CONDIZIONI TECNICHE. Acea Elabori S.p.A. Edizione Giugno 2016

Transcript

1 CONDIZIONI TECNICHE Acea Elabori S.p.A. Edizione Giugno 2016 Upgrade Microscopio Carl Zeiss modello AXIOSKOP 1 a serie a contrasto di fase (MOCF) per determinazione di fibre di amianto in campioni massivi e suoli

2 INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI LUOGO DI ESECUZIONE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI DELL APPALTATORE COLLAUDO PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO GESTORE DEL CONTRATTO... 6 Acea Elabori S.p.A. 2 di 6

3 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il Laboratorio utilizza un microscopio Carl Zeiss modello AXIOSKOP 1, serie che opera in modalità MOCF (microscopia ottica a contrasto di fase), in grado di eseguire il riconoscimento di fibre di amianto presenti su filtro. Per eseguire il riconoscimento delle fibre di amianto anche in campioni massivi e nei suoli, è necessario implementare le caratteristiche tecniche del microscopio in modalità MOCF e ampliare la capacità di indagine alla modalità MOLP (microscopia ottica a luce polarizzata), al fine di rendere conforme il microscopio esistente ai requisiti tecnici individuati dal Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, all Upgrade microscopio ZEISS modello AXIOSKOP 1^ esistente così articolato: a. Stativo Axiolab A1 in alluminio presso fuso - Lampada alogena 12 Volt 35 Watt dicroica con regolazione in continuo dell intensità luminosa - Illuminazione secondo Koeler - Supporto portacondensatore con regolazione della centratura. - Revolver porta obiettivi a 5 posizioni - Tavolino traslatore a comando destro ergonomico e leva fermaoggetti a comando sinistro. b. Tubo fotografico trinoculare - Angolo di inclinazione 30 continuo dell intensità luminosa - Indice di campo degli oculari utilizzabili fino a 23 - Partizione visione / fotografia : 50%-50% - Tendina per l eliminazione delle luci parassite in fotografia - Immagine rovesciata - Distanza interpupillare regolabile fino a 75 mm - Gruppo portaoculari ruotabile di 360 sul proprio asse. c. Dispositivo di illuminazione a LED - Luce bianca 3x3W - Temperatura colore 6400K - Attacco GU 5.3 d. Set antipolvere M composto da: - Cappa in vinile di protezione - Coprioculari in gomma e. Condensatore a revolver per campo chiaro, contrasto di fase e campo oscuro (per N.A. 0.25/0.65) per Axiolab A1 - Apertura numerica 0.9/1.25 oil - 5 posizioni a revolver (PH 1,2,3DF,Bf) - Slot per la centratura anelli - Diaframma di contrasto integrato f. Filtro polarizzatore girevole a 90 disattivabie g. Slitta analizzatore D fisso 6 x 20 - Corredo ottico Planacromatico ICS A PLAN per osservazioni Acea Elabori S.p.A. 3 di 6

4 h. Obiettivo Planacromatico ICS A PLAN 10x/0.25 PH1 /0.17 W.D. 4,5 mm M27 i. Adattatore M 27/0.75/W 0.8 H 0 j. Oculare WPL 12.5 x /18 regolabili per l inserimento reticolo diam.25 mm k. Conchiglie paraoculari in gomma l. Reticolo di walton & Beckett per l analisi fibre di amianto m. Vetrino prova HSE/NPL per la validazione risoluzione dell obiettivo 40x nell analisi delle fibre di amianto 1.2 N 1 macchina fotografica digitale per microscopia ottica Zeiss MRc5 1.3 Adattatote passo C1x per microscopi serie Axio 1.4 N 1 Hardware e software grafici dedicati per la gestione automatizzata del sistema 1.5 Corso base di formazione di almeno un giorno di microscopia ottica indirizzato all analisi dell amianto nelle diverse matrici da effettuarsi presso la sede di Acea Elabori S.p.A., dopo l installazione ed il collaudo. 1.6 Garanzia di almeno ventiquattro mesi dall installazione e collaudo positivo. 2 LUOGO DI ESECUZIONE La strumentazione sarà consegnata ed installata, a cura e spese della ditta, presso la sede di Acea Elabori S.p.A. Via Vitorchiano, Roma, piano terra, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine. 3 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO L importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile. La fatturazione avverrà in seguito a collaudo positivo. L effettiva autorizzazione all emissione della fattura sarà comunicata via mail tramite numero di autorizzazione (Entrata Merci), emesso dal committente. Il numero di Entrata Merci, insieme al numero dell ordine dovranno essere riportati sulla fattura, condizione indispensabile per procedere alla liquidazione della stessa. 4 OBBLIGHI DELL APPALTATORE L Appaltatore avrà i seguenti obblighi/oneri: Acea Elabori S.p.A. 4 di 6

5 4.1 i materiali oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche minime riportate nel capitolo 1; 4.2 rispettare i tempi di consegna riportati nella presente specifica tecnica; 4.3 consegnare la fornitura in perfetto stato e pienamente rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, con garanzia di funzionalità e in assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione. 4.4 porre in essere con tempestività ogni adempimento secondo quanto prescritto da Acea Elabori S.p.A., conseguentemente alla rilevazione di difetti o difformità del materiale oggetto della fornitura; 4.5 garantire che i materiali siano nuovi di fabbrica, dotati dei marchi richiesti e consegnati in imballi originali di fabbricazione; 5 COLLAUDO La fornitura, alla consegna, sarà oggetto di verifica quali-quantitativa da parte di Acea Elabori S.p.A. Qualora gli imballaggi risultassero danneggiati, la fornitura potrà essere rifiutata e sarà quindi considerata a tutti gli effetti come non consegnata, od accettata con riserva di verifica della conformità del contenuto. Il collaudo funzionale dell intero sistema andrà eseguito presso la sede di Acea Elabori S.p.A., su campioni forniti dalla stessa. I costi dell installazione e collaudo sono a carico del fornitore. La garanzia decorre dal giorno successivo al collaudo. Il collaudo dovrà avvenire alla presenza di un tecnico delegato dal committente. Acea Elabori S.p.A. ha la facoltà di chiedere al fornitore tutte le prove atte a definire il rispetto delle specifiche dichiarate. Al termine del collaudo, verrà redatto un verbale di collaudo sottoscritto dalle parti (o loro delegati). Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare le prove di collaudo il fornitore avrà a disposizione altri 20 (venti) giorni per provvedere in merito e chiedere un secondo collaudo. Le eventuali spese relative al secondo collaudo sono a carico del fornitore. Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo collaudo la merce andrà sostituita. 6 PENALI In caso di ritardo nei tempi di consegna, sarà applicata al Fornitore una penale pari a 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo. Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell importo contrattuale; arrivati a questo limite, Acea Elabori S.p.A. potrà procedere, senza formalità di sorta alla risoluzione del contratto. L applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo fax o . L accettazione della fornitura oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richiesta di applicazione di penali. Acea Elabori S.p.A. 5 di 6

6 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, si darà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell art c.c. in danno dell Appaltatore nel caso di mancata sostituzione di materiali non conformi entro i termini assegnati Nel caso il ritardo nei termini di consegna e/o di sostituzione si protragga oltre 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto alla data prevista, Acea Elabori S.p.A. avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto. 8 GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto, nominato dal Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, ed i relativi recapiti telefonici/mail verranno comunicati dopo l'accettazione dell ordine. Acea Elabori S.p.A. 6 di 6