COSMARI CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI COSMARI TOLENTINO DIREZIONE

Transcript

1 COSMARI TOLENTINO DIREZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SECCHI PRODOTTI NELL IMPIANTO, SOVVALLI DA SELEZIONE RSU, FINO ALLA DISCARICA DI APPOGGIO CIG N CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Giuseppe Giampaoli) Luglio

2 ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio oggetto dell appalto consiste nell effettuare l operazione di trasporto dei rifiuti secchi prodotti nell impianto del Cosmari, sovvalli da selezione RSU, fino alla discarica di appoggio indicata in loc. Torre San Patrizio. Il servizio dovrà essere effettuato mediante l utilizzo di n. 8 containers scarrabili messi a disposizione dal Consorzio, che verranno ceduti in uso gratuito all aggiudicataria, integrati con almeno altri 12 (dodici) containers, nuovi o in ottimo stato, che dovranno essere messi a disposizione da parte della medesima aggiudicataria, oltre a quanto segue. I quantitativi da trasportare sono indicati in una media di circa ton/mese di sovvalli, considerando un attività dell impianto su 7 giorni alla settimana, con produzione costante. L appalto sarà regolato a misura. Il prezzo unitario di aggiudicazione sarà la sommatoria del prezzo unitario desunto dall applicazione del ribasso d asta offerto dalla ditta aggiudicataria al prezzo unitario a base d asta al netto del ribasso (Euro 11,61/ton), sommato dei due importi unitari non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,195/ton quali oneri per la sicurezza e ad Euro 0,195/ton quali oneri della sicurezza da interferenza. Il trasporto dovrà essere organizzato nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì nell intervallo orario 6,00/17,00 (salvo minime variazioni stagionali) ed il sabato mattina con orario 6,00/13,30. Occasionalmente e su incarico specifico dell Ente, potrà anche essere richiesto il trasporto della c.d. FOS, utilizzando containers scarrabili da 30 mc circa messi a disposizione del Consorzio, applicando lo stesso prezzo unitario (Euro/ton) di aggiudicazione per il trasporto dei sovvalli. Il quantitativo di sovvalli da trasportare di cui sopra è da considerarsi una stima mensile complessiva, mentre la quantità giornaliera effettiva, durante l esecuzione dell appalto, potrà subire oscillazioni anche rilevanti in più o in meno (rispetto alla media calcolabile sulla base della detta stima) e condurre altresì ad un quantitativo complessivo annuo effettivo inferiore o superiore a quello stimato. Con la partecipazione alla gara d appalto l aggiudicatario riconosce ed accetta espressamente che la quantità effettiva giornaliera ed annuale di sovvalli da trasportare in discarica dipenderà esclusivamente dalle esigenze e oscillazioni giornaliere della produzione del Cosmari e di non aver diritto ad alcuna maggiorazione o risarcimento per la detta oscillazione, fatto salvo il pagamento del corrispettivo determinato dal prezzo unitario offerto in sede di gara moltiplicato per le quantità effettivamente trasportate. L affidamento del servizio di trasporto deve intendersi non in esclusiva, in quanto il Consorzio, per assicurare l effettiva continuità e la massima efficienza del servizio, si riserva la facoltà di coadiuvare i trasporti con propri mezzi. Anche per tale ragione le disponibilità di sovvalli da trasportare potrà subire oscillazioni nei vari periodi dell anno, senza che ciò dia diritto a rimborsi o risarcimenti di sorta a favore dell aggiudicataria. Allo stesso modo, stante la particolare natura del trattamento da cui residuano i sovvalli, potrebbero in ogni momento verificarsi eventi che possono rallentare/sospendere la produzione di rifiuti ovvero aumentarla giornalmente anche in misura notevole (ad esempio per il fermo del forno). Pertanto rimane nella piena ed insindacabile facoltà del Consorzio procedere alla riduzione o sospensione dei trasporti in qualunque momento, senza che l aggiudicataria possa pretendere risarcimenti o rimborsi di sorta, salvo il corrispettivo relativo ai rifiuti trasportati effettivamente fino al momento dell interruzione del servizio. Per converso, dovranno essere disponibili, a carico dell aggiudicataria e in funzione di riserva, altri eventuali containers, oltre la dotazione minima, sufficienti ad assicurare lo stazionamento dei rifiuti nei container presso l impianto di Piane di Chienti o il deposito della ditta aggiudicataria ubicato in provincia di Macerata per almeno un giorno di produzione, ovvero, in 2

