Regione Siciliana AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO CAPITOLATO D ONERI

Transcript

1 Regione Siciliana AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO CAPITOLATO D ONERI PER LA FORNITURA, COLLOCAZIONE E MONTAGGIO DI ARREDI PER LABORATORIO ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la fornitura all Ufficio Provinciale di Palermo dell Azienda Regionale Foreste Demaniali (di seguito U.P.A. ) di quanto di seguito elencato: 1) N. 1 Scrivania da cm ) N. 2 scrivanie da cm ) N. 3 Armadi libreria 4) N. 3 sedie interlocutori 5) N. 2 Piantana appendiabiti 6) N. 3 Armadi metallici, ante cieche scorrevoli, da cm ) N. 4 Armadi metallici, ante cieche scorrevoli, da cm ) N. 12 sgabelli da laboratorio avente le caratteristiche e gli accessori indicati nel presente Capitolato d Oneri. ART. 2 - IMPORTO DELL APPALTO Prezzo totale a base della gara ,00 (euro quattordicimilacinquecentonovantasette/00), oltre I.V.A.. ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FORNITURA Studio N. 1 Scrivania da cm. 175 x 75 prof. X 75 h., piano in truciolato rivestito in laminato, spessore mm. 30, poggiato su doppia piantana. Strutture in tubolare metallico da mm. 80 x 30 x 2 di spessore (minimo). Colore: piano colore avorio, montanti grigio.

2 Complete di cassettiera metallica su ruote a 3 cassetti e di sedia poltrona da scrivania, con braccioli, piede a cinque razze con ruote, elevazione a gas, rivestimento in cotone 50%, colore blu. N. 2 scrivanie come sopra descritta, ma da cm N. 3 Armadi libreria in truciolato rivestito con lamina melaminica antigraffio, spessore mm., colore avorio. Ante inferiori cieche, in laminato bordato in pvc, ante superiori in cristallo. Dimensioni cm. 90 x prof. x 180 h. N. 3 sedie interlocutori, 4 piedi, colore e tessuto come le poltrone. N. 2 Piantane appendiabiti. LABORATORI Laboratorio n. 3 N. 1 Armadio metallico, ante cieche scorrevoli, da cm. 150 x 50 prof. x 195 h. Completo di mensole rinforzate. Laboratorio/Magazzino N. 4 Armadi metallici, ante cieche scorrevoli, da cm. 125 x 50 prof. x 195 h. Completo di mensole rinforzate. N. 2 Armadi metallici, ante cieche scorrevoli, da cm. 150 x 50 prof. x 195 h. Completo di mensole rinforzate. Per tutto il laboratorio, in totale N. 12 sgabelli da laboratorio, altezza regolabile a gas, piedi a cinque razze, con spalliera, senza ruote, imbottiti, rivestimento in cotone 50%,. La Ditta fornitrice dovrà procedere al posizionamento ed al montaggio degli arredi per come verrà indicato dalla Stazione Appaltante. IMPORTO DELLA FORNITURA, COMPRESO COLLOCAZIONE, MONTAGGIO ed ogni ulteriore onere per dare le attrezzature perfettamente ed immediatamente funzionanti, ivi compresi adattamenti impianto elettrico, ,00 (euro quattordicimilacinquecentonovantasette/00), oltre I.V.A.. ART. 4 PRESCRIZIONI, SPESE E GARANZIE Le attrezzature dovranno essere consegnati esenti da difetti e la ditta aggiudicataria dovrà garantire le predette attrezzature per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi senza Capitolato d oneri Fornitura, collocazione e montaggio di arredi per laboratorio 2

