CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Transcript

1 OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI, DI CUI AL PROGETTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO CAVALCANTI E SUA DESTINAZIONE A MUSEO DEL TERRITORIO. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto. Trattasi della fornitura in opera di tutti i materiali ed apparecchiature necessarie per la realizzazione degli arredi per il Palazzo Cavalcanti. La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi degli arredi risultano dai disegni allegati al progetto e dall elenco prezzi. Art. 2 Designazione della fornitura da eseguire. Gli arredi da eseguire alle condizioni del presente capitolato devono comprendere la fornitura e la posa in opera degli arredi per il Palazzo Cavalcanti. Art. 3 Ammontare dell appalto. L importo complessivo degli arredi ammonta a ,15 di cui ,74 per incidenza degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Art. 4 Distribuzione degli importi. Con riferimento agli importi, la distribuzione relativa alle varie categorie di fornitura da realizzare risulta riportata nel computo metrico. Art. 5 Indicazioni per la redazione dell offerta. Le ditte concorrenti redigeranno le offerte, tenendo conto di tutte le richieste e preventive indicazioni, le quali sono specificate nel progetto esecutivo e nei vari articoli di questo capitolato. Art. 6 Soggetti ammessi. Il soggetto che partecipi singolarmente o quale membro di un consorzio o di un raggruppamento concorrente non può far parte di altri consorzi o raggruppamenti concorrenti cui esso partecipa. 1

2 E ammessa la partecipazione anche di prestatori di servizi appositamente e temporaneamente raggruppati, con le modalità dell art. 11 del decreto legislativo n. 57/95, con l indicazione della ditta capogruppo. L offerta congiunta deve: -essere sottoscritta da tutte le ditte raggruppate; -specificare le parti del progetto che saranno eseguite dalle singole ditte; -contenere l impegno che le stesse si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. Art. 7 Invariabilità del prezzo-elenco prezzi. Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le forniture, i lavori e ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d arte le forniture appaltate. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati gli arredi appaltati risultano dall elenco prezzi allegato. I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento della fornitura ed invariabili per tutta la durata dell appalto. Art. 8 Condizioni dell appalto. Nell accettare la fornitura oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l Appaltatore dichiara: a)di aver preso conoscenza delle forniture da eseguire, di aver visitato la località interessata dalle stesse e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; b)di aver valutato nell offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della manodopera,dei noli e dei trasporti. L appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l esecuzione della fornitura di arredi la mancata conoscenza di elementi non valutati. Con l accettazione della fornitura l Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all esecuzione della stessa. Art. 9 Variazioni della fornitura. Non saranno considerate varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie della fornitura dell appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell opera. Art. 10 Cauzione definitiva. 2

3 L offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell importo posto a base d asta. Al momento della stipulazione del contratto, l appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell importo netto dell appalto; nel caso di ribasso d asta superiore al 25% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali eccedenti la predetta percentuale di ribasso; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell Appaltante. La garanzia fidejussoria resterà vincolata fino alla fine del contratto e comunque fino a quando non sia stato emesso il certificato di collaudo. Art. 11 Spese, imposte e tasse inerenti alla gara ed al contratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all espletamento della gara sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto concerne la stipulazione del contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, quali quelle del bollo, quietanze, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, etc. saranno a carico del prestatore di servizi aggiudicatario. Art. 12 Subappalto. All aggiudicatario è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell art del Codice Civile, fermo restando l azione dell Appaltante per il risarcimento danni. Si richiama in particolare la piena osservanza delle disposizioni emanate dal dlgsv. 163/2006 e smi, art Art. 13 Consegna degli arredi. La fornitura avrà inizio entro 3 giorni dalla data di stipulazione del contratto. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle forniture. Art. 14 Ultimazione della fornitura. Il tempo utile per ultimare e consegnare tutti gli arredi in appalto resta fissato in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. L appaltatore per il tempo impiegato nell esecuzione della fornitura oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare al Committente le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di 50,00 per ogni giorno di ritardo. Non appena avvenuta l ultimazione della consegna degli arredi l Appaltatore informerà per iscritto la direzione lavori che previo adeguato preavviso, procederà entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione dell avvenuta ultimazione anzidetta alle necessarie 3

4 operazioni in contraddittorio redigendo per le forniture riscontrate come regolarmente eseguite, l apposito verbale. Art.15 Accettazione dei materiali. I materiali gli arredi e le forniture da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Si richiamano peraltro espressamente le prescrizioni del capitolato generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. L appaltatore, nel caso di forniture di materiali d uso, dovrà presentare adeguate campionature prima dell inizio della fornitura, ottenendo l approvazione dell Appaltante, purchè ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all umidità alle quali possono essere esposti durante l esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alla normativa di riferimento dei materiali e contrassegnati col marchio Italiano di Qualità (IMQ) od equivalenti ai sensi della legge 10 ottobre 1977, n.791. Art.16 Conto finale. Il conto finale della fornitura oggetto dell appalto verrà compilato entro 3 giorni dalla data di ultimazione della stessa e trasmesso, entro lo stesso termine, all appaltante per i relativi adempimenti. Art. 17 Pagamenti in acconto. L appaltatore riceverà, in corso d opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento quando l importo avrà raggiunto la cifra di ,00. Art. 18 Collaudo. Al termine della fornitura si procederà con le operazioni di collaudo finale che dovranno essere effettuate entro il termine di 1 mese dalla data di ultimazione della fornitura stessa. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell Appaltatore la custodia delle forniture ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione. Art. 19 Prescrizioni tecniche generali. Gli impianti devono essere realizzati a regola d arte. Le caratteristiche degli arredi nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione dell offerta. 4

5 Art. 20 Verifiche e prove in corso d opera degli impianti. Durante il corso della fornitura, la D.L. si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parte di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del capitolato. Art. 21 Domicilio della ditta. La ditta ha l obbligo di comunicare, durante il corso del contratto, le variazioni eventuali del proprio domicilio legale. Art. 22 Garanzie. L Appaltatore si impegna a garantire l Appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo per i vizi ed i difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l uso e l efficienza dell opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente, e comunque entro 7 giorni, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e negli arredi per difetto dei materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all Appaltante. L appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione della fornitura sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Art.23 Controversie. Qualora a seguito dell iscrizione di riserve, l importo economico dell opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed in ogni caso non superiore al 10% dell importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e se costituito dell organo di collaudo, formulando entro 30 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 30 giorni. L eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall Appaltante e dall Appaltatore. Ove ciò non risultasse possibile tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l esecuzione che al termine del contratto, sono devolute all autorità giudiziaria competente nel foro di Scalea; è esclusa la competenza arbitrale. Art. 24 Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali. 5

6 Costituisce parte integrante del presente contratto l offerta presentata dall Appaltatore. Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l esecuzione della fornitura in oggetto è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia. Resta comunque stabilito che la direzione della fornitura potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso della stessa, disegni, specifiche e particolari relativi alle forniture da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato. Art. 25 Valutazione della fornitura-condizioni generali. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli atti contrattuali che l appaltatore dovrà sostenere per l esecuzione di tutta la fornitura e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. L esecuzione della fornitura indicata dovrà comunque avvenire nella più completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento della fornitura nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di fornitura da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativi o normativa legati all esecuzione della fornitura. Letto,approvato e sottoscritto,, li 6