COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di Grosseto Area Servizi alle Persone Assessorato all Informatizzazione

Transcript

1 FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI STRUMENTALI PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ALLEGATO A Art. 1 Oggetto dell appalto Oggetto del presente disciplinare è la fornitura di attrezzature informatiche e beni strumentali. Art. 2 Valore dell appalto Il valore massimo dell'appalto per la fornitura unica è presuntivamente di ,00 IVA compresa. Non sono ammesse offerte in aumento Art. 3 Durata del contratto Il contratto ha la durata strettamente necessaria alla consegna dell intero ordinativo effettuato a partire dalla firma dello stesso, rimanendo a discrezione dell Ente l eventualità di effettuare ulteriori ordinativi. Art. 4 Corrispettivo e pagamenti Il corrispettivo per l adempimento di tutti gli obblighi contrattuali posti a carico dell appaltatore è determinato dall offerta che lo stesso presenterà in sede di gara. Con tale corrispettivo, la ditta si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi connessi o conseguenti ai servizi medesimi, senza diritto ad altri o maggiori compensi e/o indennizzi di sorta, in tutto essendo soddisfatta dal Comune con il corrispettivo convenuto. Il pagamento avverrà a 60 gg. dal ricevimento fattura, la quale si intende ricevuta alla data di protocollo del Comune ed il pagamento si intende effettuato alla data del mandato. Art. 5 Caratteristiche del servizio La fornitura di attrezzature informatiche e beni strumentali, è così composto:

2 N. 6 Notebook 15,6 - CPU Intel CORE 2 DUO - RAM 3GB - HD min. 250GB - LAN 10/100 - Windows 7 PRO - Preferibilmente ACER/TOSHIBA/HP/ASUS - Garanzia: 1 anno (o migliore offerta) N. 20 PC Minitower - CPU Intel E RAM 2GB - HD 320GB SATA II - LAN 10/100/ Assorbimento minimo 300W - O.S. Windows XP Pro SP3 (obbligatorio) - Garanzia: 1 anno (o migliore offerta) N. 25 Monitor 19 4:3 - Risoluzione 1280 x Multimediale - Garanzia: 1 anno (o migliore offerta) N. 25 Stampanti Laser b/n mod. Lexmark E260 N. 4 NETBOOK 12 - CPU Intel ATOM Dual-Core - RAM 3GB - HD min. 320GB SATA - LAN 10/100 - Windows 7 PRO - Preferibilmente ACER/TOSHIBA/HP/ASUS - Garanzia 1 anno (o migliore offerta) N. 1 VIDEOPROIETTORE ad ottica corta - Tipologia: Business - Luminosità: 2500 ANSI Lumen - Contrasto: 2600:1 - Risoluzione: min. 800x600 max. 1600x Ingressi: Video Component/HDMI/Video Composito/S-Video/VGA/Jack Stereo - Uscite: Video Component - Garanzia 1 anno (o migliore offerta)

3 Art. 6 Cauzione provvisoria e definitiva Il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà costituire, ai sensi dell art. 75 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia provvisoria, a corredo dell offerta, pari al 2% dell importo complessivo a base d asta. Art. 7 Modalità di espletamento del servizio La ditta appaltatrice, nell espletamento del servizio affidatogli, dovrà garantire quanto di seguito indicato: a) assicurare la fornitura dei prodotti concordati; b) specificare tipo e marca dei prodotti utilizzati; c) le attrezzature dovranno essere consegnate esenti da difetti e la Ditta aggiudicataria dovrà garantire le predette attrezzature per un periodo minimo di mesi 12 (DODICI) senza franchigia, salvo migliori condizioni per tempi più lunghi offerte dalla stessa. La garanzia decorrerà dalla data di consegna; d) la Ditta aggiudicataria è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o di carenze dei materiali impegnati che dovessero manifestarsi nei beni consegnati, durante i periodi di garanzia; e) la Ditta è tenuta ad adempiere agli obblighi di garanzia entro 7 giorni dalla data di ricezione della nota con cui l Ufficio notificherà i difetti riscontrati; f) entro lo stesso termine, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire le parti logore, rotte o danneggiate e, ove necessario, ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi, facendosi interamente carico delle spese da sostenere per qualsiasi natura, senz altro pretendere dall Ufficio; g) qualora trascorso il citato termine, la Ditta non abbia provveduto al suo obbligo, l Ente si riserverà di fare eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare i difetti e le imperfezioni riscontrati, o la necessaria sostituzione, addebitandone i conseguenti costi alla Ditta inadempiente; h) le spese di trasporto e consegna sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. Art. 8 Certificazioni/dichiarazioni Con la documentazione di gara dovrà essere resa dal concorrente apposita dichiarazione, ai sensi dell art. 46 D.P.R. 445/2000, attestante la conformità delle attrezzature offerte alle norme vigenti in materia e la conformità alle norme di sicurezza applicabili. L aggiudicatario dovrà produrre le relative certificazioni in originale o copia autenticata, ai sensi dell art. 18 del D.P.R. 445/2000. L Amministrazione si riserva la facoltà, per tutta la durata dell appalto, di sottoporre campioni dei diversi tipi di attrezzature a collaudi e analisi dirette a verificare la qualità di quanto offerto, nonché la conformità delle stesse alle norme vigenti in materia e la conformità alle norme di sicurezza applicabili. Qualora si riscontrassero difformità, l Amministrazione potrà procedere all applicazione delle penali previste all articolo Penalità del presente capitolato speciale d appalto, nonché a risolvere il contratto nel caso si verificassero le condizioni previste all articolo Risoluzione del presente capitolato d appalto.