3 franchigia, salvo migliori condizioni per tempi più lunghi offerte dalla stessa. La garanzia decorrerà dalla data di consegna. La ditta aggiudicataria è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o di carenze dei materiali impiegati che dovessero manifestarsi nei beni consegnati durante i periodi di garanzia. La ditta è tenuta ad adempiere agli obblighi di garanzia entro 10 giorni dalla ricezione della nota con cui l Ufficio notificherà i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine, la ditta aggiudicataria dovrà sostituire le parti logore, rotte o danneggiate e, ove necessario, ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi, facendosi interamente carico delle spese da sostenere per qualsiasi natura, senz altro pretendere dall Ufficio. Qualora, trascorso il citato termine, la ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, l U.P.A. si riserverà la facoltà di fare eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni riscontrati, o la necessaria sostituzione, addebitandone i conseguenti importi alla ditta inadempiente. Le spese di trasporto sono a totale carico della ditta aggiudicataria. ART. 5 GARANZIA Il prezzo della fornitura dovrà includere la garanzia totale di tutte le parti e gli accessori per un periodo non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di consegna del mezzo. ART. 6 TEMPI DI CONSEGNA Le attrezzature con relativi accessori dovranno essere consegnati direttamente presso il Centro Regionale per la conservazione del germoplasma vegetale, agrario e forestale della Sicilia Orientale nella R.N.O. Bosco della Ficuzza, c.da Valle Maria, Comune di Godrano (PA). I termini di consegna determinati, considerati in giorni naturali e consecutivi, sono pari a giorni 30 (trenta) dalla stipula del contratto. Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, pena l esclusione della Ditta aggiudicataria. I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per l espletamento degli atti, da parte della Ditta fornitrice, nonché dei certificati amministrativi di idoneità, di omologazione e/o di quant altro necessario alla fornitura de qua. Il ricevimento delle attrezzature dovrà risultare da apposito verbale, redatto e firmato dall incaricato che riceve gli stessi, e rilasciato in copia alla Ditta fornitrice. ART. 7 DOCUMENTAZIONE CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: - il presente Capitolato Tecnico e d Oneri; - tutte le condizioni e disposizioni contenute nel Bando di Gara; Capitolato d oneri Fornitura, collocazione e montaggio di arredi per laboratorio 3

4 - le leggi e tutti i regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture e più specificatamente le norme del Capitolato d oneri generale di per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato di cui al D.M. 28/10/1985; - le norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CE, CEI e tabelle CEI - L.JNEL ISO 9001/2002 anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre nel corso dell esecuzione del presente appalto. La partecipazione alla gara d appalto da parte dell Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti norme e disposizioni sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione. L U.P.A. si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze contingenti, di non aggiudicare la gara o di richiedere la sospensione della fornitura in qualsiasi momento. ART. 8 AGGIUDICAZIONE DELL APPALTO La comunicazione di aggiudicazione dell appalto impegna subito la Ditta aggiudicataria obbligandola alla fornitura a semplice richiesta dell U.P.A. Diviene obbligatoria per l U.P.A e si procederà alla stipula del contratto, dopo l acquisizione della documentazione prevista dalla legge in materia di appalti e forniture. ART. 9 GARANZIA DEL FORNITORE La Ditta aggiudicataria, presterà, a tutela dell esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, un deposito cauzionale definitivo nei modi e nei termini previsti dall art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Qualora la cauzione dovesse essere prestata mediante polizza fidejussoria, nella stessa deve essere riportato tassativamente che allo svincolo si potrà procedere allorquando l U.P.A (Ente Appaltante) avrà dato il proprio assenso. Si procederà allo svincolo del deposito cauzionale all ultimazione di tutti gli adempimenti di legge previsti per il presente appalto. La Ditta è tenuta a versare, ove dovute, tutte le spese contrattuali, di registro e di segreteria. ART. 10 PENALE DI RITARDO La Ditta riconosce all U.P.A il diritto di applicare le seguenti penali: a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, sarà incamerata la cauzione ed esperita l azione in danno e, pertanto, la Ditta sarà tenuta al pagamento dell eventuale maggiore spesa che l U.P.A dovesse sostenere per l acquisto e la fornitura con altra Ditta commerciale dei mezzi e/o attrezzature; b) nel caso di mancata o ritardata consegna dei mezzi o accessori e documentazione richiesta, anche parziale, sarà applicata una penale pari all 1% dell importo posto a base dell asta, per ogni decade di ritardo; trascorsi giorni 60 (sessanta), si procederà alla revoca del contratto; c) trascorso tale ultimo termine, resta in facoltà dell Amministrazione di fare eseguire la fornitura a spese e danno della Ditta aggiudicataria inadempiente, oltre all incameramento del deposito, cauzionale, nonché l esperimento dell azione in danno Capitolato d oneri Fornitura, collocazione e montaggio di arredi per laboratorio 4

