SCHEMA DI CONTRATTO. UIRNET S.p.A.

Transcript

1 UIRNET S.p.A. PROCEDURA APERTA PER L APPALTO MODULI APPLICATIVI, INTEGRATI CON LA PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE (PLN), A SUPPORTO DELL OPERATIVITÀ DEI NODI LOGISTICI (SOLUTION CORE) CIG F5B CUP G50C Procedura aperta: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto Legislativo n. 163/2006 e Parte IV del D.P.R. n. 207/2010; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 SCHEMA DI CONTRATTO Prot. n del 03_12_2013 1

2 Indice ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI... 4 ART. 2 - DISPOSIZIONI APPLICABILI... 5 ART. 3 - OGGETTO... 5 ART. 4 - DURATA... 6 ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ... 6 ART. 6 - PIANO DI PROGETTO... 7 ART. 7 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE... 7 ART. 8 - SUBAPPALTO... 9 ART. 9 - MONITORAGGIO ART. 10 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L APPALTATORE (RS) E DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA COMMITTENTE (DEC) ART. 11 COLLAUDO DEL SISTEMA ED ACCETTAZIONE ART TRASFERIMENTO E AFFIANCAMENTO FINALE ART PENALI ART CAUZIONE ART CORRISPETTIVO ART FATTURAZIONE E PAGAMENTO ART OBBLIGHI E ADEMPIMENTI ART OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ART OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ART GARANZIE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI ART PROPRIETÀ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ART PRIVATIVE, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D AUTORE ART RESPONSABILITÀ ART RISOLUZIONE ART RECESSO AD NUTUM ART RECESSO PER GIUSTA CAUSA ART DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART FORO COMPETENTE ART. 29 ADEMPIMENTI IN AMBITO PRIVACY ART CODICE ETICO E OSSERVANZA D.LGS. N. 231/ ART REGISTRAZIONE E ONERI CONTRATTUALI ART CLAUSOLA FINALE

3 CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI APPLICATIVI, INTEGRATI CON LA PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE (PLN), A SUPPORTO DELL OPERATIVITÀ DEI NODI LOGISTICI (SOLUTION CORE) TRA UIRNet S.p.A. (di seguito indicata come UIRNet ), con sede in Via Francesco Crispi, Roma - P. IVA: , rappresentata dal Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis, nato a Napoli il , nella qualità di Presidente e Amministratore Delegato, di seguito per brevità la Committente e, con sede legale in alla via n., capitale sociale Euro, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di., P. IVA n., domiciliata ai fini del presente atto in, in persona del legale rappresentante Sig., nato a, il di seguito per brevità anche Appaltatore, (UIRNet S.p.A. e, congiuntamente definiti, le Parti ) PREMESSO CHE a) UIRNet è soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) - quale definita dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 giugno 2005 n. 18T - per effetto di apposite disposizioni normative (art. 61 bis della Legge 24 marzo 2012 n. 27; art. 1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228) e di atti convenzionali sottoscritti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, per brevità, il MIT ); b) UIRNet sta realizzando l Intelligent Transport System (ITS) di riferimento per la gestione della rete logistica nazionale finalizzato a permettere l interconnessione dei Nodi Logistici (porti, interporti, centri merce e piastre logistiche) con l obiettivo di migliorare l efficienza e la sicurezza del trasporto merci e della logistica in Italia, così come disposto dapprima dal D.M. 20 giugno 2005 n. 18T e, successivamente, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27; c) il servizio per la progettazione, la realizzazione, l implementazione, l attivazione e la gestione di moduli applicativi, integrati con la PLN a supporto dell operatività dei Nodi Logistici, è teso all implementazione di una Anagrafica Nazionale Autisti per dotare i Nodi Logistici italiani di Moduli Applicativi a supporto della loro operatività realizzando l integrazione con la PLN e consentendo la gestione degli eventi di sicurezza; d) nell ambito dell appalto oggetto del presente Contratto dovranno essere definiti standard tecnologici e dovranno essere realizzate soluzioni tecnologiche per integrare e migliorare la gestione della logistica all interno dei Nodi Logistici a vantaggio sia dei Responsabili delle strutture, che potranno meglio pianificare, organizzare e controllare le proprie attività interne, sia degli autotrasportatori e delle Aziende di autotrasporto che, a propria volta, potranno 3

