AZIENDA USL 3 PISTOIA. U.O. Manutenzione Impianti. Via Sandro Pertini, Pistoia P.IVA

Transcript

1 Rep. n. del AZIENDA USL 3 PISTOIA U.O. Manutenzione Impianti Via Sandro Pertini, Pistoia P.IVA CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI STATICI DI CONTINUITA DELLA AZIENDA USL 3 DI PISTOIA Z/D PISTOIESE E Z/D VALDINIEVOLE, PER GLI ANNI L anno duemiladieci e questo giorno. del mese di.., fra le parti: Azienda USL 3 di Pistoia, nella persona dell Ing. Ermes Tesi, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua espressa qualità di Responsabile della U.O. Manutenzioni Impianti dell Azienda suddetta, con sede legale in Via Sandro Pertini, Pistoia, con codice fiscale e partita IVA n ; E Il, nato a.. il.., in qualità di Legale Rappresentante della Ditta. C.F. e Partita IVA, con sede legale in..,..; PREMESSO che con Deliberazione n. 188 del veniva adottato provveduto a contrarre, ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. 163/2006, per l affidamento del servizio di manutenzione dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità UPS installati nelle strutture della Azienda USL3 di Pistoia Zona Distretto di Pistoia e Zona Distretto della Valdinievole, per gli anni Pag. n. 1

2 , mediante gara pubblica a procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per un importo annuo presunto, a base di gara, pari e ,00 oltre oneri fiscali; che dall esperimento di gara di cui sopra risultava aggiudicataria la Ditta., con sede legale in via..,. che ha formulato il ribasso più conveniente per l Amministrazione corrispondente al %; che con Provvedimento Dirigenziale n. del. veniva provveduto ad affidare alla suddetta ditta l esecuzione del servizio in oggetto, per un importo complessivo pari a.. oltre IVA 20%, per un totale di., così determinato: Anno 2010:.. oltre IVA 20%, per un totale di. (6 mesi); Anno 2011: oltre IVA 20%, per un totale di.. (12 mesi); Anno 2012: oltre IVA 20%, per un totale di.. (12 mesi); Anno 2013:.. oltre IVA 20%, per un totale di. (6 mesi); CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art OGGETTO DEL CONTRATTO Pag. n 2

3 L'Azienda USL3 di Pistoia affida alla Ditta sopraindicata, che accetta senza riserve, l esecuzione del servizio di manutenzione dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità UPS installati nelle strutture della Azienda USL3 di Pistoia Zona Distretto di Pistoia e Zona Distretto della Valdinievole, per gli anni , indicati nell elaborato A con i dati di identificazione e luoghi in cui sono installati, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale sotto la voce Allegato A ; Detto elenco potrà essere incrementato o diminuito, con la relativa variazione dei costi, a discrezione o necessità dell'azienda USL3. Art DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha durata corrispondente a tutto il periodo di esecuzione del servizio, a partire dalla data del 1 luglio 2010 (consegna degli impianti) e fino al 30 giugno 2013 e potrà essere prorogato per ulteriori 90 giorni nelle more dell espletamento della gara successiva. L Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del presente contratto, nel caso di accertata convenienza per l Azienda, e qualora la normativa lo consentirà all'atto della scadenza. Art. 3 CORRISPETTIVI E MODALITA DI PAGAMENTO L'Azienda USL3 di Pistoia corrisponderà alla Ditta di.. il compenso complessivo.. oltre IVA 20%, per un totale di ,00, suddiviso come nelle premesse evidenziato. Pag. n. 3

4 I pagamenti avverranno a seguito di fatturazione trimestrale mensile con allegate le copie dei rapporti di lavoro rilasciati dai responsabili dei singoli presidi interessati al servizio. Ai sensi di quanto previsto dall art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall art. 5 comma 1 del decreto sopra citato, il tasso di interesse pari all euribor a novanta giorni vigente alla data di registrazione della fattura ART. 4 - OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA APPALTANTE La Ditta si impegna alla corretta esecuzione del servizio a regola d arte entro i tempi stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto, alla osservanza di tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, ed alla corretta organizzazione del lavoro. La manutenzione degli impianti indicati nell'art.1 del presente contratto, consiste negli obblighi e prestazioni da effettuarsi su tutti gli impainti indicatoi nell elaborato A, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato. Tutte le prestazioni dovranno in ogni caso essere compiute a perfetta regola d'arte e con impiego di materiali di prima scelta. Il personale della Ditta appaltatrice avrà libero accesso ai locali dove sono installati gli apparecchi, ma dovrà essere scelto tra coloro che abbiano requisiti Pag. n 4

