finantare (km) Financiar Fizic finalizare lucrari Realizat Realizat Reabilitarea sectiunii DN6 Alexandria Craiova (lot km +5 km 85+0) 85.8 POIM 8,0 AECOM INGENIERIA (fost INOCSA INGENIERIA SL) OBIECTIVE IN EXECUTIE 8 luni A fost aprobata fazarea Proiectului, iar Contractul se va realiza integral din fonduri POIM. estimat de finalizare procedura: trimestru IV 06. Varianta de ocolire Targu Mures.80 POIM.6 S.C. ARCADIS EUROMETUDES SC AECOM INGINERIA COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA (conform contract) In data de a fost comunicata hotararea civila nr. 5, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures in Dosarul nr. // 05 prin care s-a dispus suspendarea executarii dispozitiilor art.,6 si 7 din HG nr. 78/0 (suspendarea amplasamentului lucrarii). Drept urmare, in data de , Inginerul a dispus Suspendarea Lucrarilor. Cauza a fost judecata in data de la Curtea de Apel Targu Mures. Prin Hotararea Curtii de Apel Targu Mures nr. 9/06 din a fost respinsa cererea de suspendare formulată de reclamanți până la soluționarea definitivă a prezentei cauze. Prin Decizia nr. 9/06, pronunțată în ședința publică din și comunicată în data de de către Curtea de Apel Târgu Mureş Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosarul nr. 57// 05 s-a respins cererea de suspendare formulată de reclamanți până la soluționarea definitivă a cauzei. Cu drept de recurs in 5 zile de la comunicare. Beneficiarul, in data de dispune ridicarea suspendarii si reluarea activitatii. Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A - DN 7 si DN -A: Sectiunea DN - A POIM.5 Search Corporation SC SEARCH Corp. - SC Tecnic Consulting Engineering Romania Reziliat in Februarie Contractul semnat cu Asocierea Tehnologica Radion / SC Consitrans / SC Procons a fost reziliat in februarie 05 din cauza slabei mobilizari a Antreprenorului. In data de.06.06, a fost semnat contractual de servicii Asistenta tehnica in vederea elaborarii documentatiei de atribuire pentru achizitia contractului de lucrari la centura Municipiului Bucuresti: sector DN (km +00) A (km +750). In data de a fost publicat in Monitorul Oficial HG. nr 0 pentru exproprierea suprafetelor de teren suplimentare coridorului de expropriere initial. Este necesara emiterea Deciziei de expropriere pentru suprafetele de teren suplimentare. Urmeaza a fi consemnate sumele aferente despagubirilor catre proprietarii inclusi in anexa la HG 0/ dupa care se vor emite notificarile catre proprietari. In data de , a fost emisa Decizia de expropriere nr.. Proiectul a primit acceptabilitate pentru finantare din POIM, urmeaza semnarea contractului de finantare si emiterea deciziei de finantare.

15 Varianta de ocolire Suceava.90 Bugetul de Stat.9 S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE IASI- GRUP COLAS S.A SC LUCA WAY S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE IASI-GRUP COLAS S.A Reziliat in Septembrie Contractele de executie lucrari nr. 0/ si nr. 06/07..0 pentru Constructia variantei de ocolire Suceava au fost reziliate in 5 septembrie 0 din cauza slabei mobilizari a Antreprenorului. In prezent CNADNR intreprinde demersuri pentru intocmirea documentatiei de atribuire pentru lansarea unei noi proceduri pentru executia ramase de executat. A fost demarata procedura de atribuire a contractului de asistenta tehnica in vederea intocmirii documentatiei de atribuire pentru achizitia de lucrari ramase de executat. Proiectul a primit acceptabilitate pentru finantare din POIM, urmeaza semnarea contractului de finantare si emiterea deciziei de finantare. 5 Varianta de ocolire Targu Jiu 5, FEDR Consitrans/ Roughton Group Consitrans COLLINI LAVORI SpA (conform contract) Contract executie lucrari semnat in data de 0..0 Motivul intarzierii in executie este cauzat de: mobilizarea deficitara a Antreprenorului, interferenta proiectului cu imobile (constructii), identificarea unor retele de utilitati suplimentare si a 7 situri arheologice, pe amplasamentul lucrarii, obtinerea de catre un petent a unei Ordonante Presedintiale de suspendare a pe o parte din amplasament. Sursa de Lungime contractual Finantare (km) Financiar Fizic finalizare lucrari Realizat Realizat Lot Reabilitare Pod de pe DN 9 km la Agigea, 66.5 BERD 0.7 Louis Berger Group Inc Louis Berger Group Inc OBIECTIVE IN EXECUTIE Bilfinger Baugesellschaft Mbh Contract suspendat de catre Antreprenor, datorita problemelor contractuale in ceea ce priveste plata suplimentare executate. In prezent CNADNR se afla in curs de negociere/semnare acord intre parti in vederea reluarii. Estimam ca lucraile se vor relua incepand cu data de septembrie 06 Consolidare viaduct pe DN 7, km peste Malul Lacului la Cozia. BEI II 0.6 SC Domarcons SRl Craiova&SC Delta ACM 9' Bucuresti SC Bridge Consult SC Domarcons SRl Craiova&SC Delta ACM 9' Bucuresti Reluare executie lucrari incepand cu Consolidare pasaj CF pe DN 7 km 7+05 la Raul Vadului. BEI II 0.5 SC FORDCONCID SA Rm. Valcea&SC LUCA WAY Bucuresti SC Bridge Consult SC FORDCONCID SA Rm. Valcea&SC LUCA WAY Bucuresti Lucrarile vor fi finalizate in data de Consolidare DN 7A, km km BEI II 8.5 SC STRACO GRUP &AECOM INGENIERIA SRl DRDP Craiova SC STRACO GRUP &AECOM INGENIERIA SRl Reluare executie lucrari incepand cu Consolidare DN 7 km km 6+0; km km BEI II 6.9 SC Consilier Construct Bucuresti SC Cilas CF SC Vectra Service SRl In executie