4 usufruire di tali servizi; e) la realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto si colloca nella fase di sviluppo della PLN denominata UIRNet Solution il cui obiettivo primario è la creazione di un flusso informativo continuo e puntuale tra i Nodi Logistici e la PLN medesima, realizzato in termini di interoperabilità; f) i Moduli Applicativi saranno entità auto consistenti realizzate con caratteristiche tali da renderli interoperabili, aperti, scalabili ed integrabili anche con i sistemi già in uso presso i Nodi Logistici e le Aziende di autotrasporto; g) l Appaltatore è risultato aggiudicatario della procedura indetta ai sensi dell art. 55, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito, per brevità, D. Lgs. n. 163/2006) e della Parte IV del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (di seguito, per brevità, D.P.R. n. 207/2010) per l affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, implementazione, attivazione e gestione di moduli applicativi, integrati con la PLN a supporto dell operatività dei Nodi Logistici (CIG F5B CUP G50C ) e ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio medesimo, oggetto del presente Contratto; h) il presente Contratto ha ad oggetto la componente principale e obbligatoria dell appalto (realizzazione dei Moduli software) ferma restando la possibilità di stipulare successivamente tra le Parti un atto aggiuntivo con l Appaltatore, ai sensi dell art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, per la realizzazione di una componente progettuale opzionale ( Integrazione PLN attraverso ESB e Interoperabilità applicativa con un sistema I&AM ); detta componente opzionale potrà essere esercitata successivamente alla realizzazione di quanto oggetto della componente principale e obbligatoria e, comunque, se la Committente lo riterrà necessario sulla base degli sviluppi tecnologici eseguiti; i) l Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico, dal Bando e dal Disciplinare di gara, nonché dall Offerta presentata in sede di gara definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da eseguire e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse nonché per la formulazione dell Offerta; j) l Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale; k) la Committente ha provveduto ad espletare gli accertamenti in materia di antimafia, il cui esito si è concluso positivamente. Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI 1. Le premesse, il Bando di gara, il Disciplinare di gara (con i relativi allegati) e il Capitolato Tecnico, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto la documentazione fornita in sede di gara e, precisamente: 4

5 - Allegato 1 - Offerta Tecnica dell Appaltatore; - Allegato 2 - Offerta Economica dell Appaltatore; - Allegato 3 - Comunicazione relativa a conto corrente dedicato (cfr. art. 16 ). ART. 2 - DISPOSIZIONI APPLICABILI 1. L esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo e dei suoi allegati, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato e dalle disposizioni normative concernenti l oggetto specifico del presente Contratto. ART. 3 - OGGETTO 1. Il presente Contratto ha per oggetto le attività di analisi di dettaglio, progettazione, realizzazione, avvio in esercizio e successiva gestione, manutenzione correttiva ed adeguativa, nonché le attività di manutenzione evolutiva e di formazione ed affiancamento del personale della Committente o dei Terzi dalla stessa indicati, relative ad un sistema composto di tre Moduli applicativi, meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico e di seguito indicati: Modulo 1 - Gestione Anagrafica Autisti Sistema di gestione della anagrafica nazionale degli autisti atto a fornire, anche in tempo reale, le informazioni necessarie a consentire l identificazione degli autotrasportatori e il loro accesso presso le strutture dei Nodi Logistici dotate di varco; Modulo 2 - Nodo logistico integrato Sistema di integrazione tra le attività del Nodo Logistico e la PLN idoneo a garantire ai Nodi Logistici di integrarsi con la PLN per la gestione degli spazi, dei servizi, delle operazioni e di tutte le regole che sovrintendono al funzionamento della Piattaforma medesima; Modulo 3 - Gestione Eventi in Sicurezza Sistema di gestione delle informazioni correlate agli eventi che occorrono all esterno ed all interno del Nodo Logistico al fine di organizzare l operatività delle stesse, massimizzando l efficienza delle attività e limitando i disagi per gli utenti del Nodo Logistico in caso di imprevisti. 2. L esecuzione delle prestazioni è distinta in due fasi principali: la Fase di Implementazione e la Fase di Gestione. Si tratta di gruppi logici in cui sono concentrati le attività (definite anche processi ) da realizzare e, contestualmente, i servizi che l Appaltatore dovrà erogare al fine di perseguire correttamente gli obiettivi oggetto dell appalto. 3. Più in dettaglio, la Fase di implementazione prevede il Processo di Progettazione ed il Processo di Realizzazione e Collaudo. La Fase di Gestione, invece, raggruppa il Processo di Gestione Operativa ed il Processo di Manutenzione. 4. Oltre ai processi indicati al precedente comma 3, si individuano processi trasversali ulteriori a completamento del servizio per tutta la durata del medesimo e consistenti in: Processo 5

