CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS E CONTESTUALE PERMUTA DELL USATO. Art. 1 Oggetto

Transcript

1 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA COMUNE DI VIVERONE Via Umberto I n.107 C.A.P Tel Fax CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS E CONTESTUALE PERMUTA DELL USATO Art. 1 Oggetto Formano oggetto dell appalto la fornitura di uno scuolabus e permuta dell usato tramite compravendita. La gara avrà luogo mediante procedura aperta con il sistema delle buste chiuse ai sensi del D. Lgs 163/2006 e con l osservanza del presente capitolato speciale, e la fornitura sarà aggiudicata a quel concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. SCUOLABUS importo presunto di ,00 IVA esclusa Caratteristiche tecniche: Posti n. 28 per alunni delle scuole primarie e secondarie + n. 1 Autista + n. 1 accompagnatore Motore Turbo Diesel intercooler, rispondente a normative CEE EURO III o superiore Alimentazione sistema Common Rail, turbina a geometria variabile; Cilindrata minima 2950 cc, massima 3300 cc; Potenza minima 97 kw (132 CV); Cambio ad almeno 6 rapporti sincronizzati (6 marcia overdrive) + retromarcia; Sterzo di tipo servoassistito idraulicamente; Dimensioni lunghezza max 7200 mm; larghezza filo carrozzeria max 2000 mm; passo 3950 mm; altezza max 2700 mm; Sospensioni: Anteriore (meccanica) a ruote indipendenti con barre di torsione; ammortizzatori idraulici telescopici, barra stabilizzatrice; Posteriore (meccanica) con balestre paraboliche; ammortizzatori idraulici telescopici, barra stabilizzatrice; Pneumatici con dimensioni non inferiori a 195/75 R16, montaggio anteriore singolo e posteriore gemellato, porta ruote estraibile, due calzatoie, paraspruzzi ruote anteriore/posteriore Impianto frenante: conforme alle norme CEE Freni anteriori e posteriori a disco a circuito anteriore e posteriore indipendente, segnalatore elettrico di usura freni anteriori e posteriori, freno di soccorso; Sistema antibloccaggio ruote tipo ABS ;

2 freno di stazionamento meccanico con ABS di serie, sistema di antipattimento (ABD), sistema di ripartizione della frenata tra gli assi (EBD); batteria: n V da almeno 110 Ah; stacca batteria; alternatore maggiorato; carrozzeria specifica per autobus (non deriva da furgone), allestita su autotelaio omologato direttamente dalla casa costruttrice i categoria M3 per trasporto persone (art. 47 Codice della Strada); ossatura interamente metallica realizzata con profilati in acciaio saldati in unico blocco monolitico rivestimento esterno in lamiera di acciaio o in alluminio; porta autista di tipo a battente sul lato sinistro con predisposizioni per alzacristalli elettrici; porta accesso passeggeri anteriore destra rototraslante in avanti a comando elettrico, dotata di bordo sensibile antischiacciamento; coibentazione termoacustica con pannelli termofonoassorbenti; sedile autista regolabile, molleggiato con imbottitura antiscivolo e con cintura di sicurezza; sedili individuali, omologati per alunni delle scuole materne, primarie e secondarie, tipo antivandalo, in materiale antiscivolo non in plastica, con sistema di ritenuta e poggiatesta; sedile accompagnatore con cintura di sicurezza, imbottito e rivestito dello stesso tessuto del sedile autista; cristalli temperati di sicurezza atermici; specchi esterni con sbrinamento elettrico e regolazione interna elettrica dal post di guida; mancorrenti in prossimità della porta di salita; aeratore elettrico al tetto; cronotachigrafo; segnaletica stradale posteriore di trasporto scolastico e altre segnaletiche obbligatorie; estintore regolamentare e vano pronto soccorso completo dei medicamente base; illuminazione e segnalazione esterna conforme al codice della strada e secondo normativa CEE; illuminazione interna con plafoniere ad incandescenza e luci notturne; pavimento piano in materiale antiscivolo; verniciatura carrozzeria di colore giallo scuolabus regolarmente a norma; scritte sulle fiancate Scuolabus Comune di Viverone; segnale acustico interno di ostacolo durante la retromarcia porta accesso passeggeri con dispositivo di apertura anche manuale; martelletti per rottura vetri in caso di emergenza vetri passeggeri apribili solo nella parte alta e di altezza non superiore a 150 mm. Sistema di blocco del differenziale a pulsante; Rallentatore o retarder come freno ausiliario il mezzo deve essere fornito di tutti gli strumenti di sicurezza previsti dalle vigenti leggi; ARTICOLO 2 Caratteristiche del materiale richiesto I veicoli e i loro accessori dovranno essere costruiti in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli a motore. I veicoli dovranno essere immatricolati a cura e spese della ditta fornitrice senza alcun onere diretto o riflesso a carico del Comune.

