Determinazione Dirigenziale N del 16/07/2015

Transcript

1 Determinazione Dirigenziale N del 16/07/2015 Classifica: Anno: 2015 ( ) Oggetto LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA SP 59 "DI BRUSCOLI", NEL COMUNE DI FIRENZUOLA. - DITTA APPALTATRICE: JACINI SRL APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA - PRATICA: VMS2014/ CUP: B27H CIG: B4D - CIG VARIANTE: F94 Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA E LL.PP. - GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA Riferimento PEG 47 Centro di Costo Resp. del Proc. Geom. Alessio Landi Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA- DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE Riferimento Contabilità Finanziaria: PRIPA Impegno Anno Capitolo Articolo I mporto 1705 sub , sub ,31 Il Dirigente / Titolare P.O. PREMESSO CHE: 1/7

2 con delibera di Giunta Provinciale n. 70 del è stato disposto, tra l'altro, di approvare il progetto definitivo/esecutivo riguardante l'esecuzione dei Lavori urgenti di manutenzione della pavimentazione stradale della SP 59 "Di Bruscoli", nel Comune di Firenzuola, dell ammontare complessivo di ,00, di cui ,30 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza e spese di manodopera), nonché di autorizzare la richiesta di devoluzione del mutuo posizione /00 per ,00 allocato al capitolo 18096, con determina dirigenziale n. 923 in data 13/06/2014, esecutiva, è stato disposto, tra l altro, di: a. indire procedura negoziata a norma dell art. 122, comma 7 del D. Lgs n.163/2006 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza e delle spese di manodopera, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari, con l esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell art.122, c.9, del D. Lgs 163/2006 e s.m.; b. prenotare la spesa di ,00 come segue: TIPO FIN. ENTE IMPORTO ESERCIZIO TIT/CAP Devoluzione Mutuo Cassa Provincia di Firenze , /18096 DD. PP. Pos /00 Fondi propri Provincia di Firenze , /18133 con determinazione dirigenziale n del , esecutiva ai sensi di legge, in seguito all espletamento della procedura negoziata ex art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006, sono stati affidati all Impresa JACINI SRL i lavori urgenti di manutenzione della pavimentazione stradale della SP 59 "Di Bruscoli", nel Comune di Firenzuola con il ribasso del 25,961% sull'importo soggetto a ribasso e per un importo contrattuale netto di ,47, (IVA esclusa); Direttore Lavori e Responsabile del Procedimento è il Geom. Alessio Landi nominato con atto del in data 20/03/2015 è stato stipulato il contratto con n. di rep 21573; la consegna, nelle more della stipula del contratto, è avvenuta il giorno 20 febbraio 2015 prevedendo un tempo contrattuale di 90; in data 23/02/2015 è stata disposta sospensione dei lavori per avverse condizioni metereologiche e in data 18/05/2015 è stata disposta la ripresa. DATO ATTO CHE nel corso di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante per le seguenti ragioni: la natura dei luoghi, una strada di montagna, e le basse temperature della stagione invernale appena trascorsa, hanno impedito, di fatto, lo svolgersi immediato delle lavorazioni di pavimentazione stradale; 2/7

3 la specificità dei luoghi, la loro natura e ubicazione, con il trascorrere di una ulteriore stagione invernale non prevista rispetto a quella inizialmente programmata per l esecuzione dei lavori - estate 2014 hanno provocato un aggravamento delle condizioni della strada oggetto dell intervento ed una maggiore estensione dei tratti ammalorati; VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori, ai sensi dell art 132 c. 1 lett. c) del D. Lgs 163/2006, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Alessio Landi, per un ammontare globale di ,00 ed un importo netto contrattuale di ,26 ( ,13 netti per lavori ,80 per oneri della sicurezza ed ,33 per spese di manodopera), con un aumento dell importo contrattuale di netti ,78 composta dei seguenti elaborati: Relazione tecnica; Computo metrico estimativo; Quadro di raffronto; Schema di atto aggiuntivo e concordamento N 2 Nuovi Prezzi; CONSIDERATO CHE le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante, ai sensi dell art. 132, 1 co lett. c) del D. Lgs. 163/2006 necessaria: per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera omissis. PRESO ATTO CHE: Il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell art. 161 c. 8 terzo periodo del DPR 207/10, all accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell art. 132 comma 1 lett. c) del D.lgs. 163/2006 consentono di disporre di varianti in corso d opera, ritenendola ammissibile, avuto riguardo alla specificità dei luoghi, la loro natura e la loro ubicazione, come sopra esposto; l entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di ,00 già previsto e finanziato in quanto i maggiori oneri economici dell intervento possono essere sostenuti dalle somme a disposizione nel Quadro Economico progettuale; DATO ATTO altresì che la variante comporta un aumento superiore al 20% dell importo del contratto originario; VISTO il predetto schema di atto aggiuntivo redatto ai sensi dell art. 161 comma 4 DPR 207/2010 sottoscritto in data 19/06/2015 dal legale rappresentante dell impresa e dal Direttore dei Lavori nonché R.U.P., dal quale emerge che l appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale accettando n. 2 nuovi prezzi e con lo stesso ribasso del 25,961%, con la proroga di 30 giorni all ultimazione lavori; 3/7