6 di Gestione Progettuale; Processo Documentale; Processo di Gestione della Configurazione; Processo di Assicurazione Qualità. 5. In particolare, l Appaltatore si obbliga ad eseguire le seguenti prestazioni: a) attività di analisi, progettazione, realizzazione ed avvio in esercizio, entro [ ] mesi dalla data di avvio dell esecuzione del Contratto, dei tre Moduli di cui al precedente comma 1; b) attività di gestione, assistenza, manutenzione adeguativa e correttiva per i successivi [ ] mesi, a partire dalla fine della fase di implementazione dei tre Moduli così come indicato nel Capitolato Tecnico; c) attività di manutenzione evolutiva dei tre Moduli così come indicato nel Capitolato Tecnico; d) attività di formazione ed affiancamento del personale della Committente o di terzi dalla stessa indicati, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico; e) attività trasversali come meglio descritte nel Capitolato Tecnico e nell Offerta Tecnica (All. 1). 6. L Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni con le caratteristiche e nei termini dettagliati nel Capitolato Tecnico, nell Offerta Tecnica e nel presente Contratto. 7. L Appaltatore è altresì obbligato a realizzare tutte le componenti tecnologiche, le funzionalità, i servizi e le integrazioni di sistema per come indicati nell Offerta Tecnica. 8. In aggiunta alla realizzazione delle componenti tecnologiche e funzionali, l Appaltatore, per ogni step indicato nella ripartizione di cui al successivo art. 16, si obbliga a consegnare alla Committente la documentazione prodotta a corredo. 9. La documentazione da prodursi da parte dell Appaltatore consiste negli elaborati espressamente indicati nel Capitolato Tecnico e recepiti nell Offerta Tecnica. 10. I moduli realizzati saranno coperti da un periodo di garanzia di due anni dalla data dell esecuzione dell ultimo (in senso temporale) verbale di conformità/collaudo, di cui al successivo art. 11, relativo ai Moduli stessi. ART. 4 - DURATA 1. Il presente contratto ha efficacia dalla data di avvio dell esecuzione del medesimo ed ha durata di [...] ( ) mesi solari e continuativi, così suddivisi: a) [ ]( ) mesi per: Fase di implementazione (Progettazione, Realizzazione e Collaudo/Verifica di Conformità) della durata di [ ] mesi; Fase di Gestione (Gestione Operativa e Manutenzione) della durata di [ ] mesi. b) [ ]( ) mesi per l ulteriore Fase di Gestione. ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 1. Il servizio sarà effettuato presso i locali del Prestatore o presso la sede di UIRNet, per come 6

7 meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico. 2. La Committente non assume alcun obbligo inerente la custodia degli strumenti dell Appaltatore allocati presso le sedi autorizzate di lavoro. ART. 6 - PIANO DI PROGETTO 1. Le attività oggetto del Contratto dovranno essere svolte nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico al Capitolo 7 ovvero in Offerta Tecnica (All. 1), se migliorative. 2. Nel rispetto della tempistica di cui al comma 1, l Appaltatore provvederà a pianificare le attività, formalizzando tale pianificazione nel Piano di progetto da redigere e consegnare per l approvazione alla Committente, entro un mese dall avvio dell esecuzione del Contratto. Tale Piano dovrà contenere anche i curricula vitae delle risorse umane che saranno impiegate nell esecuzione del appalto. 3. Qualora la Committente non concordi sulle previsioni di impegno e/o sui termini di consegna indicati nel Piano di progetto, ovvero non concordi sui contenuti del Piano medesimo ed i loro aggiornamenti, comunicherà all Appaltatore, entro 10 giorni lavorativi, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. 4. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, l Appaltatore si impegna ad inviare alla Committente il nuovo Piano modificato secondo le indicazioni ricevute. 5. Trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento del Piano di progetto riveduto, qualora la Committente non richieda all Appaltatore eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni, il Piano si intenderà approvato divenendo parte integrante del presente Contratto. 6. Nell ipotesi in cui, relativamente al Piano di progetto, permanga il disaccordo di valutazione, la Committente avrà facoltà di richiederne comunque l attuazione all Appaltatore, restando obbligato l Appaltatore a procedervi, entro il termine assegnato dalla Committente, senza possibilità di opporre eccezioni o riserve o sospendere l esecuzione delle prestazioni. ART. 7 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 1. L Appaltatore si impegna a: a) osservare, nell adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente; b) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute, che saranno sottoposte all approvazione della Committente medesima; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità degli adempimenti contrattuali a quanto previsto nel Contratto e nei relativi allegati, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati. 7

8 2. L Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a controlli, a ispezioni sulle attività svolte dall Appaltatore medesimo e a verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; l Appaltatore dovrà, altresì, consentire i controlli e le verifiche di legge ritenuti opportuni o richiesti da Organismi pubblici a ciò titolati da parte di soggetti autorizzati della Committente. 3. L Appaltatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato in relazione alle prestazioni contrattuali dovute; in particolare, l Appaltatore si impegna a mettere a disposizione risorse con profili professionali adeguati a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell Offerta Tecnica (All. 1). 4. La Committente ha facoltà di segnalare all Appaltatore le unità di personale ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del Contratto e l Appaltatore si impegna ad adottare ogni opportuno provvedimento, ivi compresa la sostituzione della risorsa impiegata, entro il termine di 5 giorni solari dalla richiesta. 5. L Appaltatore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Servizio dell Appaltatore (di cui al successivo art. 10), potrà avvenire nelle seguenti ipotesi: a) su richiesta della Committente, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Committente non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l esercizio da parte della Committente di tale facoltà, nonché l eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Committente; b) su richiesta motivata dell Appaltatore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. 6. L Appaltatore ha l obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Committente, con un preavviso di almeno 7 giorni solari, il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale subentrata la quale dovrà possedere almeno il medesimo profilo professionale della risorsa sostituita. 7. In nessun caso l Appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. 8. Atteso l obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni, l Appaltatore, in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico dell Appaltatore medesimo. 9. L Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo e si impegna a vietare tassativamente allo stesso personale di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio. 8