3 Nel prezzo devono essere comprese le spese accessorie per il trasporto, collaudo ed immatricolazione. ARTICOLO 3 Ammissibilità alla gara e requisiti minimi di partecipazione Possono partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara. ARTICOLO 4 Validità dell offerta L offerta dovrà avere una validità non inferiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di scadenza del termine di presentazione dell offerta stessa. ARTICOLO 5 Obbligatorietà dell offerta Mentre con la presentazione dell offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini del presente Capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l approvazione della determinazione di aggiudicazione definitiva e la sua stipulazione del contratto. Il Comune si riserva comunque la facoltà a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all aggiudicazione. ARTICOLO 6 Partecipazione alla gara e formulazione dell offerta Per quanto riguarda le modalità di partecipazione alla gara e della formulazione dell offerta, le ditte dovranno attenersi a quanto dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara. ARTICOLO 7 Impegno prezzi I prezzi dell aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti per tutta la durata della provvista e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque si verificassero posteriormente all offerta e fino all ultimazione delle consegna. ARTICOLO 8 Termine, modalità e luogo di consegna I veicoli dovranno essere consegnati, franco ogni spesa, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dell ordinazione formale. La ditta aggiudicataria dovrà eseguire la consegna nel luogo che sarà indicato nell ordine. Gli eventuali costi relativi dovranno essere previsti nel prezzo di vendita richiesto. I veicoli dovranno essere nuovi di fabbrica, con immatricolazione a cura del fornitore e consegnati su strada nei termini contrattuali.

4 A parità di offerta verrà preferita la ditta che si impegna a consegnare i veicoli nel più breve termine. ARTICOLO 9 Garanzie, Controlli e collaudo I veicoli offerti devono avere una garanzia di un anno, senza limitazione di percorrenza e su ogni riparazione; 3 anni sulla vernice e 8 anni contro la perforazione da corrosione. Durante tale periodo, l impresa ha l obbligo di intervenire per eliminare, a proprie cure e spese, difetti e malfunzionamenti entro il termine previsto dal contratto, decorrenti dalla lettera di notifica dell inconveniente. Per casi di ritardo a intervenire o di mancato intervento, il Comune ha facoltà di interrompere i pagamenti non ancora effettuati in conto contratto a garanzia degli obblighi della ditta. Il Comune si obbliga, da parte sua, ad utilizzare i veicoli in modo conforme alle prescrizioni della ditta e comunque in modo corretto e regolare. La ditta inoltre garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l onere di garantire il sicuro e indisturbato godimento dei medesimi beni e di mantenere il Comune indenne di fronte ad opzioni o pretese da parte di terzi. L Amministrazione, procederà, a proprie cure e spese, al controllo e collaudo della fornitura, per accertare che essa corrisponda alle caratteristiche e ai requisiti richiesti e alla marca e modello dichiarati nell offerta stessa. Nel caso in cui in esito al collaudo i veicoli non risultassero conformi all ordine, il fornitore si impegna a sostituirli con altri conformi entro 30 giorni dalla comunicazione dei vizi riscontrati. Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse alle operazioni di cui sopra, l Amministrazione potrà provvedervi a mezzo di altri, imputando le spese che così deriveranno, a carico dell aggiudicatario stesso, oltre all applicazione delle penalità previste dall articolo 10. La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura della ditta fornitrice, la quale dovrà rendersene direttamente garante senza che ne derivi alcun onere, anche per i diritti di chiamata, a carico dell Amministrazione. La ditta aggiudicataria dovrà sostituire interamente a proprie cure e spese, i veicoli che risultassero eventualmente difettosi, danneggiati nel trasporto o non rispondenti ai requisiti convenuti. L Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell art C.C. a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice per la mancata esecuzione della fornitura come richiesta. In tal caso l aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell ordine in graduatoria, a maggiori spese della ditta inadempiente con il diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all incameramento della cauzione. ARTICOLO 10 Penalità Per inosservanza dei termini di consegna potrà essere applicata, a discrezione dell Amministrazione, una penalità di 10,33 (dieci/33) per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 6% del prezzo di conferimento dell ordinazione. Ai fini dell applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna dei veicoli che siano stati rifiutati in sede di controllo. Nel caso che la ditta aggiudicataria rifiutasse di consegnare i veicoli in oggetto o trascurasse l adempimento delle presenti condizioni, l Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incamerare la cauzione di cui all art. 12. Gli importi delle penalità che dovessero in generale applicarsi saranno trattenuti con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti.