3 alternativa, l aggiudicatario dovrà adottare altri sistemi atti a garantire comunque l'allontanamento dall impianto dei sovvalli eccedenti, in condizioni di sicurezza ambientale ed entro lo stesso giorno in cui si presenta la sovrapproduzione. L appalto verrà aggiudicato per mesi 5 circa (150 giorni), salvo proroga tecnica per l espletamento di nuova gara non appena definita la futura destinazione della discarica, con obbligo di avvio del servizio senza soluzioni di continuità rispetto all attuale affidamento entro 10 giorni dall aggiudicazione definitiva, anche sotto riserva di legge e previa redazione del verbale di consegna delle prestazioni. All atto della consegna del servizio la ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibili tutte le attrezzature previste, tra cui i 12 container di proprietà della ditta stessa di cui al punto 3 art. 3 del presente Capitolato, al fine di consentire il loro riempimento a partire dal giorno antecedente all avvio effettivo del servizio. ART. 2 PRESTAZIONI RICHIESTE ALL APPALTATORE L appaltatore del servizio di trasporto, in possesso delle necessarie strutture ed autorizzazioni, dovrà assicurare obbligatoriamente le seguenti prestazioni: 1. effettuare il servizio di trasporto dei rifiuti, dall impianto del Cosmari alla discarica di appoggio, mediante proprie motrici, con o senza rimorchio, debitamente autorizzate al trasporto di tali tipologie di rifiuti, utilizzando gli otto containers pressa messi a disposizione del Consorzio, che verranno ceduti in uso gratuito, integrati con almeno altri dodici containers che dovranno essere messi a disposizione da parte dell aggiudicataria, di caratteristiche simili (salvo l eventuale lunghezza maggiore) e possibilmente dello stesso costruttore o di ditta similare, per la facile accoppiabilità alle presse stazionarie dell impianto del Cosmari e per le garanzie sulle caratteristiche degli stessi; 2. in ogni caso dovranno essere disponibili, come riserva, altri eventuali containers, oltre la dotazione minima di cui sopra, sufficienti ad assicurare il deposito preliminare per almeno un giorno di produzione presso l impianto di Piane di Chienti o presso il deposito (v. oltre) della ditta aggiudicataria, ubicato in provincia di Macerata, ovvero, in alternativa, adottare altri sistemi tali da garantire comunque l'allontanamento dall impianto dei sovvalli eccedenti, in condizioni di sicurezza ambientale, entro lo stesso giorno in cui si presenta la sovrapproduzione. Come già riportato al precedente art. 1, si ribadisce che il quantitativo giornaliero di sovvalli da trasportare può variare in relazione all attività dell impianto, per cui, al di là della stima mensile prevedibile come sopra indicata (da considerarsi del tutto indicativa e non impegnativa per il Consorzio), può accadere che i quantitativi possano risultare giornalmente molto superiori, come durante le fermate del forno, o essere inferiori in relazione alla produzione e all attività dell impianto; 3. garantire le manutenzioni ordinarie, straordinarie e tutte le riparazioni in genere dei containers da qualunque evento causate e per qualsiasi ragione resesi necessarie, sia di quelli di proprietà dell aggiudicataria, che di quelli ceduti in uso dal Consorzio, che quindi sono a totale carico dell aggiudicataria medesima (comprese le dotazioni di pali, coperchi di chiusura e delle spine di sicurezza). Su quelli messi a disposizione dal COSMARI la ditta affidataria si impegna all inizio dell appalto ad una manutenzione straordinaria degli stessi per un loro impiego ottimale nel servizio; 3