9 ART. 8 - SUBAPPALTO 1. L Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell importo contrattuale l esecuzione delle seguenti prestazioni: [ ]. 2. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell Appaltatore che rimane l unico soggetto responsabile nei confronti della Committente con riferimento a quanto subappaltato. L Appaltatore è responsabile, altresì, dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore o al suo personale. 3. Qualora, durante l esecuzione del subappalto, la Committente accerti l esistenza di inadempimenti, potrà pretendere dall Appaltatore misure per l immediata risoluzione del contratto di subappalto; la risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all Appaltatore di pretendere dalla Committente indennizzi di sorta né spostamento dei termini di esecuzione del Contratto. 4. Ai sensi dell art 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 l Appaltatore ha l obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle relative fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 5. Qualora l Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Committente sospenderà i successivi pagamenti previsti in favore dell Appaltatore. 6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 7. L Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima dell inizio dell esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell Appaltatore, il quale rimane l unico e solo responsabile, nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del presente Contratto anche per la parte subappaltata. 9. L Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 10. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si applicano le disposizioni di cui all art. 118 del D.Lgs. n. 163/

10 ART. 9 - MONITORAGGIO 1. L Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente tutti i documenti necessari all attività di monitoraggio a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività; la funzione di monitoraggio sarà svolta dalla Committente o da un soggetto da questa incaricato sulla base della documentazione contrattuale. 2. Per tutte le attività connesse alla realizzazione e all avvio in esercizio dei prodotti e dei servizi di cui all art. 3, l Appaltatore deve predisporre e sottoporre alla Committente con cadenza mensile entro il 15 giorno del mese successivo al mese di riferimento, a partire dalla data di approvazione del Piano di progetto e sino al superamento della verifica di conformità del sistema, una relazione di stato di avanzamento, redatta secondo modalità di cui al successivi commi. 3. Le relazioni di stato di avanzamento delle attività conterranno la descrizione delle attività svolte, dei prodotti realizzati, le giornate per profilo professionale impiegate per le singole attività e i singoli prodotti, eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche del Piano di progetto, nonché la rendicontazione dei livelli di servizio secondo le modalità, i valori di soglia e le tempistiche di rilevazione indicate nel Capitolato tecnico ovvero nell Offerta Tecnica (All. 1) se migliorativa. 4. Con riferimento alla relazione di cui al comma 2, fatto salvo quanto disciplinato nel presente Contratto, l Appaltatore consegnerà alla Committente il format di relazione e lo stesso sarà soggetto all approvazione della Committente medesima entro 15 giorni dalla data di approvazione del Piano di progetto. 5. La Committente si riserva la facoltà di comunicare all Appaltatore le proprie valutazioni, nonché i propri rilievi, in merito alle relazioni di cui ai commi precedenti, entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento. 6. Tutti le relazioni di stato di avanzamento sono soggette ad approvazione della Committente. 7. L Appaltatore, al momento del completamento delle attività oggetto del servizio, dovrà sottoporre all approvazione della Committente una Relazione Finale contenente il dettaglio delle attività svolte, i prodotti realizzati e quant altro richiesto dalla Committente medesima. ART. 10 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L APPALTATORE (RS) E DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA COMMITTENTE (DEC) 1. L Appaltatore si impegna a nominare e dare comunicazione alla Committente, entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Responsabile del Servizio RS responsabile delle attività contrattuali, che svolgerà anche le funzioni di referente per ogni aspetto riguardante l esecuzione del Contratto. 2. Il Responsabile del Servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell esecuzione del contratto (DEC). 10

