Direzione Servizi Tecnici /031 Servizio Edilizia Scolastica CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Transcript

1 Direzione Servizi Tecnici /031 Servizio Edilizia Scolastica CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 59 approvata il 1 giugno 2017 DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BILANCIO IMPRESA AGGIUDICATARIA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE (C.O CUP C14H CIG ).NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 ottobre 2014 (mecc /031) esecutiva dal 06 novembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria interventi di efficientamento energetico negli edifici scolastici, bilancio 2014 per un importo complessivo di Euro ,00 (IVA compresa). Con determinazione dirigenziale del 24 ottobre 2014 (mecc /031) esecutiva dal 29 ottobre 2014 sono state approvate le modalità di affidamento dell opera mediante gara a procedura aperta, il quadro economico ed impegnata la suddetta spesa complessiva, finanziata con devoluzione Mutui Cassa DD.PP. S.p.A. (nn ). L intervento in oggetto, è stato inserito, per l esercizio 2014, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2014, con la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc /024) esecutiva dal 17 ottobre 2014 al codice opera 4190 (CUP C14H CIG ). Con gara a procedura aperta n. 53/2015 esperita in data con rinvio al 22 settembre 2015, i lavori sono stati aggiudicati all impresa Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C. con sede in via dei Serpi n. 39, CAP Pomigliano d Arco (Napoli), Partita IVA codice fiscale , (Importo base: Euro ,00, oltre Euro ,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta - TOTALE DELL'APPALTO: Euro ,00 oltre I.V.A.) con un ribasso del 29,457%, approvati con la determinazione dirigenziale del n.mecc /005 di aggiudicazione definitiva e determinazione dirigenziale di presa d atto di intervenuta aggiudicazione definitiva del n.mecc /005 esecutiva dal ; per un importo di affidamento di Euro ,45 (di cui Euro ,45 per opere ed Euro ,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% di Euro

2 / ,82 e così in totale Euro ,27=. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data Rep.n ed è stato dato inizio ai lavori in data 16 giugno 2016, come risulta dal relativo verbale di consegna conservato agli atti del Servizio scrivente. Con determinazione dirigenziale n.mecc /031 del esecutiva dal , si è preso atto dell avvenuta aggiudicazione dei lavori in oggetto all impresa Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello, con un ribasso del 29,457% e si è approvato il nuovo quadro economico per l esecuzione dei lavori e relativo cronoprogramma, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione G.C n.mecc /024 es , avanzo vincolato applicato con determinazione dirigenziale del n.mecc /024 esecutiva dal Si approva il nuovo quadro economico per l esecuzione dei lavori e relativo cronoprogramma, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della G.C /024 esec.dal 25/05/2017 come segue: Totale Opere a misura Euro , , ,45 Oneri contrattuali per la sicurezza Euro , , ,00 Totale Opere a base di gara Euro , , ,45 IVA 22% sulle opere Euro , , ,82 IVA 22% sulla sicurezza contrattuale Euro 5.208, , ,00 Totale IVA 22% Euro , , ,82 Totale Opere e IVA 22% Euro , , ,27 art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006 2%: Quota 80% del 2% fondo progettazione Quota 20% del 2% fondo innovazione Euro , , , ,00 Euro , , ,00 Euro 2.738, , ,00 Spese di pubblicità Euro 2.822, ,83 Imprevisti per opere Euro 1.527, ,17 Imprevisti spese tecniche Euro , , ,00 Collaudo Euro , ,00 Totale da Finanziare al netto Euro , , , ,27

3 /031 3 ribasso CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO Stanziamento , , ,00 Impegno , , ,00 Prenotato , ,00 L impresa esecutrice dei lavori, con nota del prot.n. 7416, ha chiesto una proroga di giorni 90 (novanta) al termine di ultimazione degli interventi di efficientamento energetico negli edifici scolastici (previsti per il ), a causa delle difficoltà riscontrate ad eseguire le lavorazioni di sostituzione dei serramenti in presenza di utenza scolastica che richiede particolari attenzioni vista la fascia d età di appartenenza alla scuola per l infanzia, oltre difficoltà tecniche nell esecuzione delle stesse. L impresa si impegna ad eseguire i lavori senza eccezione e riserva alcuna e rinunciando a richiedere ogni eventuale indennizzo per la maggiore durata dei lavori (all. 1). La Direzione Lavori, viste le motivazioni che hanno indotto tale richiesta e che i ritardi non sono imputabili all appaltatore, ritiene congruo concedere una proroga di giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi, al termine di ultimazione dei lavori. Così come disposto dalla circolare del Segretario Generale n. 504 dell 8 giugno 2016, si dà atto che tale proroga è determinata da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell Amministrazione aggiudicatrice. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. L allegato è conservato agli atti del servizio proponente. Tutto ciò premesso,

4 /031 4 IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.... DETERMINA 1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della G.C /024 esec.dal 25/05/2017 e la proroga di giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi, al termine di ultimazione dei lavori di Interventi di efficientamento energetico negli edifici scolastici CUP C14H CIG C.O. 4190, all impresa esecutrice: ESPOSITO COSTRUZIONI s.a.s. di Conocchia Aniello & C. con sede in via dei Serpi n. 39, CAP Pomigliano d Arco (Napoli), Partita IVA codice fiscale , (ribasso del 29,457%); 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazione alla spesa, finanziata con Mutui Cassa DD.PP. S.p.A. (nn ), già impegnata con la citata determinazione n. mecc /031, nè al quadro economico ed al cronoprogramma finanziario rideterminato a seguito riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi approvato così come già dettagliatamente descritto in narrativa; 3) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell impatto economico

5 / ) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Aperta. 6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. Torino, 1 giugno 2017 IL DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA Arch. Rosalba STURA V.to IL DIRETTORE DI DIREZIONE SERVIZI TECNICI Ing. Sergio BRERO Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott. Paolo LUBBIA