4 4. garantire la piena disponibilità di un deposito chiuso e recintato, nel territorio della Provincia di Macerata, per tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per l espletamento del servizio, sia di proprietà dell aggiudicataria che concesse in uso dal Cosmari; detta disponibilità deve essere assicurata, in caso di aggiudicazione, fin dal momento della consegna dell appalto, con funzione anche di parcheggio notturno e festivo dei mezzi ed attrezzature adibite al servizio, nonché luogo di manutenzioni ordinarie, controlli e piccoli interventi; il deposito deve assicurare il ricovero al chiuso (o sotto tettoia chiusa da due lati) di tutte le motrici a disposizione del servizio, di cui al successivo art. 3, e la ditta aggiudicataria deve assicurare l utilizzo esclusivo del deposito, senza alcuna promiscuità con altri soggetti; 5. al termine dell appalto, i containers ceduti in uso all aggiudicataria dovranno essere restituiti al Consorzio nel medesimo stato di funzionalità in cui furono consegnati, come desumibile dal verbale di consegna, salvo il normale deperimento; 6. garantire l assoluta regolarità nel trasporto giornaliero dei sovvalli alla discarica di appoggio, sulla base degli orari di cui all art. 1, dal lunedì al sabato compreso, dei quantitativi di rifiuti effettivamente prodotti dall impianto consortile, evitando ogni accumulo presso l impianto stesso. In caso di quantitativi prodotti di molto superiori a quelli preventivati, la ditta o le ditte incaricate si impegnano a ritirare anche tutto il materiale aggiuntivo al massimo entro il giorno successivo a quello in cui si è verificata la maggiore produzione; 7. garantire l assoluto rispetto delle normative, tempo per tempo vigenti, sul possesso dei requisiti e delle autorizzazioni nonché ogni altra relativa al trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili e quelle di cui al codice della strada; 8. assicurare il rispetto delle direttive del Consorzio per l organizzazione nei trasporti, che saranno impartite dal Cosmari in via ordinaria con congruo preavviso e, per fatti straordinari, non appena si siano verificati, tenendo conto della primaria esigenza di assicurare il trasporto di tutti i rifiuti prodotti e negli orari di apertura della discarica; 9. assumersi ogni onere e responsabilità del servizio di trasporto dei rifiuti, fino alla destinazione finale, assicurando la massima cura nelle operazioni di manutenzione dei containers e per il mantenimento della perfetta efficienza degli stessi e impegnandosi ad attuare ogni altro accorgimento che la Direzione dell esecuzione potrà imporre; 10. l assunzione dell obbligo di manlevare il Cosmari da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano essere arrecati a terzi, durante lo svolgimento il servizio di trasporto; 11. effettuare il servizio evitando ogni danneggiamento e imbrattamento delle aree o delle attrezzature o ogni dispersione di rifiuti nell area dell impianto Cosmari. Il Consorzio si riserva di trattenere sui compensi dovuti, previa comunicazione scritta, le somme necessarie per eventuali ripristini delle aree e delle attrezzature. ART. 3 ULTERIORI ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL APPALTATORE L appaltatore, oltre a quanto indicato agli articoli 1 e 2 del presente Capitolato e a quanto previsto nel Bando di gara, dovrà impegnarsi a: 1. disporre di un numero di mezzi (motrici e rimorchi) sufficienti ad assicurare la movimentazione e il trasporto di tutti i sovvalli prodotti, utilizzando i 20 containers disponibili, che potranno essere movimentati anche più volte nella stessa giornata per 4