11 3. La Committente, a sua volta, indicherà entro la stessa data di cui al comma 1, il Direttore dell esecuzione del contratto, che costituirà l interlocutore diretto tra l Appaltatore e la Committente ed al quale sarà attribuito il compito di assicurare il buon andamento e la corretta esecuzione delle attività contrattuali e ne darà comunicazione all Appaltatore. 4. I documenti che l Appaltatore è tenuto a fornire, con riferimento alle prestazioni da effettuare, saranno sottoposti all approvazione della Committente e dovranno essere: a) esplicitamente e formalmente validati dal Responsabile del Servizio dell Appaltatore; b) consegnati al Direttore dell esecuzione del contratto della Committente per le successive verifiche ed approvazioni, così come previsto dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto. 5. Il Direttore dell esecuzione del contratto, effettuate le opportune verifiche sui documenti, sottoporrà i medesimi all approvazione della Committente, ovvero, per i prodotti da sottoporre a verifica di conformità/collaudo, assisterà la Commissione, di cui al successivo articolo 11, nelle attività di verifica previste. 6. Sarà compito del DEC certificare che le prestazioni contrattuali (con particolare riferimento, non esclusivo, alla Fase di Gestione nonché ai processi trasversali di cui all art. 3, comma 4, del presente Contratto) siano state eseguite a regola d arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore. Le suddette attività hanno lo scopo, altresì, di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto dell attività. ART. 11 COLLAUDO DEL SISTEMA ED ACCETTAZIONE 1. L esecuzione del presente Contratto è soggetta a periodiche verifiche di conformità/collaudo da eseguirsi da parte di apposita Commissione che la Committente nominerà entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. 2. In particolare, saranno sottoposte a verifica di conformità/collaudo i seguenti oggetti dell appalto : a) Progetto esecutivo dell intero sistema; b) Modulo 1 c) Modulo 2 d) Modulo 3 e) Eventuali funzionalità aggiuntive realizzate a seguito dell attività di manutenzione evolutiva. 3. L Appaltatore si obbliga, entro i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nella propria Offerta tecnico-economica, se migliorativa, a notificare alla Committente il pronti al collaudo. 4. La Commissione procederà, in contraddittorio con i rappresentanti dell Appaltatore, entro 30 giorni dalla data di approntamento al collaudo, ad effettuare le verifiche di conformità/collaudo. 11

12 5. Le attività di verifica di conformità/collaudo sono dirette a certificare la conformità degli oggetti del servizio alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell Offerta Tecnica nonché il corretto funzionamento del sistema fornito nel suo complesso (quale insieme dei tre cc.dd. Moduli ) e nei singoli elementi che lo compongono. 6. Le attività di verifica delle funzionalità del sistema e di ogni singola componente avverrà sulla base della documentazione di sistema, descritta nel Capitolato Tecnico, e predisposta dall Appaltatore. 7. La Commissione di verifica di conformità/collaudo avrà il compito, in particolare, di accertare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la corretta realizzazione del sistema ed il suo funzionamento, nel complesso oltre che in ogni sua parte, ed il rispetto dei tempi previsti; b) il regolare adempimento delle prestazioni e la loro corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall Offerta Tecnica, se migliorativa; c) la funzionalità ed efficienza di tutti i servizi e, in linea generale, delle prestazioni richieste, in relazione agli obiettivi prefissati secondo i livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico o nell Offerta Tecnica, se migliorativa; d) la completezza della documentazione consegnata. 8. Per quanto concerne le lettere c) e d) del precedente comma 7, sarà specifica responsabilità del DEC porre la Commissione nelle condizioni di verifica di conformità/collaudo attraverso documentazione di progetto ovvero tramite proprie certificazioni comprovanti la funzionalità, l efficienza e la completezza. 9. Le attività di verifica di conformità/collaudo saranno svolte in contraddittorio con l Appaltatore, che avrà l obbligo di mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione richiesta, nonché di fornire ogni informazione ritenuta utile dalla Commissione. 10. Ai fini della verifica di conformità/collaudo, l Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità del proprio personale tecnico e specialistico per l'esecuzione delle misure, delle prove e dei test di verifica. 11. Tutte le spese necessarie per l espletamento delle attività di verifica di conformità/collaudo saranno a carico dell Appaltatore ad eccezione degli eventuali compensi dei componenti la Commissione di verifica di conformità/collaudo. 12. La Commissione dovrà redigere un apposito documento dal quale risultino le verifiche e gli accertamenti compiuti, nonché le eventuali inadempienze riscontrate. 13. In caso di collaudo positivo, la data del relativo Verbale di positivo collaudo, redatto congiuntamente dall Appaltatore e dalla Committente, e da entrambi approvato e controfirmato, sarà considerata quale data di consegna e accettazione del progetto esecutivo o dei Moduli del sistema. 14. In caso di esito negativo dei collaudi, l Appaltatore sarà obbligato a correggere i malfunzionamenti o le incompletezze riscontrate in occasione del collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale. 12

