COMUNE DI MONTALE Provincia di Pistoia

Transcript

1 COMUNE DI MONTALE Provincia di Pistoia OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PRESSO LA PALESTRA POSTA IN VIA F. COPPI. REPERTORIO N. 13/2015 L anno 2015, il giorno ventitre del mese di OTTOBRE, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge quale atto pubblico, fra i signori: - Antonelli Mario, nato a Cicerale (SA) il 21/11/1954 Responsabile del Servizio Funzionale 4/A Lavori Pubblici, tutela Ambientale del Comune di Montale C.F Partita I.V.A , a tale funzione nominato con provvedimento del Sindaco dello stesso Comune, il quale Responsabile dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell interesse dell Amministrazione che rappresenta e presso cui quindi è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n 267; - Dalla Riva Luigino, nato a Montebelluna (TV) il 01/03/1962, residente in Montebelluna, via Don Minzoni, n.56, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell impresa DALLA RIVA SRL., con sede in Montebelluna (TV) vicolo Boccacavalla, n. 22, codice fiscale e partita IVA n , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Treviso, che nel prosieguo dell Atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore o Impresa appaltatrice. PREMESSO Pagina 1 di 8

2 - che con determinazione in data 31/08/2015 n. 405, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo relativo alle opere in oggetto; - che con determinazione in data 15/09/2015 n. 435, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere sopra indicate ed il relativo Capitolato Speciale d appalto ed è stato stabilito di appaltare le opere di cui trattasi mediante procedura ristretta da tenersi con il criterio del ribasso sull importo dei lavori ai sensi dell art. 89 del DPR 554/99, per l aggiudicazione di lavori a corpo, per un importo a base d asta di Euro ,87 I.V.A. esclusa oltre a Euro 3.153,55 I.V.A. esclusa per oneri inerenti la sicurezza ordinaria e 500,00 I.V.A. esclusa per la sicurezza speciale; - che in seguito a gara da tenersi mediante procedura ristretta è risultata aggiudicataria delle opere in oggetto l'impresa DALLA RIVA SRL. con il ribasso del 22,10 %, come da verbale in data 30/09/2015 depositato agli atti del Comune; - che il Responsabile del Servizio funzionale 4/A con determinazione n. 492 del 07/10/2015,esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il verbale di gara ed ha provveduto all aggiudicazione definitiva alla suddetta Impresa dei lavori in oggetto, con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio comunale; - che la ditta aggiudicataria ha presentato comunicazione in data 13/10/2015 ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M n. 187, agli atti del Comune; - che con certificazione in data 16/10/2015 della C.C.I.A.A. di Treviso è stato acquisita certificazione circa l assenza di scioglimenti e procedure concorsuali a carico della ditta appaltatrice; Pagina 2 di 8

3 - che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. on-line attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni al 03/07/2015; - che in data odierna è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantierabilità dei lavori ai sensi dell art comma 3 del D.P.R. n. 554/1999. CIO' PREMESSO tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - Il Comune di Montale, come sopra rappresentato, appalta all'impresa DALLA RIVA SRL, con sede in Montebelluna (TV), vicolo Boccacavalla, 22, codice fiscale e partita IVA n , che, come sopra rappresentata accetta, le opere per la realizzazione di pavimentazione in legno massello all'interno della palestra comunale posta in via F. Coppi. ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto. Detto Capitolato speciale d'appalto, sottoscritto dal rappresentante/titolare dell'impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositato agli atti del Comune, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati: - il Capitolato generale d appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. Pagina 3 di 8

4 n. 145; - gli elaborati grafici progettuali; - i piani di sicurezza previsti dall art. 131 del D.Lgs. 163/2006; - il cronoprogramma dei lavori. L'appalto è altresì soggetto alle condizioni contenute nella lettera di invito alla procedura negoziata prot. n in data 16/09/2015 del Responsabile del Servizio funzionale 4/A. ART. 3 - Le opere sono appaltate a corpo e l appalto viene conferito con il ribasso del 22,10. %. L importo complessivo dell appalto è pari a Euro ,66 compresi Euro 500,00 per mano d opera non soggetta a ribasso ed 3.153,55 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA,. ART. 4 - Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato speciale, l Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l importo di Euro 7.720,93, mediante garanzia fideiussoria numero in data 20/10/2015 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni ag. Montebelluna centro. L Impresa ha stipulato un assicurazione di responsabilità civile, di cui all art. 35 del capitolato speciale, per danni nell esecuzione dei lavori con polizza n /96/ in data 20/10/2015 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni ag. Montebelluna centro. ART. 5 - Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 15 (quindici) consecutivi, decorrenti dalla data di inizio lavori. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'impresa appaltatrice una penale pecuniaria del 1 sull importo complessivo dell appalto di cui al precedente art. 3. Pagina 4 di 8

5 Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all appaltatore. ART. 6 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all art. 133 del D.P.R. n. 554/1999 e agli artt. 24 e 25 del Capitolato generale d appalto dei lavori pubblici (D.M. n. 145/2000). ART. 7 - Ai sensi dell art. 45 comma 1 del D.P.R. n. 554/1999, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato speciale d appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999. ART. 8 - E vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale delle stesse ai sensi dell art. 33 del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati. ART. 9 Il pagamento verrà effettuato in un'unica rata a fine lavori. La rata di saldo sarà corrisposta entro novanta giorni dall avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. I pagamenti verranno effettuati a cura della Tesoreria Comunale mediante bonifico presso la BANCA UNICREDIT AG. Montebelluna, su conto correte intestato alla ditta appaltatrice IBAN: Pagina 5 di 8

6 IT48J Il soggetto autorizzato ad operare è il sig. DALLA RIVA LUIGINO, COD. FISCALE DLLLGNM62C01F443E. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, è esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non sì applica il primo comma dell'art del Codice Civile, fatta salva la deroga prevista dall'art. 133, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 163/2006. ART Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati nel Capitolato speciale d appalto. ART L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza (art. 131, del D. Lgs. 163/2006); le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. ART Nell esecuzione dei lavori l Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.P.R. n. 164 del ; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (legge n. 300 art. 36); l Impresa è altresì tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. ART L Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell opera e difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall art. 141, comma 10, del D. Lgs. 163/2006 e dall art. 18 del Capitolato generale Pagina 6 di 8

7 d appalto (D.M. n. 145/2000). ART I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore sono specificati all art. 139 del D.P.R. n. 554/1999 e all art. 20 del Capitolato generale d appalto (D.M. n. 145/2000). ART L Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dagli artt. 118 e 119 del D.P.R. n. 554/1999; avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto. ART Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, l'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M n. 145 e nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006 ed al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R n ART Ai sensi dell'art. 57 del Capitolato speciale d'appalto, per eventuali controversie tra le parti troverà applicazione l'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Giudice Ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 241 e seguenti del D. Lgs. 163/2006. ART Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge domicilio presso il Comune di Montale, via A. Gramsci, 19. ART Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'i.v.a., sono a carico dell'impresa Pagina 7 di 8

8 appaltatrice. Sono pure a carico dell appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. Letto, approvato e sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale. Per il Comune Geom. Mario Antonelli L appaltatore Luigino Dalla Riva Pagina 8 di 8