COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE. (Provincia di Chieti LAVORI DI MANUTENZIONE SCRITTURA PRIVATA. L'anno duemilatrquattordici il giorno, del mese di

Transcript

1 COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (Provincia di Chieti LAVORI DI MANUTENZIONE IMPORTO LAVORI: + i.v.a. DITTA: COD. CUP.: COD. CIG: SCRITTURA PRIVATA L'anno duemilatrquattordici il giorno, del mese di in Francavilla al Mare (Ch), nella sede Municipale del Comune di Francavilla al Mare, TRA L Arch. Roberto OLIVIERI, nato a Giulianova (TE) il , Dirigente della Ripartizione LL.PP. Ambiente del Comune di Francavilla al Mare, domiciliato per la carica nel Palazzo di Città, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta e che ha codice fiscale , in forza della determina di assunzione per mobilità n. 43 del , R.G. n dell , da una parte E Il Sig., nato il e residente in ( ) alla via, n., C.F.:

2 , nella sua qualità di della ditta, con sede legale in, in via, n., Ditta che ha Partita IVA n., domiciliato per l'esecuzione del presente contratto presso il III Settore, ove ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori, dall altra. PREMESSO - che con deliberazione di G.C. n. del, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori, dell importo complessivo di cui per lavori a base d asta, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed per somme a disposizione dell amministrazione. - che con determina dirigenziale n. del, sono stati approvati: ; - che con la suddetta determina dirigenziale è stato scelto l affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell art. 125 del D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore, a ditta specializzata con esperienza sulla ; - che con determina dirigenziale n. del il suddetto servizio di manutenzione è stato affidato alla ditta di ( ), per l importo di + iva come per legge; - che la Ditta, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n. 163 del , ha costituito la prescritta cauzione di., mediante

3 atto fidejussoria n. del, dell Agenzia di ; - che la medesima Ditta ha stipulato con la polizza n. del, di cui all'art. 129 del D.Lgs n.163/06 (Codice degli Appalti), finalizzata a tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinata (CAR), con massimale pari ad. ; Visto il Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Chieti, prot. n. del ; Visto il D.U.R.C. n. del, attestante la regolarità contributiva. CIO PREMESSO Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto tramite scrittura privata, in assenza di testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO L Arch. Roberto Olivieri, nella sua già citata qualità di Dirigente del III Settore del Comune di Francavilla al Mare, conferisce al Sig., nella sua qualità di della Ditta, con sede in ( ), l appalto dell esecuzione dei lavori di per l importo complessivo di per lavori, al netto del ribasso contrattuale del %, per oneri di sicurezza, + iva come per legge.

4 L importo dei lavori può variare in più o in meno, secondo le norme stabilite nelle vigenti disposizioni di legge. Art. 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI La Ditta, assume i lavori suddetti e dichiara di accettarli senza riserva alcuna, sottoponendosi, a tal fine, a tutti gli obblighi ed oneri stabiliti nel presente atto e nel suddetto elaborato, nonché a quelli derivanti dalle norme di legge e regolamentari richiamate negli atti suddetti. La ditta si impegna inoltre ad eseguire il servizio e gli eventuali lavori connessi in conformità alle direttive del Dirigente del Settore IV del Comune di Francavilla al Mare. Art. 3 - TERMINE PER L'INIZIO E L ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO I lavori di inizia, anche in attesa della stipula della scrittura privata, con apposito verbale sottoscritto dal suddetto Dirigente del III Settore e dalla Ditta che assume la manutenzione e termina allo scadere del mese con la redazione del verbale di fine servizio, salvo la proroga prevista all art. del Capitolato speciale d appalto. Art. 4 - PAGAMENTI L importo contrattuale sarà corrisposto all Appaltatore in n. ( ) pagamenti di uguale importo a cadenza bimestrale posticipate, così come stabilito all art. Capitolato speciale d appalto. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Chieti - Agenzia di Francavilla al Mare (CH), sita in Viale

5 Nettuno n. 100, a mezzo bonifico bancario o mediante assegni circolari non trasferibili. L'Appaltatore precisa, esibendo gli atti da cui si evince la designazione, che è autorizzata a riscuotere, a ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, la persona di seguito indicata, Sig. con recapito in (, alla via, n., impegnandosi, a comunicare tempestivamente la cessazione o la decadenza dell'incarico della persona autorizzata a riscuotere o quietanzare e, consapevole che in difetto, nelle succitate indicazioni, nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Comune per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. Art. 5 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE Il Sig., nella citata qualità di Titolare della ditta, ai sensi dell'art. 2 del D.M n. 145, per tutta la durata dei lavori elegge il proprio domicilio presso gli Uffici comunali del III Settore del Comune di Francavilla al Mare. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto di Appalto sono fatte dal Dirigente di detto Settore o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella conduzione dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

6 Art. 6 SICUREZZA DEL CANTIERE Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione il D.Lgs. n. 81/09 e successive modificazioni; l art. 131 del codice dei contratti emanato con D. Lgs , n. 163 l art. 53 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5. A tal fine l impresa appaltatrice dovrà produrre il POS prima dell inizio dei lavori. Art. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,505, con le modalità e le condizioni di cui all'art. 7, commi e 4 del D.M n L'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località ove si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i loro soci. Per i pagamenti ai dipendenti dell'appaltatore si fa riferimento all'art. 13 del D.M , n. 145.

7 Art. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE In ogni caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante e ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in conto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sarà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. Art. 9 - SPESE ED ACCESSORIE Se al termine dei lavori il valore del contratto risulterà maggiore e o minore di quello originariamente previsto, si procederà con le modalità indicate dall'art.8, commi 1-2 e 3 del D.M. del , n Art. 10 ALLEGATI Le parti si danno reciprocamente atto che i documenti richiamati nella presente scrittura privata, costituiscono parte integrante dell atto, le stesse dichiarano di conoscerne il contenuto, vengono conservati agli atti d ufficio debitamente sottoscritti dalle parti, in segno di accettazione.

8 Art MODIFICAZIONE ASSETTI SOCIETARI Il Sig. in qualità di della ditta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al D.Leg. 8/8/1994, n. 490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi. Ai sensi dell'art 10 - sexies della legge 31/5/1965n. 575 il Sig. nella ripetuta qualità, si obbliga a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari e nella struttura della propria impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi da oggi e fino alla definitiva conclusione dell'appalto assunto con il presente atto. Art. 12 RISPETTO NORMATIVA PRIVACY La Ditta è tenuta al rispetto della normativa sulla privacy contenuta nel D. LGS. 196/2003. In particolare la Ditta, con la sottoscrizione della scrittura privata, si impegna a non utilizzare, a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dei lavori e autorizza il Comune al trattamento dei propri dati per le finalità del presente atto. Art.13 TRACCIABILITA Ai sensi e per gli effetti di cui alla L , n. 136, la ditta dichiara di assumere ogni qualsiasi responsabilità sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico e di comunicare tutti i dati relativi ai competenti uffici.

9 Art.14 CLAUSOLA RISOLUTIVA Ai sensi e per gli effetti di cui alla L , n. 136, qualora si accertasse l inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 136 citata, il presente contratto è nullo. Art. 15 CONTROVERSIE Le parti concordano che eventuali controversie verranno deferite all autorità giudiziaria ordinaria non essendo ammesso il ricorso all arbitrato. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti per l esecuzione di opere pubbliche e le altre disposizioni di legge. IL DIRIGENTE: LA DITTA Arch. Roberto OLIVIERI