13 15. Le componenti del sistema saranno quindi nuovamente sottoposte a collaudo secondo le medesime modalità di cui ai precedenti commi da 5 a 9; in caso di esito negativo di tale ulteriore collaudo, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, in tutto o in parte, nonché di procedere all esecuzione in danno. 16. Il mancato rispetto delle tempistiche di collaudo comporterà l applicazione delle penali di cui al successivo art In ogni caso, la Committente ha la facoltà di sottoporre a verifica di funzionalità ciascuna componente del sistema, anche a campione. ART TRASFERIMENTO E AFFIANCAMENTO FINALE 1. L Appaltatore si impegna, a decorrere dal x esimo mese di attività, a fornire tutte le indicazioni, il know-how e le informazioni necessarie o utili al trasferimento del sistema alla Committente o a terzi aventi causa o da questa designati, mettendo a disposizione il proprio personale in numero sufficiente ad assicurare il trasferimento integrale del sistema. 2. L Appaltatore si impegna, altresì, a seguito della richiesta della Committente, e nel più breve tempo possibile, a mettere a disposizione e consegnare alla stessa, nella forma e con le modalità più opportune, tutto quanto è di proprietà della medesima Committente; in particolare l Appaltatore sottoporrà alla Committente, almeno 2 (due) mesi prima della data di scadenza del presente Contratto, ovvero, nei casi di anticipata risoluzione, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, una check-list per la verifica della consegna di quanto di proprietà della Committente; tale elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà riportare, per tutti i beni e gli oggetti, i manuali tecnici, i manuali operativi e di gestione, gli schemi organizzativi, le basi dati, le specifiche dei servizi applicativi, i formati sorgente dei programmi software e il software in licenza della Committente, le relative personalizzazioni realizzate in esecuzione del contratto, le versioni ultime, le versioni intermedie prodotte e archiviate, descrivendo le procedure per la migrazione delle basi di dati, il trasferimento dei sistemi e dei servizi applicativi e l architettura complessiva del sistema dal punto di vista tecnologico e funzionale. 3. La consegna di quanto sopra, nell ultima versione aggiornata, dovrà effettuarsi al termine del periodo contrattuale pena l applicazione delle penali di cui al successivo art. 13; la Committente si riserva di richiedere ulteriori materiali ed eventualmente definire per ciascuno degli elementi il formato e le modalità di consegna. 4. Alla consegna dei beni e degli oggetti di cui al precedente comma 2 e all approvazione della Relazione Finale di cui all art. 9, comma 7, la Committente eseguirà, in contraddittorio con l Appaltatore, la verifica sulla completezza di quanto consegnato nonché sulla corretta esecuzione delle prestazioni e provvederà a rilasciare, in caso di esito positivo, il certificato di regolare esecuzione. 13

14 ART PENALI 1. La Committente avrà facoltà di applicare all Appaltatore le penali di cui al capitolo 9 del Capitolato Tecnico (che si intende integralmente richiamato), fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno, nonché il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto. 2. Nell'eventualità che si rilevino una o più anomalie rispetto a quanto offerto e concordato, l Appaltatore stesso dovrà provvedere all'eliminazione di dette anomalie nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico al capitolo 9, decorrenti dal ricevimento di apposita comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, contenente le segnalazioni dell anomalia. 3. In particolare, l Appaltatore è tenuto al perseguimento degli obiettivi di qualità indicati nel Capitolato Tecnico, in assenza dei quali è prevista una correlata azione correttiva che dà origine all applicazione di specifiche penali nella misura indicata nel Capitolato Tecnico al Capitolo Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all applicazione delle penali verranno contestati all Appaltatore per iscritto dal Direttore dell Esecuzione del Contratto. L Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore dell Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettabili a giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato le penali potranno essere applicate. 5. Gli importi delle penalità saranno trattenuti sull ammontare delle fatture emesse dall Appaltatore o sulla cauzione definitiva che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata dall Appaltatore medesimo. 6. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l Appaltatore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente. 7. In caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell importo contrattuale Committente si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto e di incamerare la cauzione definitiva a copertura del danno subito. La Committente potrà affidare il servizio ad altra ditta e i maggiori oneri graveranno sull Appaltatore. 8. I livelli di servizio, il cui mancato raggiungimento ovvero il cui superamento (a seconda dei casi) determinano l applicazione delle penali, sono quelli risultanti dall Offerta Tecnica, migliorativa, dell Appaltatore che costituisce parte integrante del presente Contratto. ART CAUZIONE 1. A garanzia dell esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l Appaltatore ha depositato idonea garanzia, con validità pari alla durata del presente Contratto, dell importo di (in lettere ), resa ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006 in favore della Committente. 2. La garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria/assicurativa e contiene la rinuncia al 14