5 della Ditta stessa per eventuale maggiore spesa che l U.P.A dovesse sostenere per il completamento della fornitura. ART. 11 INVARIABILITÀ DEI PREZZI La Ditta aggiudicataria non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanti durante tutto il corso dell appalto. Rimane, quindi, esplicitamente esclusa la revisione dei prezzi contrattuali. ART. 12 PAGAMENTI La Ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento entro sessanta giorni dalla data dell avvenuto collaudo per la regolare esecuzione della fornitura. Il pagamento alla Ditta sarà effettuato, entro i successivi sessanta giorni dal collaudo positivo di cui all articolo seguente, dei mezzi, attrezzature e relativi accessori, e certificazioni e omologazioni richieste, previa presentazione di fattura fiscale. L emissione della suddetta fattura non potrà avvenire pertanto prima del completamento della fornitura e certificazioni e omologazioni richieste come oggetto dell appalto, con il collaudo di cui al comma precedente, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) comunicazione della ditta di avere completato la fornitura; b) verbale di presa in carico dei mezzi e dei relativi accessori e certificati e omologazione, da parte del funzionario incaricato; c) certificato di collaudo dei mezzi e dei relativi accessori, rilasciato dal tecnico incaricato dall Amministrazione aggiudicatrice; d) richiesta della ditta di liquidazione delle somme spettanti. L U.P.A non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti o fatti eseguire all Amministratore, Procuratore o Direttore decaduti, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata al medesimo Ufficio. ART. 13 DIVIETO DI SUB APPALTO La Ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura oggetto dell appalto. Sono espressamente vietate, quindi, cessioni o sub cessioni parziali o totali dell appalto per qualsiasi ragione. Nel caso che dette cessioni o sub cessioni si verificassero, l U.P.A. potrà rescindere immediatamente il contratto ipso con incameramento della cauzione e ciò sotto pena risoluzione in danno. ART. 14 COLLAUDO Dalla data del verbale di ricevimento di cui al precedente art. 6, decorrerà il periodo di tempo previsto per il collaudo di accettazione, che sarà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari. Capitolato d oneri Fornitura, collocazione e montaggio di arredi per laboratorio 5

6 Il collaudo di accettazione, redatto in presenza del fornitore o di suo delegato, dovrà verificare la corrispondenza della fornitura alle prescrizioni e dati tecnici previsti dal contratto, dal capitolato di oneri e dal bando di gara.il collaudo è a carico del fornitore. In caso di esito sfavorevole, il fornitore provvederà a propria cura e spese alla rimozione delle cause dei rilievi, contestati e precisati nel verbale relativo ed a presentare il mezzo e/o l attrezzatura ed i relativi accessori ad un successivo collaudo entro 20 venti giorni solari a decorrenza dalla nuova data di ricevimento del mezzo e/o attrezzatura fornita. Il collaudo di accettazione non interrompe il normale periodo di garanzia e i termini di consegna dalla stipula del contratto. ART. 15 CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia la Ditta non potrà sospendere la fornitura prevista nell appalto né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell U.P.A ma potrà avanzare le eventuali proprie riserve. L U.P.A si pronuncerà su di esse, comunicando le proprie determinazioni alla Ditta. Per la definizione di eventuali controversie tra l U.P.A e la Ditta fornitrice, che non siano state definite in via amministrativa, si provvederà in via giudiziale. Palermo li 12 marzo 2008 FIRMATO IL DIRIGENTE PROVINCIALE (Dott.ssa Francesca De Luca) La Ditta per integrale ed incondizionata accettazione Capitolato d oneri Fornitura, collocazione e montaggio di arredi per laboratorio 6