5 soddisfare le esigenze della produzione e gli orari sopra indicati, con ritorno al Consorzio di tutti i vuoti in serata; 2. disporre, al medesimo fine, e garantire la costante presenza in servizio e la piena operatività di non meno di n. 4 motrici con rimorchio o di n. 7 motrici senza rimorchio; 3. mettere a disposizione del servizio, sin dall avvio dello stesso e per tutto il periodo dell appalto, i n. 12 (dodici) containers indicati al punto 1 dell art. 2 del presente Capitolato, mantenendoli in perfetta efficienza per tutto il periodo; 4. mettere a disposizione e far entrare in servizio presso l impianto di località Piane di Chienti, nel giro di ore 3,00 (tre) dalla richiesta del Cosmari, tutti i mezzi di cui al punto 2, in perfetta efficienza operativa, per sopperire ad ogni emergenza gestionale, compresa la giornata del sabato, mentre per i festivi la richiesta dovrà pervenire entro le ore 18,00 del giorno feriale antecedente. L assunzione di detti impegni dovrà essere garantito dai singoli concorrenti, se partecipanti singolarmente, ovvero dall insieme dei soggetti riuniti, se trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ovvero ancora attraverso l istituto dell avvalimento, alle condizioni fissate nel Bando di gara. In ogni caso le autorizzazioni e iscrizioni richieste per l espletamento del servizio dovranno essere possedute da tutti i soggetti effettivamente coinvolti nel servizio di trasporto. ART. 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA I concorrenti potranno partecipare alla gara presentando la propria offerta secondo le modalità, prescrizioni ed indicazioni riportate nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato speciale. ART. 6 - PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE L ammissione alla gara delle offerte pervenute, la loro valutazione in relazione alla correttezza e completezza della documentazione richiesta, nonché l aggiudicazione provvisoria saranno disposte a cura di apposita Commissione di gara nominata dal Consiglio di Amministrazione del Cosmari. Per la valutazione delle offerte anormalmente basse, si applica quanto previsto dagli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006. Il Cosmari si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all aggiudicazione definitiva ovvero di non procedervi per sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, senza che ciò possa costituire per i partecipanti titolo per rimborsi spesa o per risarcimenti danni. La documentazione che sarà prodotta per la partecipazione alla gara sarà acquisita, in ogni caso, agli atti del Consorzio e non verrà restituita. Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la compilazione delle offerte, per qualsivoglia spesa ed onere dalle stesse incontrato nella redazione delle stesse. Parimenti nessun compenso spetterà ai concorrenti per l eventuale dimostrazione che gli stessi dovrà organizzare a propria cura, su richiesta del Cosmari, presso un impianto esterno, con oneri a proprio carico. ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI AVVIO DEL SERVIZIO 5

6 Il contratto verrà stipulato per la durata di mesi 5 (150 giorni) a valere dal momento della consegna del servizio. Alla scadenza del contratto, fatte salve eventuali incrementazioni del servizio entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, l aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio, agli stessi patti e condizioni, per tutto il tempo necessario alla svolgimento della gara per l individuazione del nuovo contraente e per l avvio con quest ultimo delle prestazioni. Il servizio dovrà essere iniziato in ogni caso entro 10 giorni dall aggiudicazione definitiva, anche sotto riserva di legge e previa redazione del verbale di consegna dell appalto. Per ogni giorno di ritardo nell avvio del servizio o nella successiva esecuzione del contratto, l Ente applicherà una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell importo presunto contrattuale così calcolato: Ic= 5 x (5.200xpa) Euro, dove: - 5 = mesi presunti di contratto; - pa = prezzo di aggiudicazione /ton, inteso come percentuale di ribasso offerto applicato al prezzo unitario a base di gara soggetto a ribasso, sommato delle due aliquote unitarie non soggette a ribasso relative agli oneri per la sicurezza di cui sopra; - Ic = importo presunto contrattuale in Euro. Il servizio si intenderà regolarmente avviato quando tutte le condizioni, dotazioni e prestazioni di cui al presente Capitolato saranno soddisfatte e l aggiudicatario sia nelle condizioni di rispettare tutte le obbligazioni inerenti l esecuzione del servizio medesimo. Le penali comminate saranno detratte dai compensi eventualmente maturati dall aggiudicataria del servizio, senza escludere comunque il risarcimento dei maggiori danni che il Cosmari dimostri di aver subito. L Ente procederà altresì alla risoluzione del contratto e/o all esecuzione in danno dell aggiudicatario, qualora i ritardi siano di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio e comunque quando le penali superino l importo previsto dalla vigente normativa. ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA L offerta per l affidamento del servizio dovrà contenere l impegno del concorrente a prestare cauzione definitiva a seguito dell aggiudicazione. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere a costituire e produrre garanzia fideiussoria, nella misura del 10% dell'importo presunto contrattuale risultante dall aggiudicazione. Ai sensi dell art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Si applicano le disposizioni di cui all art. 113, d.lgs. 163/06 e s.m.i.. ART. 9 - CONSEGNA DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO L avvio del servizio dovrà avvenire entro 10 giorni dall aggiudicazione definitiva, anche sotto riserva di legge e previa redazione del verbale di consegna dell appalto. All atto della consegna del servizio la ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibili tutte le attrezzature previste, tra cui i 12 container di proprietà della ditta stessa di cui al punto 3 art. 3 del presente Capitolato, 6

