Provincia di Lecco CAPITOLATO D APPALTO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGITURA SALE E SABBIA STAGIONI INVERNALI , ,

Transcript

1 Comune di Missaglia Provincia di Lecco Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni CAPITOLATO D APPALTO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGITURA SALE E SABBIA STAGIONI INVERNALI , , ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per lo sgombero neve e spargimento sale e sabbia per le stagioni invernali , e sul territorio comunale di Missaglia (strade, parcheggi, marciapiedi) ART. 2 CARATTERE DEL SERVIZIO e IMPORTO DELL APPALTO I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi pubblici ad ogni effetto e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo in casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione l Amministrazione potrà sostituirsi alla ditta appaltatrice per l esecuzione di ufficio. L importo presunto per stagione invernale ammonta a ,00 (oneri interferenze 200,00 inclusi) oltre IVA nella misura di legge, per un totale a base di gara di ,00. Il servizio prestato verrà contabilizzato in economia sulla base delle ore impiegate ed in base ai prezzi indicati nell elenco prezzi e depurati dello sconto contrattuale. Il servizio spargimento sale e sabbia verrà conteggiato tenendo conto di max 4 ore per giro completo per ogni macchina ( 248,00 per giro di sale) Si forniscono nel successivo allegato 1 le caratteristiche generali del servizio, con la natura e l entità delle operazioni e prezzi unitari. ART. 3 DURATA DELL APPALTO L appalto ha durata semestrale a copertura delle stagioni invernali , e , per stagione invernale si considera indicativamente il periodo novembre-aprile. ART. 4 AGGIUDICAZIONE APPALTO L aggiudicazione dell appalto avverrà in accordo con le nuove disposizioni previste dal d.lgs 50/2016 e verrà seguita dalla S.U.A. Provincia di Lecco con la quale il comune ha sottoscritto apposita convenzione. Gli adempimenti e gli obblighi per la predisposizione e registrazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. ART. 5 NORME GENERALI PER LA MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti in conformità alle disposizioni ed ordini dati dall Ufficio Tecnico Comunale senza introdurre variazioni o modifiche, salvo che queste siano state preventivamente concordate con lo stesso Ufficio Tecnico. Il servizio dovrà essere eseguito a regola d arte applicando la migliore tecnica ed idonea manodopera secondo le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti vigenti. L appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualsiasi natura, sospendere o rallentare lo svolgimento del servizio ne sottrarsi all osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell Amministrazione comunale. I materiali ed i mezzi occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare ritardi nell inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione del servizio. Per quanto riguarda il servizio sgombero neve, lo stesso dovrà prevedere l utilizzo di lame (montate su mezzi idonei), di diverse lunghezze, dai mt circa per le strade secondarie ai mt circa per le strade principali, e un mezzo motorizzato dotato di lama per lo sgombero delle strade di piccolo calibro. La ditta dovrà garantire in ogni momento la disponibilità di 6 macchine operatrici per la spalatura neve sulle strade di cui almeno 3 dotate di apparecchiatura per lo spargimento sale e sabbia, e 1 macchina operatrice per la spalatura neve e spargimento sale a disposizione dell Amministrazione per interventi specifici a chiamata e d urgenza come meglio specificato nel successivo art. 6. E compresa nell appalto la fornitura di adeguati rifornimenti di sale e sabbia. La voce n. 1 dell elenco prezzi allegato al presente capitolato ovvero Indennità d appalto è posta dall Amministrazione Comunale a garanzia di una convenienza per la ditta aggiudicatrice anche in caso di una stagione invernale priva di eventi nevosi. Tale voce non verrà corrisposta alla ditta aggiudicatrice qualora gli

