PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA. Lavori di: Ammodernamento S.P. 44 tratto Biancavilla verso S.P. 167.

Transcript

1 PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA Lavori di: Ammodernamento S.P. 44 tratto Biancavilla verso S.P PROGETTO ESECUTIVO (rielaborazione) Allegato: CRONOPROGRAMMA LAVORI titolo: scala: Allegati: Relazione generale e previsione di spesa Computo metrico estimativo Disegni Analisi nuovi prezzi Elenco prezzi Spese tecniche Capitolato Speciale d Appalto (crono programma dei lavori) Calcoli strutturali V.I.A. Piano di sicurezza e di coordinamento Piano di manutenzione Catania, novembre 2013 F.to Il RUP (Dott. Ing. Giovanni Di Mauro) F.to Il Progettista e Direttore dei lavori (Dott. Ing. Ignazio Martorana)

2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Il cronoprogramma dei lavori, previsto dal comma 1 lettera h) dell art. 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell art. 137 del DPR 207/2010, è stato redatto ai sensi dell art. 40 del citato DPR 207/2010. Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per l approvazione, l affidamento ed il collaudo; il documento è stato redatto con tutto ciò che riguarda la fase definitiva esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione. Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all impresa, in concomitanza degli stati di avanzamento fissati dal capitolato speciale d appalto: gli importi fissati nel capitolato speciale d appalto per il pagamento di acconti all impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d appalto. Ferma restando la possibilità dell impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (così come disposto dal comma 10 dell art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione dei Lavori, questo non può variare il termine di consegna fissato dal crono programma del progetto definitivo esecutivo allegato al contratto. Sarà compito della Direzione dei Lavori curare, durante l esecuzione dell opera, l eventuale aggiornamento del crono programma dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi. Di seguito viene indicata la sequenza logica delle operazioni effettuate per la stesura del cronoprogramma dei lavori: Individuazione dei Gruppi omogenei di lavorazione: Individuazione degli importi per ogni Gruppo; Assegnazione della percentuale di manodopera per ogni Gruppo; Assegnazione del numero di lavoratori previsti per ogni Gruppo; Calcolo dei giorni lavorativi necessari per ciascun Gruppo; Calcolo dei giorni consecutivi necessari per ciascun Gruppo; Collocazione temporale di ogni Gruppo e relativo sotto-gruppo (data inizio e di fine); Realizzazione del Diagramma di Gantt; Realizzazione del diagramma rappresentativo del Cronoprogramma. In caso di sospensione dei lavori, disposta per motivi dell'amministrazione, il tempo contrattuale T c verrà aumentato del Tempo T s ( durata della sospensione), ciò comporterà una traslazione del programma dei lavori parallelamente a se stesso nel tratto successivo al verificarsi della sospensione. In caso di concessione di proroga al termine di ultimazione, il tempo Tc verrà aumentato del tempo T p (proroga concessa). Ciò comporterà una modifica lineare del programma dei lavori nel tratto successivo alla domanda di proroga, nel senso che tutte le successive ascisse del programma verranno gradualmente aumentate di un valore pari a 0 ( zero) all'istante della domanda fino a T p alla fine dei lavori. In caso di atto aggiuntivo comportante un maggior termine dei lavori ma non un maggior importo dei lavori, il programma resta modificato come al caso precedente di concessione di proroga sostituendo alla data della domanda di proroga la data di autorizzazione dell'amministrazione all'esecuzione dei lavori in variante. Capitolato speciale d'appalto -- Cronoprogramma dei lavori pag. 1

3 In caso di atto aggiuntivo comportante invece un maggior importo di lavori ed un maggior tempo di esecuzione, il maggior tempo ed il maggiore importo verranno aggiunti a quelli iniziali e le variazioni saranno graduali a partire dalla stessa data di autorizzazione di cui sopra. mese imp. Mensile importo progressivo lavori , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Capitolato speciale d'appalto -- Cronoprogramma dei lavori pag. 2