4 CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n 1867 del è stato ritenuto opportuno mantenere nel quadro economico del presente progetto, un accantonamento tra le somme a disposizione a titolo di incentivo alla progettazione, rinviando il relativo impegno di spesa a successivo e separato atto; DATO ATTO che, ai sensi da quanto previsto dall art 92 c 7-ter del D.Lgs 163/2006, introdotto dall art 13 bis del D.L. n. 90/2014 così come convertito dalla legge n. 114/2014, sono escluse dall incentivo alla progettazione le attività manutentive; RICHIAMATA altresì la delibera n. 237/2014 in data 11 novembre 2014, della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, che, in risposta a richiesta di parere del Presidente della Giunta Regionale, in ordine alla condizioni di riconoscibilità al personale dipendente dell incentivo alla progettazione, con riferimento alla novella normativa introdotta dalla L. 114/2014, chiarisce come la preclusione alla riconoscibilità dell incentivo alle attività manutentive sia da riferirsi sia alle manutenzioni ordinarie che alle manutenzioni straordinarie; RITENUTO pertanto procedere ad inserire la somma accantonata per incentivo pari ad 4.737,43 tra la voce b4 imprevisti delle somme a disposizione del quadro economico di progetto; DATO ATTO CHE a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori e le suddette variazioni il nuovo quadro economico assestato della spesa, modificato da ultimo con determina dirigenziale n. 855 del 12/06/2015 è così suddiviso: VERIFICATO che le maggiori spese, relative alla perizia di variante per complessivi ,34, trovano copertura finanziaria all interno delle somme a disposizione del q.e. alla voce b4 economie da ribasso, dove vi è la necessaria capienza, e allocate sul bilancio 2015, come segue: ,03 sul cap imp. 1705/2015 per quota parte lavori suppletivi IVA inclusa; ,31 sul cap imp. 1717/2015 per restante quota lavori suppletivi IVA inclusa; 4/7

5 RILEVATO che la spesa relativa al presente atto sarà esigibile nell annualità 2015; DATO ATTO che il progetto in esame ha le seguenti codifiche: CUP: B27H ; CIG originario: B4D; CIG variante: F94; Codice pratica STR: VMS2014/0001; RICHIAMATI, a garanzia della continuità dell azione amministrativa svolta dalla Provincia di Firenze, rispetto alla Città Metropolitana di Firenze: l art. 1, comma 16 della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni; le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all art. 1 prevedono che la Città Metropolitana, nelle more dell approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze l Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del di approvazione della nuova macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze e il successivo Atto n. 54 del di attribuzione dell incarico al sottoscritto di Dirigente della Direzione Viabilità e Lavori Pubblici, Gestione Immobili per il periodo 1 luglio giugno 2016; VISTI altresì: il Bilancio di previzione 2015/2017, approvato con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 64 del , esecutiva ai sensi di legge; l art.107 del D. Lgs , n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e Servizi dell Ente; RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa: 1. DI APPROVARE: - la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell art 132 c. 1 lett. c) del D. Lgs 163/2006, relativa ai Lavori urgenti di manutenzione della pavimentazione stradale della SP 59 "Di Bruscoli", nel Comune di Firenzuola redatta dal direttore dei lavori nonché R.U.P. Geom. Alessio Landi - composta degli allegati elaborati richiamati in premessa dell importo globale di ,00, ed un importo netto contrattuale di ,26 ( ,13 netti per lavori ,80 per oneri della sicurezza ed ,33 per spese di manodopera), con un aumento dell importo contrattuale di netti ,78 ripartita come indicato nella parte espositiva del presente atto; 5/7

6 - il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l approvazione della perizia di cui sopra dell importo totale di ,00 ripartito come riportato in premessa; 2. DI DARE ATTO CHE i lavori oggetto della variante saranno eseguiti alla ditta JACINI SRL - con sede in V. del Pescinale Calenzano (FI) - C.F. /P. IVA per l importo di ,79 (IVA esclusa) al netto del ribasso di gara del -25,961% ed agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, concedendo una proroga di 30 giorni.al termine di ultimazione lavori; 3. DI SUB- IMPEGNARE le seguenti somme: a ,03 sul cap imp. 1705/2015 per quota parte lavori suppletivi IVA inclusa; b ,31 sul cap imp. 1717/2015 per restante quota lavori suppletivi IVA inclusa; 2. DI DARE ATTO che la suddetta spesa sarà liquidata nel corso dell anno 2015; 3. DI PRECISARE che il suddetto schema atto aggiuntivo viene stipulato in forma pubblica amministrativa, così come previsto dall art. 23 co. 4 del Regolamento per la disciplina dei Contratti; 4. DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto a pubblicità sul sito web dell Ente, sezione Amministrazione Trasparente così come previsto dall art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione; 5. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell opera pubblica in oggetto è il Geom. Alessio Landi; 6. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell apposizione del visto di regolarità contabile, alla Direzione Gare e Contratti - Sviluppo Economico che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta; MF/pp Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.. Firenze 16/07/2015 TOSI MARIA CECILIA- DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico 6/7

7 e memorizzato digitalmente ed e rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: L accesso agli atti viene garantito tramite l Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze 7/7