2 interventi effettuati superino il 50% dell importo di contratto. ART. 6 PERSONALE E AUTOMEZZI IN SERVIZIO La ditta per il servizio in oggetto dovrà garantire la seguente dotazione minima di mezzi e personale: n. 1 macchina operatrice con conducente dotata di lama per lo sgombero neve di lunghezza pari a 1,50 2,00 m ed apparecchiatura spargisale per strade calibro ridotto; n. 3 macchine operatrici con conducente dotate di lame per lo sgombero neve di lunghezza pari a 2,50-3,00 m; n. 3 macchine operatrici con conducente dotate di lame per lo sgombero neve di lunghezza pari a 2,50 3,00 e apparecchiatura spargisale; n. 2 operatori a disposizione su chiamata dell ufficio tecnico comunale o del Sindaco per la spalatura e/o salatura manuale dei marciapiedi comunali o con eventuale utilizzo di motocarriola; Nell esecuzione di lavori che formano oggetto del presente appalto, l impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti nelle imprese artigiane e negli accordi integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui svolgono detti lavori. L impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l impresa anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulati o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale salva naturalmente la distinzione economica prevista per le imprese artigiane. Ai fini di garantire la reperibilità in caso di emergenza e forza maggiore, l impresa dovrà dimostrare entro la data di stipula del contratto di avere, nell ambito del Comune di Missaglia o Comuni limitrofi e comunque a distanza non superiore a Km.15 dal confine del territorio comunale, la disponibilità: o o di un ufficio dotato di telefono per la gestione amministrativa del capitolato; di un ricovero per le attrezzature e mezzi meccanici, deposito per lo stoccaggio sale e sabbia occorrenti all espletamento del servizio. ART. 7 MATERIALE ED ATTREZZATURE-NORME GENERALI Tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all esecuzione dei lavori devono essere mantenuti in stato di efficienza ed essere sempre in regola con i requisiti di legge. Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d arte ed idoneo all uso cui è destinato. I materiali dovranno corrispondere alla normativa tecnica dettata da leggi, decreti, regolamenti in vigore o in assenza alle caratteristiche commerciali in uso. Adeguati quantitativi di sale e ghiaia dovranno essere stoccati in vista dell inverno in strutture in dotazione dell appaltatore di cui al successivo art. 7 del presente capitolato. ART. 7 NORME GENERALI PER L ESECUZIONE, LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI. 7.1 SPARGIMENTO SALE E SABBIA. Il Servizio si dovrà svolgere nelle vie indicate dall Amministrazione Comunale di cui si fornisce elenco indicativo nell allegato 2. La fornitura di sabbia e sale sarà a carico dell Appaltatore che provvederà all acquisto del materiale. Il servizio dovrà essere effettuato in maniera tale da limitare ed evitare il congelamento delle zone nevose e tale da impedire successive alterazioni del manto stradale nonché a prevenire gelate sulla sede stradale. Particolare attenzione dovrà essere data agli spazi antistanti i passaggi pedonali a ai marciapiedi. Verranno riconosciute max 4 ore per giro completo per n. 1 macchina operatrice. 7.2-SGOMBERO NEVE Lo sgombero della neve dal piano carreggiabile della strada verrà fatta fino a nudo terreno ed il tiro dello spartineve dovrà essere eseguito in qualunque ora di notte e di giorno lungo le strade e marciapiedi indicati nell allegato 2 e su segnalazione dell Ufficio Tecnico LL.PP. anche telefonica. E fatto obbligo all appaltatore iniziare lo sgombero e spartineve quando l altezza della neve ha raggiunto i 5(cinque) cm. fatte salve eventuali disposizioni dell Ufficio Tecnico Comunale per un inizio anticipato. E fatto obbligo di eseguire ulteriori corse allorché l altezza della neve raggiunga di nuovo i 5 cm. Nelle corse notturne, i mezzi debbono essere muniti regolarmente di fanali e idonea segnaletica. Per i tratti in cui fosse necessario intervenire manualmente, l impresa dovrà provvedere con propri spalatori.