15 beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all art Codice Civile, la rinuncia all eccezione di cui all art Codice Civile, e prevede espressamente l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni dell inadempimento che ha dato luogo all escussione stessa. Quanto sopra anche nell ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell Appaltatore o di giudizio pendente. 3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del 75% dell iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all istituto garante, da parte dell Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l avvenuta esecuzione. 4. L ammontare residuo pari al 25% dell iniziale importo garantito, è svincolato entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del presente Contratto. 5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, nei casi previsti dal presente Contratto, in caso di applicazione delle penali di cui all art. 13, ovvero per i danni che dovesse aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell Appaltatore, per la rifusione dell ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 6. Su richiesta della Committente, l Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la medesima Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di inadempimento a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, trattenendo l eventuale importo residuo della cauzione. ART CORRISPETTIVO 1. Il corrispettivo contrattuale onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l esecuzione dell oggetto del presente Contratto è pari a complessivi Euro ( ), IVA esclusa. 2. Il corrispettivo di cui al precedente comma è così ripartito: a) prezzo complessivo per la prestazione dei servizi di progettazione esecutiva (c.d. servizio SSW - Progettazione, sommato al servizio FOR - Progettazione, sommato al servizio PGD - Progettazione, sommato alla corrispondente quota dell attività di conduzione del progetto, servizio PGE) pari a Euro ( [ in lettere] ), IVA esclusa; b) prezzo complessivo per la realizzazione del Modulo 1, comprensiva dei servizi di sviluppo, delle eventuali licenze software e della propria installazione considerata come quota parte dell installazione dell intero sistema (cd. servizio SSW - Sviluppo ad hoc per la quota relativa al modulo 1, sommato alla corrispondente quota dell attività di conduzione del progetto, servizio PGE) pari a Euro ( [in lettere] 15

16 ), IVA esclusa; c) prezzo complessivo per la realizzazione del Modulo 2, comprensiva dei servizi di sviluppo, delle eventuali licenze software e della propria installazione considerata come quota parte dell installazione dell intero sistema (cd. servizio SSW - Sviluppo ad hoc per la quota relativa al modulo 2, sommato alla corrispondente quota dell attività di conduzione del progetto, servizio PGE) pari a Euro ( [in lettere] ), IVA esclusa; d) prezzo complessivo per la realizzazione del Modulo 3, comprensiva dei servizi di sviluppo, delle eventuali licenze software e della propria installazione considerata come quota parte dell installazione dell intero sistema (cd. servizio SSW - Sviluppo ad hoc per la quota relativa al Modulo 1, sommato alla corrispondente quota dell attività di conduzione del progetto, servizio PGE) pari a Euro ( [in lettere] ), IVA esclusa; e) prezzo complessivo per la prestazione dei servizi di assistenza manutenzione ordinaria, correttiva, adeguativa, dei servizi di affiancamento, e dei servizi di gestione dell esercizio dei sistemi (quale somma dei cd. servizi denominati GSI, ASS, MAC, PGC, PGD, PAQ, sommato alla erogazione della formazione, servizio FOR - Erogazione, sommato al materiale didattico per la formazione, servizio FOR - Materiale didattico, sommato alla corrispondente quota dell attività di conduzione del progetto, servizio PGE) pari a Euro ( [ in lettere] ), IVA esclusa; f) prezzo complessivo per la prestazione dei servizi di manutenzione evolutiva che saranno utilizzati a consumo nella quantità ritenuta utile dal Committente (c.d. servizio MEV) pari a Euro ( [in lettere] ), IVA esclusa; composti dal costo unitario per Punto Funzione pari- a Euro ( [in lettere] ), IVA esclusa moltiplicato per i 390 Punti Funzione stimati nel Capitolato Tecnico, paragrafo Il corrispettivo contrattuale è accettato dall Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità; l Appaltatore, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, rinunciando, per l effetto, a chiedere la risoluzione del presente Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell articolo 1467 del Codice Civile ed alla revisione del corrispettivo. 4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all Appaltatore dall esecuzione del Contratto e dall osservanza di leggi e regolamenti applicabili, nonché del Capitolato tecnico, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale. ART FATTURAZIONE E PAGAMENTO 1. Il corrispettivo per l esecuzione dell appalto sarà riconosciuto, in relazione alla tipologia e 16

17 alla quantità dei servizi erogati, previa fatturazione in conformità alle vigenti norme fiscali, sulla base delle attività rendicontate e dei servizi erogati ed esclusivamente a seguito dell approvazione delle attività da parte della Committente. 2. Sono rendicontabili esclusivamente le attività che abbiano originato risultati approvati dalla Committente. In particolare: a) per quanto concerne il progetto esecutivo, i Moduli 1, 2 e 3, la fattura potrà essere emessa dopo la verifica di conformità/collaudo con esito positivo, ai sensi dell art. 11; b) per quanto riguarda i servizi di gestione e manutenzione correttiva, la fattura potrà essere emessa al termine di ogni quadrimestre di avvenuta erogazione dei servizi, previa certificazione attestante il risultato positivo da parte del DEC; c) per quanto concerne la manutenzione evolutiva, la fattura potrà essere emessa con cadenza non inferiore ad un quadrimestre, a decorrere dall inizio delle specifiche attività, e corrisponderà - sotto il profilo economico - al consuntivo delle attività svolte attestata da certificazione rilasciata dal DEC, emessa a seguito della verifica di conformità/collaudo del sistema, ai sensi dell art. 11, riguardante le nuove funzionalità aggiunte. 3. L Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà, in ogni caso, determinare ad alcun titolo la richiesta di interessi od indennizzi, qualora il ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o dalla necessità di eseguire controlli amministrativi e/o contabili cui la Committente debba attenersi in base alla legge od ai propri regolamenti o procedure interne. 4. Ciascuna fattura, che dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché la descrizione delle attività cui si riferisce, dovrà essere intestata ed inviata alla Committente che provvederà al pagamento nei termini di legge, mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui al successivo comma L Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 6. Resta espressamente inteso che in nessun caso l Appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività e dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto, anche in caso di ritardo nei pagamenti; qualora l Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. 7. In applicazione dell art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità del presente Contratto, l Appaltatore assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari. 8. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c n. xxxxxx, intestato a xxxxx, ABI xxxx, CAB xxxx, IBAN xxxxxx, acceso presso xxxx Ag. xxxx - Via xxxx CAP xxx xxxxxx, che l Appaltatore ha comunicato, con nota n. xxx del xxxxx 2013, quale conto dedicato di cui 17