7 al fine di consentire il loro riempimento a partire dal giorno antecedente all avvio effettivo del servizio. L Ente appaltante comunicherà all aggiudicatario il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Quest ultimo dovrà mettere a disposizione del Direttore dell esecuzione personale, mezzi e quanto altro necessario per la consegna, accollandosi tutte le spese allo scopo necessarie. Della consegna verrà redatto regolare verbale. La stipulazione del contratto avverrà nei modi e nei tempi indicati dall Ente committente e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/06. La consegna sarà disposta anche se non sia intervenuta la stipula del contratto, ed in tale caso l'aggiudicatario dovrà adempiere alla richiesta dell'ente e procedere all'esecuzione del servizio come indicato dalla Direzione dell esecuzione. Qualora l aggiudicataria voglia far valere pretese relative a differenze tra le condizioni locali e i dati di gara dovrà formulare riserva sul verbale di consegna. Qualora l aggiudicataria non si presenti senza giustificato motivo nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, ma si applicherà la penale di cui al precedente art. 7. Trascorso inutilmente anche il secondo termine per la consegna, l Ente appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto incamerando la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, e di procedere all aggiudicazione dell appalto al secondo classificato. Allo stesso modo si procederà qualora il primo aggiudicatario non dia avvio effettivo al servizio immediatamente dopo la consegna dello stesso nel termine di cui all art. 7. ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO Oltre che per il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti artt. 7 e 9, il Cosmari potrà disporre la risoluzione del contratto e/o l esecuzione in danno dell aggiudicatario, in caso di grave inadempimento da parte di quest ultimo agli obblighi contrattuali, di grave negligenza e/o imperizia, di violazione di leggi e regolamenti di settore e di commissione da parte dello stesso di reati. Allo stesso modo si procederà alla risoluzione del contratto nel caso di perdita da parte dell aggiudicatario delle autorizzazioni all esercizio dell attività oggetto del presente appalto. In tutti i casi suddetti la risoluzione del contratto opererà di pieno diritto decorsi quindici giorni dalla comunicazione mediante missiva raccomandata da parte dell Ente. La risoluzione del contratto per colpa dell appaltatore comporterà comunque l incameramento della cauzione definitiva, fino a concorrenza del danno arrecato all Ente committente, e l impossibilità di ulteriormente contrarre con il Cosmari. In qualsiasi tempo, per sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, il Cosmari potrà recedere dal contratto d appalto stipulato con l aggiudicataria, salvo l indennizzo previsto dalle norme vigenti. ART CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO L aggiudicataria in nessun caso potrà cedere, neanche parzialmente, il contratto a terzi, a pena di nullità del contratto di cessione. Il subappalto è ammesso ai sensi dell art. 118, d.lgs. 163/06 e s.m.i., nella misura massima del 30% dell importo presunto contrattuale. 7