3 L onere per quanto sopra espresso per uomini e mezzi risulta essere a carico dell appaltatore. Particolare attenzione dovrà essere data per le zone antistanti gli edifici pubblici i marciapiedi, i relativi spazi a parcheggio, di passaggio, per quanto riguarda il municipio, le scuole, i cimiteri, gli ambulatori, i giardini pubblici. Va garantito l uso contemporaneo di mezzi come indicato all art. 5 del capitolato d appalto È altresì richiesta a discrezione dell Amministrazione senza maggiori oneri la presenza, in caso di forti precipitazioni nevose, di un mezzo fuoristrada per il controllo dello stato del manto stradale. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire a mezzo di altre imprese e con operai e mezzi propri, anche in modo continuo, qualunque opera di pulizia o sgombero anche straordinaria senza che l Appaltatore possa fare eccezione, anzi egli si dichiara obbligato ad assumere alle condizioni, prezzo e ribasso di contratto quelle parti di opere e provviste complementari che gli venissero ordinate. L Amministrazione comunale si riserva inoltre il diritto di togliere dalla pulizia, sgombero o spargitura sale e sabbia qualsiasi strada e di aggiungervi qualsiasi altra. ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI L appaltatore ha l obbligo di osservare, oltre al presente capitolato le norme del Capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici in tutto ciò che non sia previsto o sia in opposizione con le condizioni esposte nel presente capitolato nonché le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro di circolazione. ART. 10 ASSICURAZIONE PERSONALE L appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia antinfortunistica. Tutto il personale fornito dall impresa dovrà essere regolarmente assoggettato a cura e spese dell appaltatore e con esecuzione di ogni diritto di rivalsa alle prescritte assicurazioni assistenziali e previdenziali. ART. 11 TEMPO UTILE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI Per adempiere il presente appalto l appaltatore si obbliga a: a) intervenire con tempestività su richiesta del Sindaco, del Vice Sindaco o dell Ufficio Tecnico Comunale (per tempestività si intende massimo 1 ora dalla richiesta anche solo telefonica di intervento); b) intervenire in casi di emergenza ed urgenza anche in ore notturne e giornate festive, senza bisogno di chiamata in caso di neve superiore a 8 cm o strade gelate; c) mantenere a disposizione nel proprio magazzino i mezzi e i materiali necessari per gli interventi oggetto del presente appalto. Gli interventi di cui i precedenti punti devono essere iniziati entro un ora dalla richiesta e completati nel più breve tempo possibile. ART. 12 PAGAMENTI I pagamenti verranno effettuati a lavori eseguiti su presentazione di conti consuntivi e regolari fatture da liquidarsi dall ufficio Tecnico Comunale con l osservanza dei seguenti punti: a) In ogni bolla di consegna e fattura emessa dovrà essere riportato il numero della determina di aggiudicazione. b) La ditta dovrà comunicare i totali progressivi in modo tale da evitare superi degli impegni di spesa appaltati. Qualsiasi supero, solo per casi di urgenza, deve essere concordato con gli uffici ed accompagnato da buono d ordine al fine di poter approntare i relativi atti di impegno. c) I prezzi in caso di ribassi debbono essere depurati prima dell applicazione dell IVA della relativa percentuale di ribasso al netto degli oneri sicurezza se previsti, specificando in fattura prezzo originario, percentuale di sconto e prezzo scontato, in modo da poter verificare la congruità tra i prezzi applicati e il dispositivo della determina di aggiudicazione. d) I prezzi indicati in fattura devono fare riferimento alle voci dell offerta aggiudicata. e) La ditta dovrà consegnare le note dei lavori eseguiti dettagliando per lavoro i materiali e la manodopera e le vie eseguite. Art.13 CAUZIONI L offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria e successivamente da cauzione definitiva ai sensi dell art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 Al termine dell appalto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà autorizzato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto, per inadempienza della ditta aggiudicataria, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti al Comune. Qualora l importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l indennizzo dei danni, l Amministrazione avrà facoltà di rivalersi su eventuali corrispettivi ancora dovuti.