5 ottimi di moralità e capacità professionali, e dovrà essere di gradimento dell'amministrazione della Azienda USL 3. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed economici relativi alla mano d opera impiegata previsti dalle vigenti leggi e contratti nazionali di lavoro, nonchè tutti gli adempimenti relativi all antinfortunistica, anche nei riguardi di terzi, in modo da sollevare il committente da ogni responsabilità, e lo stesso avrà la facoltà di rivalersi sui pagamenti in caso di inadempienza a suo insindacabile giudizio. Art. 5 CONDIZIONI GENERALI AI SENSI DELL ART. 26 DEL D.Lgs. 81/2008. L impresa appaltatrice eseguirà il servizio secondo le seguenti condizioni generali di appalto in ordine alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro: 1) l appaltatore, essendo preventivamente a conoscenza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e prevenzione incendi, dichiara di essere stato informato sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro dell Azienda USL 3 di Pistoia nei quali dovrà operare; 2) l appaltatore, dopo aver effettuato un sopralluogo agli ambienti interessati al servizio, ed acquisito dalla committenza le notizie sui rischi a lui sconosciuti interessanti gli ambienti dove opererà il suo personale, dichiara che i propri dipendenti saranno informati su detti rischi; 3) l appaltatore si impegna ad eseguire il servizio osservando scrupolosamente le norme di prevenzione, disponendo ed esigendo che il personale Pag. n. 5

6 dipendente, attraverso la sorveglianza del preposto, appositamente nominato, osservi le procedure di lavoro per le attività a rischio, ed usi le attrezzature ed i messi personali di protezione forniti; 4) l appaltatore si impegna ad adottare in esecuzione dell appalto tutte le misure che si rendessero necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori secondo quanto stabilito dalle norme di legge, dalle procedure di lavoro aziendali, dall esperienza e dalla regola d arte, in relazione alla particolarità del lavoro; 5) l appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di tutela contrattuale, previdenziale e fiscale. Quale documentazione probatoria, l appaltatore si impegna presentare, a richiesta del committente, i documenti contributivi elencati nel capitolato speciale di appalto; 6) l appaltatore si impegna ad osservare nel corso dell appalto le norme in materia di tutela del lavoro minorile e delle lavoratrici madri; 7) l appaltatore osserverà tutte le clausole inserite nel presente contratto ai fini della tutela della salute e sicurezza del personale dipendente. Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia degli obblighi ed ai fini della stipula del presente contratto, la Ditta appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva di., corrispondente al 5% dell importo aggiudicato (importo ridotto del 50% se in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale serie Uni En Iso 9000) con polizza fideiussoria n stipulata con la Compagnia Pag. n 6

7 ., in data, che resterà a disposizione dell Amministrazione fino alla conclusione del contratto. ART. 7 - PENALI Nel caso si verificassero, da parte della Ditta, deficienze nello svolgimento del servizio, ovvero ritardi rispetto alla data di esecuzione degli intereventi, imputabili alla Ditta stessa, sarà applicata una penale calcolata così come previsto dall art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto. ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE L Amministrazione sarà tenuta: - a consentire alla ditta l accesso ai luoghi dove dovrà essere espletato il servizio; - a corrispondere alla Ditta i pagamenti secondo quanto previsto al precedente Art. 3. ART. 9 - INVARIABILITA' PREZZI La Ditta appaltatrice si impegna a mantenere fissi ed invariabili i compensi pattuiti per tutta la durata del contratto. ART SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico della Ditta appaltatrice senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'azienda USL3, a carico della quale graverà l' IVA nei modi e nelle misure previste dalla legge. Il presente atto, ai sensi dell'art.5 D.P.R. n.634 del , è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Pag. n. 7

8 ART COMPETENZE IN CASO DI CONTROVERSIA Per il presente atto, da valere ad ogni e per ogni effetto di legge e da registrare in caso d uso a cura e spese della Ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, per ogni controversia che dovesse insorgere fra la Ditta appaltatrice e l Azienda USL 3, relativa ai lavori appaltati, il Foro competente è quello di Pistoia. E esclusa la competenza arbitrale. Ditta.. AZIENDA USL 3 Pistoia.... Pag. n 8