DISCIPLINARE TECNICO FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI MONITOR E PRODOTTI MULTIMEDIALI

Transcript

1 DISCIPLINARE TECNICO Edizione luglio 2016 FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI MONITOR E PRODOTTI MULTIMEDIALI Acquisti e Logistica

2 INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO DURATA DEL CONTRATTO CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO TERMINI DI CONSEGNA RESA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA IMBALLO E TRASPORTO INSTALLAZIONE COLLAUDO MANUTENZIONE PENALI REPORTISTICA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CAUZIONE DEFINITIVA... 5 Acquisti e Logistica 2 di 5

3 1 OGGETTO DEL CONTRATTO Oggetto del contratto è la fornitura, installazione e manutenzione di prodotti multimediali. I prodotti, le specifiche tecniche, i produttori ammessi e le quantità stimate sono indicate nell Allegato Modello Offerta Economica. In deroga a quanto definito all art. 1.2 delle Condizioni generali l ordine di prevalenza è il seguente: 1. Condizioni Generali d Appalto di Servizi privatistici ed. dicembre Disciplinare Tecnico 4. Contratto quadro (CQ) 6. Ordine d Acquisto applicativo (ODA) 2 DURATA DEL CONTRATTO La durata del Contratto è fissata in 12 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del medesimo e comunque sino all esaurimento dell importo indicato, qualora tale evento si verificasse prima della scadenza del contratto. Decorso il suddetto termine, il Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto per un ulteriore anno agli stessi prezzi e condizioni. 3 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO l prezzi saranno quelli offerti dall Appaltatore usando il Modello Offerta economica e saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto anche nel caso di rinnovo. Le quantità indicate nel Modello Offerta economica sono indicative e la Committente non ha alcun obbligo di ordinare i prodotti nelle quantità indicate. Si precisa che gli importi indicati nel CQ sono indicativi e la Committente non si impegna a erodere l intero importo. 4 TERMINI DI CONSEGNA L'Appaltatore dovrà garantire i seguenti tempi di consegna: entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento dell ODA 5 RESA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA La resa del Materiale avverrà franco siti aziendali delle Società del Gruppo ACEA indicati di volta in volta nei singoli ODA. I materiali consegnati dovranno essere accompagnati da ddt indicanti il prezzo di ogni singolo articolo. Acquisti e Logistica 3 di 5

4 5.1 IMBALLO E TRASPORTO L'imballo ed il trasporto sono a cura e spese dell'appaltatore. 5.2 INSTALLAZIONE Nel caso in cui la Committente lo richieda l'appaltatore dovrà installare i prodotti forniti applicando i corrispettivi offerti in selezione secondo il Modello Offerta economica. La messa a disposizione della connessione alla rete elettrica e alla rete aziendale sarà a cura del personale della Committente. L installazione dovrà avvenire previo accordo con la Committente e entro massimo 5 giorni dalla data di consegna dei prodotti. 5.3 COLLAUDO Il collaudo verrà eseguito presso le sedi della Committente entro 30 giorni solari dal ricevimento del materiale o dall'installazione. La verifica di conformità/collaudo verrà effettuato alla presenza di incaricati della Committente e dell'appaltatore; al termine delle operazioni di collaudo detti incaricati sottiscreveranno congiuntamente un verbale nel quale verranno descritte le verifiche svolte e l esito delle stesse. I lavori si riterranno conclusi alla positiva effettuazione dei test di funzionamento. 5.4 MANUTENZIONE Ciascun prodotto fornito alla Committente dovrà essere coperto da manutenzione per la durata di tre anni dalla data di collaudo. La Committente in caso di qualsiasi tipo di malfunzionamento o anomalia aprirà un ticket all'indirizzo di posta elettronica messo a disposizione dall'appaltatore; entro 7 giorni dalla data di apertura del ticket l'appaltatore dovrà provvedere alla risoluzione anche sostituendo a sue spese il prodotto non riparabile. 6 PENALI In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti (anche conseguente a collaudo sfavorevole) l'appaltatore sarà soggetto alle seguenti penali: -consegna: penale giornaliera dello 0,25% del valore della partita in ritardo, e fino ad un massimo di 25 giorni solari; -ritardo su intervento di manutenzione: penale giornaliera dello 0,25% del valore del prodotto, e fino ad un massimo di 25 giorni solari; Le penali comminate all'appaltatore per consegne effettuate in ritardo, così come sopra formalizzato, sono da intendersi con l'esclusione del periodo dal 01/08 al 31/08 e dal 24/12 al 06/01. Acquisti e Logistica 4 di 5

5 7 REPORTISTICA L'impresa aggiudicataria dovrà predisporre e trasmettere, nel mese successivo a quello di riferimento, al Gestore del Contratto di ogni Società apposito report in formato excel con le evidenze della merce consegnata, tale documento sarà aggiornato con cadenza mensile e dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: numero dell'ordine applicativo; società richiedente; data di invio della richiesta da parte del Committente; data di consegna della merce; luogo di consegna; importo descrizione ed eventuale codice del materiale importo per singolo materiale quantitativo per singolo materiale importo per eventuale installazione richiesta 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Gli importi delle penali sono cumulabili fino al 10% dell importo del contratto, raggiunto il quale la committente ha facoltà di risolvere il contratto, sospendere l esecuzione delle attività da parte dell'appaltatore e di proseguirle con personale proprio o di altro soggetto. Nel caso in cui gli importi cumulati delle penali raggiungano il limite del 20% dell importo del contratto, allora la committente procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto. 9 CAUZIONE DEFINITIVA È previsto l obbligo per l'appaltatore di costituire la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell importo del contratto, nelle forme e con le modalità di cui al Condizioni generali d Appalto. Acquisti e Logistica 5 di 5