4 Art.14 DIVIETO DI CESSIONE E SUBBAPPALTO L eventuale affidamento dei lavori in subappalto entro i limiti consentiti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere affidato a ditte in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti, dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall Amministrazione Comunale, non esonera in alcun modo la ditta aggiudicataria dagli obblighi assunti con il presente capitolato. E vietata la cessione del contratto pena la risoluzione contrattuale. La Ditta aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell appalto, secondo quanto previsto dall articolo 105 del D.lgs 50/2016. In caso di assenza di dichiarazione al subappalto in fase di gara, l Amministrazione Comunale non concederà nessuna autorizzazione in tal senso. In ogni caso la ditta sub affidataria dovrà: possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l espletamento dei servizi subappaltati, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando di gara; osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i; Art.15 CONTROLLO DELL UFFICIO COMUNALE L Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi espletati dalla ditta aggiudicataria a mezzo della Polizia Locale e dell Ufficio Tecnico Lavori Pubblici; da quest ultimo ufficio la ditta aggiudicataria dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l Amministrazione potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell appalto. ART. 16 PENALITA Nel caso di mancato adempimento in tempi e modi dovuti di cui al precedente art. 10 l Amministrazione Comunale potrà provvedere all esecuzione d ufficio addebitando all impresa inadempiente gli oneri a tal uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni. Nel caso di ritardo del transito dei mezzi per la pulizia delle strade dalla neve, superiore all ora concessa dalla richiesta anche solo telefonica (vedi art. 11), senza adeguata giustificazione, la penale sarà di 150,00 = (centocinquanta/00) per ora di ritardo, nell esecuzione del servizio. Nel caso di ritardo nell esecuzione del servizio di spargitura sale e sabbia superiore al giorno verrà addebitata all impresa una penale di 500,00= (cinquecento/00) per giorno di ritardo. Le parti riconoscono che tre ritardi consecutivi sono da intendersi come grave inadempimento contrattuale. Nei casi sopra indicati l impresa sarà costituita in mora motivata con lettera notificata a mezzo di messo comunale, ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno o con telegramma. ART. 17 REVOCA DELL APPALTO Nel caso di accertamento di gravi inadempienze contrattuali, le parti convengono l'esclusione del ricorso giudiziale stabilendo che il contratto si ritiene risolto con preavviso di un mese dalla notifica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di tale decisione. Il provvedimento sarà preceduto dalla contestazione delle inadempienze alle quali l'impresa potrà presentare le proprie deduzioni. ART. 18 CONTROVERSIE TRA LE PARTI Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all esecuzione del presente appalto le parti rinunciano espressamente ad azioni giudiziali. Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la Ditta, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica nessuna esclusa saranno definite da un Collegio Arbitrale, costituito da un arbitro scelto da ciascuna delle parti, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Lecco. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità senza l obbligo di osservanza delle forme di procedura per gli atti di istruttoria. Il dolo, reso esecutivo, avrà efficacia di sentenza per le parti. ART. 19 ELENCO PREZZI UNITARI I prezzi si intendono fissi ed invariati per tutta la durata dell appalto. I servizi compensati con i prezzi riportati nell allegato elenco e con le condizioni tutte del Capitolato si intendono accettati dall Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi unitari delle singole categorie d opera si intendono sempre compensati spese principali ed accessorie, consumi, manodopera, ogni trasporto e magistero per eseguire il servizio nel modo prescritto e ciò anche quando non ne sia fatta esplicita dichiarazione nei rispettivi elenchi di prezzi. I medesimi sono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi sovraprezzo per eventuali lavori notturni, festivi, festivi notturni e straordinari, anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi elenchi di prezzi, nonché delle spese generali, dell utile di impresa e di tutti gli oneri. Per l esecuzione di lavori non previsti, oltre i prezzi indicati nell allegato per servizi aggiuntivi, l Amministrazione Comunale provvederà a farli eseguire in economia dalla stessa appaltatrice ai prezzi fissati in contradditorio tra le parti, sulla base del Bollettino C.C.I.A. di Milano relativo al trimestre precedente l esecuzione dei lavori, a cui sarà