4 Capitolato speciale d'appalto -- Cronoprogramma dei lavori pag. 3

5 Diagramma di Gantt LAVORI IMPORTI INIZIO FINE GIORNI GENNAIO/13 FEBBRAIO/13 MARZO/13 APRILE/13 MAGGIO/13 GIUGNO/13 LUGLIO/13 AGOSTO/13 SETTEMBRE/13 OTTOBRE/13 NOVEMBRE/13 DICEMBRE/13 GENNAIO/14 1- IMPIANTO CANTIERE 04/01/ /01/ LAVORI STRADALI 2.1-Movimenti Terra ) Scavo di sbancamento ,0524/01/ /06/ ) Scavo a sezione obbl 1.854,6204/11/ /11/ ) Trasporto di materie 9.053,0329/01/ /06/ ) Trasporto di materie p 3.841,7011/12/ /12/ ) Scavo a sezione obb 1.676,3330/01/ /01/ ) Riconoscimento e Pr /06/ /06/ Demolizioni ) Demolizione parziale o ,1719/01/ /07/ ) Scarificazione a fr ,7023/11/ /12/ ANP04) Rimozione di barriera 2.221,0301/11/ /11/ Murature In Pietrame ANP02) muratura retta ,3902/07/ /07/ OPQ) operaio qulificato /07/2013 /10/ OPC) operaio comune ,0002/07/2013 /10/ ANP06) malta cementizia 4.752,0002/07/2013 /10/ ) Conglomerato cement ,2524/10/ /11/ Conglomerati Bituminosi ) Fondazione stradale 7.359,5009/11/ /11/ ) Conglomerato bitumi ,2113/11/ /11/ ) Conglomerato bitumin 7.957,7616/11/ /11/ ) Conglomerato bitumi ,3326/11/ /12/ Segnaletica Stradale Orizzontale E V ) Esecuzione di strisc 2.276,5621/12/ /12/ ANP05) strisce cm ,0724/12/ /12/ ) Esecuzione di strisc 9.218,0025/12/ /01/ ) Fornitura e collocazi 1.884,0014/12/ /12/ ) Fornitura e colloca 1.014,0017/12/ /12/ ) Fornitura e collocazi 868,8018/12/ /12/ ANP07) delineatore di margin /12/ /12/ ANP08) delineatore di curva 6820/12/ /12/ Opere Varie ANP03) Paramento per rivesti ,6709/03/ /07/ ANP01) Fornitura e collocazi 5.486,5509/11/ /11/ ) Fornitura di opere in 6.278,4001/11/ /11/ ) Posa in opera di oper 4.416,0002/11/ /11/ ) Verniciatura di cancel 1.267,2014/11/ /11/ ) Conglomerato cementi 3.116,0019/02/ /02/ ) Messa a terra per pa 259,2007/03/ /03/ ) Formazione di pozz 688,8020/02/ /02/ ) Fornitura e posa in 357,0009/03/ /03/ ANP09) spostamento palo /03/ /03/ ) Fornitura e posa in 3.795,0011/11/ /11/ ) Formazione del letto d 94,1005/11/ /11/ ) Fornitura- traspo 3.075,3006/11/ /11/ OPERE IN C.A ) Scavo a sezione obbl 9.40/01/ /06/ /02/ /02/ ) Trasporto di materie 3.70/01/ /06/ ) Conglomerato cementi /02/ /06/ ) Conglomerato cementi /02/ /06/ ) Conglomerato cement /03/ /07/ ) Casseforme per getti d /02/ /07/ ) Acciaio in barre a a /02/ /06/ ) Costituzione di drenag /03/ /07/ ) Prove sui calcestru 8,0009/07/ /07/ ) Prove sugli acciai 719,0010/07/ /07/ PARZIALI PROGRESSIVI MESE MOV TER 3 MURATORE 7 LAORATORIO 5 BITUMATURA 6 SEGNALETICA 2 OPERE IN C.C.A. 4 ELETTRICISTI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 GENNAIO/13 FEBBRAIO/13 MARZO/13 APRILE/13 MAGGIO/13 GIUGNO/13 LUGLIO/13 AGOSTO/13 SETTEMBRE/13 OTTOBRE/13 NOVEMBRE/13 DICEMBRE/ , ,67 GENNAIO/14 Capitolato speciale d'appalto -- Cronoprogramma dei lavori pag. 4