5 ARTICOLO 11 Ordinazione e modalità di pagamento L aggiudicazione definitiva costituirà impegno formale a tutti gli effetti, dal momento in cui essa verrà comunicata. Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, saranno ammesse al pagamento dalla verifica della corrispondenza della fornitura a quanto richiesto. ARTICOLO 12 Cauzione provvisoria e versamento contributo autorità di vigilanza Tutte le spese di appalto e di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Al momento della stipulazione del contratto l appaltatore presterà la cauzione nella misura del 2% del prezzo base indicato nel bando. Dopo l aggiudicazione le cauzioni provvisorie saranno restituite alle ditte non aggiudicatarie, mentre quella della ditta aggiudicataria dovrà essere sostituita, entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, da una definitiva. Per tutto quanto attiene all importo di tale garanzia, alle modalità di prestazione, alle modalità di svincolo ed alla durata, si fa espresso riferimento all art. 113 del D. Lgs 163/2006. La cauzione anzidetta verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento avvenuto della presente, a seguito di esito favorevole del controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione e quindi accertato il regolare soddisfacimento egli obblighi contrattuali. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare formale contratto o trascurasse ripetutamente o in modo grave l adempimento delle presenti condizioni, l Amministrazione, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolve ogni rapporto con la ditta, con diritto di risarcimento di eventuali danni, oltre all incameramento della cauzione definitiva ed all addebito alla ditta stessa delle eventuali maggiori spese. Qualora nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non si sia presentata alla successiva convocazione per la stipulazione del contratto, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l aggiudicazione. In tale evenienza la gara potrà essere aggiudicata al concorrente che segue, sempre che l offerta sia ritenuta valida. ARTICOLO 13 Spese e d oneri diversi La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore ( imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria, imposta di registro ed eventuali accessori), senza diritto di rivalsa. L adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, fa sorgere a favore dell ente il diritto di affidare le prestazioni ad altra ditta.

6 ARTICOLO 14 Risoluzione di diritto del contratto E facoltà dell Ente procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile, nonché in via di autotutela, con incaricamento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento degli eventuali ulteriori danni nei seguenti casi: a) reiterata deficienza e negligenza nell esecuzione del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso; b) frode nell osservanza di disposizioni di legge, di regolamenti, nonchè del presente Capitolato; c) stato di fallimento o insolvenza; d) cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di cessione dell impresa la prosecuzione del rapporto di servizio con la nuova impresa sarà a discrezione dell ente. Si precisa che il predetto elenco e meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo e esaustivo. Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla ditta secondo le vigenti disposizioni normative. Le interruzioni di fornitura per cause di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né indennizzi di sorta, purchè tempestivamente notificate. Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al oro sorgere. ARTICOLO 15 Controversie Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l Amministrazione e l appaltatore, vengono deferite al Giudice ordinario. Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti, è quello di Biella. ARTICOLO 16 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell Ente. ARTICOLO 17 Redazione DUVRI Si d atto che per il presente contratto non è richiesta la redazione del DUVRI, in quanto l esecuzione della prestazione si svolge presso la ditta aggiudicataria e pertanto non esiste nessun rischio da interferenze per il Comune.

7 ARTICOLO 18 Domicilio Per tutti gli effetti de presente contratto, l aggiudicatario elegge domicilio nel Comune di Viverone Via Umberto I n ART. 19 Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.