5 applicato lo sconto contrattuale, ed il relativo pagamento verrà effettuato unitamente al pagamento corrente ART. 20 DOMICILIO DELL IMPRESA APPALTATRICE Per gli effetti del presente contratto, l impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente. ART. 21 ONERI A CARICO DELL APPALTATORE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d appalto, nessuna esclusa, sono a carico dell impresa appaltatrice. Inoltre si specifica quanto segue: a) saranno a carico della ditta tutte le spese necessarie per dare i materiali nel modo che verrà indicato dall Amministrazione; b) si esclude in via assoluta ogni e qualsiasi compenso per danni, perdita materiali dovute sia a negligenza dell appaltatore e suoi dipendenti, sia a qualsiasi causa compresi l ipotesi di forza maggiore o a fatti di terzi; c) l appaltatore ha l obbligo ove sia richiesto dall Amministrazione di sottoporre a prove presso Laboratori sperimentali ufficialmente riconosciuti i materiali forniti, per constatare se corrispondono a quanto prescritto. Le spese per i prelievi e le analisi sono a totale carico dell appaltatore. d) L appaltatore ha l obbligo di mettere in atto tutte le prescrizioni operative e le misure di sicurezza necessarie. e) Adempimenti Dlgs. 81/06 a carico della ditta appaltatrice. ART. 22 RESPONSABILITA La ditta sarà responsabile di tutti i danni eventualmente causati a terzi ed a cose durante l esecuzione del servizio. La ditta dovrà comunque intervenire senza autorizzazione nel caso vi siano gelate o nevicate superiori ai 5 cm. (cinque) durante la notte per assicurare la sicurezza degli automobilisti, nel caso di non intervento, qualsiasi danno verrà addebitato. Missaglia, La Ditta Appaltatrice IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. MANUELA PELUCCHI

6 ALLEGATO 1 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI COSTI 1) Indennità D Appalto 1 per ogni stagione invernale 5.000,00 2) Servizio di sgombero neve con mezzo idoneo, utilizzo contemporaneo di sei macchine operatrici con lame diverse lunghezze per effettuare la pulizia sia sulle strade principali che su quelle strade secondarie parcheggi e sui marciapiedi e 1 macchina operatrice per la spalatura neve e spargimento sale a disposizione dell amministrazione per interventi specifici a chiamata e d urgenza. Il servizio è comprensivo di macchine operatrici, minimo n. 1 operatore per mezzo, e quant altro necessario per dare il servizio in perfetta regola d arte lungo le vie indicate nell allegato 2 del capitolato speciale d appalto, e per il trasporto neve in caso di copiose nevicate. 62,00 orarie per macchina operatrice compreso operatore e carburante e lama spartineve omologata mt impegno presunto ,00 57,00 orarie per macchina operatrice compreso operatore e carburante e lama spartineve omologata lama mt e apparecchiatura spargisale per strade di calibro ridotto 30,00 orarie solo operaio per pulizia manuale/salatura marciapiedi 45,00 orarie per motocarriola con operaio per pulizia manuale/salatura marciapiedi PREZZI UNITARI PER ALTRI SERVIZI A RICHIESTA (servizi aggiuntivi) 62,00 orarie autocarro compreso operatore e carburante per trasporto neve in caso di copiose nevicate 62,00 orarie pala gommata con operatore e carburante in caso di copiose nevicate 3) Servizio di spargimento sale e sabbia con mezzo idoneo, comprensivo di n 1 operaio, lungo le vie indicate nell allegato 2; 62,00 orarie per macchina operatrice compreso operatore e carburante e con girello spargisale/sabbia (max 4 h per giro completo /macchina 248,00 per giro di sale) 4) Fornitura sale e sabbia 13,00/q.le sale sfuso 1,50/q.le sabbia sfusa impegno presunto ,00 impegno presunto 6.000,00 totale presunto per ogni stagione invernale ,00 di cui oneri interferenze (per costi riunioni di coordinamento) non soggetti a ribasso 200,00 totale a base di gara per tre stagioni invernali ,00 di cui oneri interferenze (per costi riunioni di coordinamento) non soggetti a ribasso 600,00 1 l indennità di appalto è posta dall amministrazione comunale a garanzia di una convenienza per la ditta aggiudicatrice anche in caso di una stagione invernale priva di eventi nevosi. Tale voce non verrà corrisposta alla ditta aggiudicatrice qualora gli interventi effettuati superino il 50% dell importo di contratto.