18 all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sul quale sono autorizzati ad operare i Sigg. e. 9. L Appaltatore dichiara, altresì, che il conto indicato al comma 8 è dedicato, anche in via non esclusiva, a commesse pubbliche. 10. La comunicazione di cui al comma 8, redatta ai sensi dell art. 3 della Legge n. 136/2010, costituisce l Allegato 3 al presente Contratto e forma parte integrante dello stesso. 11. L Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di pagamento di cui sopra. 12. Ai sensi dell art del Codice Civile e in applicazione dell art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 si conviene che nel caso in cui i pagamenti di cui al presente Contratto non si avvalgano di conto corrente bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto. 13. La risoluzione del presente Contratto lascia impregiudicata l applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla Legge 13 agosto 2010 n ART OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 1. Sono a carico dell Appaltatore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui all art. 16, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all integrale esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto. 2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l Appaltatore dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso Appaltatore è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 3. L Appaltatore garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di competenza e capacità professionali. 4. L Appaltatore è tenuto ad adempiere perfettamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dal Contratto e dagli allegati, dagli atti e documenti ivi richiamati, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e che dovessero essere emanate in corso di esecuzione, ivi comprese in particolare le norme tecniche e le prescrizioni delle Autorità competenti per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e la riservatezza dei dati contenuti in tali sistemi. 5. In ogni caso, l Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività ed i servizi oggetto del presente Contratto con le modalità e nei termini stabiliti dalle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico, e nell Offerta Tecnica, secondo quanto stabilito dal Piano di progetto, nonché nel rispetto dei Livelli di Servizio di cui al Capitolato Tecnico, pena l applicazione delle penali. 6. L Appaltatore è comunque tenuto ad assicurare alla cessazione, anche anticipata, del 18

19 rapporto contrattuale tutte le attività opportune e necessarie per consentire alla Committente, ovvero ai terzi aventi causa o indicati dalla medesima, di subentrare nella conduzione dei servizi affidati. 7. Resta espressamente convenuto che tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso od eccettuato, comunque derivanti dall osservanza di norme di legge e regolamentari, condizioni e patti applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto si intendono compresi e compensati dal corrispettivo del Contratto e restano ad esclusivo carico dell Appaltatore. Per l effetto, l Appaltatore non potrà avanzare pretesa o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei confronti della Committente, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente stessa da tutte le conseguenze derivanti dall eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie. 8. L Appaltatore si obbliga inoltre a rispettare tutte le indicazioni relative all esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare tempestiva comunicazione, e comunque non oltre le 24 ore, alla Committente medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione del Contratto. ART OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 1. L Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 2. L Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi medesimi. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 3. L Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 4. L Appaltatore si obbliga, inoltre, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all oggetto del presente Contratto. ART OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 1. L Appaltatore prende atto che l esecuzione delle attività oggetto del presente 19

20 Contratto comporta la conoscenza di dati da trattare con riservatezza e segretezza. Pertanto, l Appaltatore ha l obbligo di mantenere nel massimo riserbo e segretezza i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza in esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente Contratto. 2. L obbligo di cui al precedente comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 3. L Appaltatore è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l Appaltatore sviluppa, apprende o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente. 6. L Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione utile per la partecipazione a gare d appalto e, comunque, previa autorizzazione della Committente. 7. Gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. ART GARANZIE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI 1. Tutti i Moduli realizzati saranno coperti da un periodo di garanzia di due anni dalla data dell esecuzione dell ultimo (in senso temporale) verbale di conformità/collaudo, di cui al precedente art. 11, relativo ai Moduli stessi. 2. L Appaltatore garantisce l adeguamento delle soluzioni tecniche, fornite o gestite, con la normativa in vigore al momento dell esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 3. Salvo quanto di proprietà e titolarità della Committente, l Appaltatore garantisce la piena proprietà o, comunque, di avere idoneo titolo di utilizzo ed il pacifico godimento delle apparecchiature, dei componenti utilizzati per l esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché la titolarità delle licenze d uso, dei programmi software, dei contenuti forniti e delle banche dati, nonché dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. 4. L Appaltatore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata 20