4 Art. 9 Divieto di Subappalto La Ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura dell oggetto dell appalto. Sono espressamente vietate, quindi, cessioni o sub cessioni parziali o totali dell appalto per qualsiasi ragione. Nel caso che dette cessioni o sub cessioni si verificassero l Ente potrà rescindere immediatamente il contratto ipso con incameramento della cauzione e ciò sotto pena risoluzione in danno. Art. 10 Criteri di aggiudicazione La gara sarà affidata, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell art. 125, del D.lgs. 163/2006, con aggiudicazione a favore del maggior ribasso di cui all art. 82 del medesimo D.lgs. Art. 11 Responsabilità contrattuali e Penalità La Ditta riconosce all Ente il diritto di applicare le seguenti penali: a) nel caso di mancata o ritardata consegna dei mezzi o accessori e documentazione richiesta, anche parziale, sarà applicata una penale pari al 2% dell importo posto a base d asta, per ogni settimana di ritardo; trascorsi 60 (sessanta) giorni, si procederà alla revoca del contratto; b) trascorso tale ultimo termine, resta in facoltà dell Amministrazione di fare eseguire la fornitura a spese e a danno della Ditta aggiudicataria inadempiente, oltre all incameramento del deposito cauzionale nonché l esperimento dell azione in danno della Ditta stessa per l eventuale maggiore spesa che l Ente dovesse sostenere per il completamento della fornitura. c) l Impresa è responsabile per i vizi, difetti, mancanza di qualità nelle apparecchiature fornite e per i danni derivanti alle apparecchiature fornite da tali vizi e difetti. L applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell inadempienza. L appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) dalla notifica della contestazione. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l Amministrazione procederà all applicazione delle sopra citate penali. Art. 12 Condizioni generali di contratto La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Il fornitore con la firma del contratto accetta, espressamente e per iscritto, tutte le clausole previste nel presente disciplinare, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti richiamate nel presente atto.

5 Art. 13 Risoluzione del contratto L'appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le condizioni di legge e di regolamenti riguardanti l'esecuzione del presente contratto. Il committente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto per ogni grave violazione delle norme del contratto (D.Lgs. 163/06 art. 38 comma 2 lettera f) compresa la violazione dei doveri professionali, la negligenza, l errore e la malafede, connotate dalla gravità mediante l accertamento di tale violazione avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova. La risoluzione anticipata può prodursi previa diffida da comunicarsi all'appaltatore a mezzo di raccomandata, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per il committente. In caso di risoluzione del contratto il committente si riserva il diritto di incamerare la cauzione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti dalle suddette violazioni. Art. 14 Decadenza e revoca dell appalto Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti il committente ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni: 1. abbandono dell'appalto, salvo per forza maggiore. 2. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio. 3. inosservanza di uno o più impegni assunti verso il committente. 4. quando l'appaltatore si renda colpevole di frode. 5. quando cede ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente contratto. 6. quando non attenda a tutti gli obblighi, ovvero si dimostri recidivo nelle condotte che generano l applicazione delle penalità di cui al precedente art. 11 del presente Foglio Patti e Condizioni. 7. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'articolo 1453 del Codice Civile. 8. quando per la terza volta, anche non consecutiva, durante il periodo contrattuale, l ente appaltante abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l abbia dovuta richiamare all osservanza degli obblighi contrattuali, in dipendenza di inconvenienti che, a suo insindacabile giudizio, si siano verificati; 9. perdita dei requisiti richiesti per l espletamento del servizio. Art. 15 Controversie Le controversie che dovessero sorgere tra l'appaltatore e il committente circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali saranno deferite al giudizio insindacabile ed inappellabile del Direttore Generale del Comune di Castiglione della Pescaia. E fatto salvo il ricorso ad un collegio arbitrale costituito da: un perito nominato dall Amministrazione, un perito scelto dalla Ditta appaltatrice e da un terzo nominato dal presidente del Tribunale di Grosseto qualora il giudizio del direttore Generale non venga accettato da una delle parti interessate.

6 Art. 16 Spese contrattuali Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell Appaltatore. Art. 17 Disposizioni finali L Appaltatore all atto di assunzione della fornitura di beni oggetto del presente capitolato, dovrà essere perfettamente a conoscenza del luogo dove dovrà essere effettuata la fornitura dei medesimi. L Amministrazione, dal canto suo, notificherà all appaltatore ogni deliberazione, ordinanza, provvedimento che comporti variazioni alla situazione iniziale. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia. Tutte le controversie che insorgessero tra l Amministrazione aggiudicatrice e l Impresa appaltatrice, e che non si possono definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario. Il foro competente, per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti, è quello di Grosseto.