8 ART REVISIONE PREZZI E esclusa espressamente la revisione dei prezzi contrattuali in corso di esecuzione del servizio. ART. 13 PAGAMENTI E TRACCIABILITA Il corrispettivo per le prestazioni affidate verrà liquidato dietro presentazione di fatture mensili, distinti per codice CER, prodotte dall aggiudicataria al Consorzio, riportanti i chilogrammi effettivamente trasportati nel mese precedente per il prezzo unitario offerto in sede di gara. Le dette fatture mensili dovranno pervenire al Consorzio entro il 7 giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. Gli importi relativi alle fatture saranno liquidati dal Consorzio, previa verifica della loro regolarità, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario. In ogni caso il pagamento delle fatture è subordinato all acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità dell aggiudicataria, nonché al previo nulla osta del soggetto affidatario del servizio di riscossione dei crediti dello Stato (EQUITALIA S.p.A.). L Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. e con la firma del contratto si impegna a comunicare al Cosmari gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo. Parimenti, analoghi obblighi sono assunti dall Appaltatore nei riguardi di eventuali suoi subappaltatori. ART CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE In caso di controversie derivanti dall applicazione del contratto, è esclusa la competenza arbitrale. Per la decisione delle controversie è competente in via esclusiva il Tribunale di Macerata. ART SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI Sono ad esclusivo e completo carico dell aggiudicataria tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comprese le imposte di bollo e registro, e tutte le spese riguardanti la redazione del contratto e la stesura delle relative copie dei documenti che dovranno essere uniti allo stesso, nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti, anche non espressamente richiamate nel presente articolo, senza diritto ad alcuna rivalsa. Nell eventualità che dette spese vengano anticipate dal Cosmari, le somme corrispondenti potranno essere detratte dalle fatture ammesse al pagamento. ART ELEZIONE DI DOMICILIO Per l esecuzione del contratto l appaltatore dovrà eleggere, ad ogni effetto di legge, il proprio domicilio in Tolentino. ART RINVIO AD ALTRE NORME 8

9 Per quanto non previsto e convenuto specificatamente nel presente Capitolato speciale e nel contratto d appalto, si applicano le norme contenute nel d.lgs. 163/06, i Regolamenti attuativi, nonché le norme del Codice Civile non derogate dai detti provvedimenti. ART CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE PER I LAVORATORI Poiché in sede di analisi dei prezzi il Cosmari si è basato, riguardo al costo della mano d'opera, sul trattamento contrattuale di categoria, l'aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei suoi dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore è altresì responsabile nei confronti del Cosmari dell'osservanza delle norme di cui al precedente paragrafo, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Cosmari. In caso di ritardi nei pagamenti ai dipendenti il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto l appaltatore a provvedere. Ove questi non contesti formalmente e motivatamente la richiesta o non provveda entro il termine assegnato, Cosmari provvederà a pagare direttamente ai lavoratori quanto dovuto detraendo l importo dalle somme dovute all appaltatore. ART TUTELA DEI LAVORATORI L appaltatore è anche tenuto ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull importo delle fatture è operata una ritenuta dello 0,50%. L Ente appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate agli enti competenti. Le ritenute saranno svincolate soltanto dopo che gli enti preposti avranno comunicato l assenza di inadempienze. Il mancato versamento delle retribuzioni di cui all articolo precedente e/o dei contributi previsti dalla vigente normativa determina altresì, ad insindacabile giudizio dell Ente, la risoluzione del contratto d appalto. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'avvio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna dello stesso. In caso di inosservanza dell'appaltatore dei tempi di cui sopra è facoltà dell'ente applicare una penale di 25,82 per ogni giorno di ritardo nei successivi 30 gg. dalla data di scadenza. Trascorso inutilmente anche tale termine è in facoltà all'ente appaltante procedere alla sospensione di ogni forma di pagamento. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale. In caso di inosservanza dell'appaltatore dei tempi di cui sopra è facoltà dell'ente appaltante applicare una penale di 25,82 per ogni giorno di ritardo nei successivi 30 gg. dalla data di scadenza. Trascorso 9

10 inutilmente anche tale termine è in facoltà dell'ente appaltante procedere alla sospensione di ogni forma di pagamento. L appaltatore è anche responsabile in solido del rispetto degli obblighi suddetti da parte del subappaltatore. Il pagamento dei corrispettivi mensili è comunque subordinato all acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità dell appaltatore rispetto agli obblighi di versamento agli enti previdenziali e dell assicurazione obbligatoria, nonché della regolarità fiscale. 10