Oggetto: Lavori di miglioramento/adeguamento sismico s. Media Pea - 2 lotto

Transcript

1 COMUNE DI PORCARI-LU Oggetto: Lavori di miglioramento/adeguamento sismico s. Media Pea - 2 lotto CIG dell intervento è il seguente: FE1 C.U.P. dell intervento è il seguente: H61E Impresa: C.L.P. Costruzioni S.r.l. Unipersonale, con sede legale in POMIGLIANO D'ARCO, via V. Emanuele, 41 (P.IVA ) - Contratto Rep del 06/12/2017 A base di gara Importo, a base di gara ,00 di cui Importo oneri per la sicurezza ,18 Somme a disposizione A.C ,00 Totale finanziamento ,00 Importo contrattuale Importo contrattuale dopo aggiudicazione ,91 di cui Importo oneri per la sicurezza ,18 Somme a disposizione A.C ,39 Totale finanziamento dopo aggiudicazione ,30 Importo contrattuale dopo variante 1 Importo contrattuale dopo VAR ,41 di cui Importo oneri per la sicurezza ,18 Somme a disposizione A.C ,89 Totale finanziamento dopo aggiudicazione ,30 Importo contrattuale dopo variante 2 Importo contrattuale dopo VAR ,08 di cui Importo oneri per la sicurezza ,18 Somme a disposizione A.C ,22 Totale finanziamento dopo aggiudicazione ,30 RELAZIONE SUL CONTO FINALE e CREDITO DOVUTO ALL IMPRESA. a) RELAZIONE Progetto: il progetto definitivo esecutivo è stato redatto dall Ing. Marco Molteni-con studio in Lucca, via Santa Giustina 21 e approvato con deliberazione di G.C. n. 27 del progetto assunto al protocollo comunale n del importo dei lavori a base di gara pari ad ,00 di cui ,18 (Oneri Sicurezza) oltre IVA; Aspetti procedurali:: Con determina n. 614 del 17/10/2017 venne affidato alla Ditta C.L.P. Costruzioni S.r.l. Unipersonale l appalto dei Lavori. Il contratto relativo è il Rep del 06/12/

2 Importo delle Opere: l importo delle Opere, a seguito dell applicazione del ribasso d asta offerto dall appaltatore in sede di gara del %, è risultato pari ad Euro ,73 oltre a Euro ,18 per Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso d Asta, oltre IVA come da legge; Oneri per la sicurezza: sono stati previsti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d asta, nella somma di Euro ,18 ; è stato redatto il Piano di Sicurezza dall Ing Francesca Molteni con studio in Lucca, via Santa Giustina 21. Direzione dei Lavori: Il Direttore dei Lavori è l Ing. Marco Molteni dello Studio Molteni&Molteni di Ingegneria, con studio in Lucca, via Santa Giustina 21. Coordinatore per l Esecuzione dei Lavori: Ing. Francesca Molteni; Consegna, Sospensioni e termine dei lavori: con verbale in data 12/02/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui in oggetto con durata dei lavori di gg. 78 naturali consecutivi e termine per l ultimazione al 01/05/2018. E stata effettuata Sospensione lavori n.1 in data 14/02/2018 e successiva Ripresa in data 22/02/2018 per complessivi gg.8 di durata e successiva Sospensione lavori n.2 in data 01/03/2018 e successiva Ripresa in data 06/03/2018 per complessivi gg.5 di durata e con ultimazione spostata dal 01/05/2018 al 14/05/2018. A seguito di variante n.1 vennero concessi 15gg ulteriori per cui il termine definitivo di ultimazione fu spostato al 29/05/2018. Certificato di ultimazione: il certificato d ultimazione dei lavori è stato redatto in data 01/06/2018, e da questo risulta che i lavori stessi sono stati eseguiti nei tempi contrattuali; Perizia di variante n.1 : Con determina n. 97 del veniva approvata VARIANTE N.1 RELATIVA ALL AGGIUNTA DI LAVORAZIONI ALL ESTERNO SECONDO IL QUADRO CHE SEGUE: RAFFRONTO TRA QUADRO ECONOMICO CONTRATTUALE E QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 1 A LAVORI IN APPALTO Affidati Variante Variazione A1 importo contrattuale al netto del ribasso d'asta , , ,50 A3 oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta , ,18 0,00 IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO , , ,50 B SOMME A DISPOSIZIONE PER L'A.C. Affidati Variante Variazione B1 B2 B3 Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche ecc.) Allacciamenti ai pubblici servizi B4 Imprevisti, varianti, ecc. ( IVA 10% inclusa) , ,92 B5 Acquisizioni aree o immobili ,71 B6 B7.1 Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: studio fattibilità tecnico-economica, e progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E , , ,05 2

3 B7.2. A B7.2. B B8 B9 B10 B11 Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara S.U.A. e di esecuzione del contratto. ecc.) ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. N. 50/ , ,41 0,00 Fondo per l'innovazione ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. N. 50/ ,35 864,35 0,00 Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti ecc. 0,00 Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C. 350,00 350,00 0,00 Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche 225,00 225,00 0,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (IVA 22% inclusa) e per incarico di Collaudo statico in c.o. inclusa CNPAIA e IVA 22% , ,92 0,00 B12.1 IVA (10%) su importo lavori in appalto , ,94 913,55 B12.2 C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni 9.790, ,56 887,61 IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE , , ,50 A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO , ,30 0,00 Perizia di variante n.2 : Con determina n. 314 del veniva approvata VARIANTE N.2 RELATIVA ALL AGGIUNTA DI LAVORAZIONI AI NODI IN C.A CON PIASTRE AGGIUNTIVE IN ACCIAIO SECONDO IL QUADRO CHE SEGUE: RAFFRONTO TRA QUADRO ECONOMICO CONTRATTUALE E QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 2 A LAVORI IN APPALTO Affidati Variante 1 Variazione 1 rispetto al contratto iniziale Variante 2 Variazione 2 rispetto al contratto iniziale A1 A3 importo contrattuale al netto del ribasso d'asta , , , , ,17 oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta , ,18 0, ,18 0,00 IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO , , , , ,17 B B1 SOMME A DISPOSIZIONE PER L'A.C. Affidati Variante 1 Variazione 1 Variante 2 Variazione 2 Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa 3

4 B2 B3 B4 B5 B6 B7.1 B7.2.A B7.2.B B8 B9 B10 B11 Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche ecc.) Allacciamenti ai pubblici servizi Imprevisti, varianti, ecc. ( IVA 10% inclusa) , , ,71 32, ,65 Acquisizioni aree o immobili Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: studio fattibilità tecnicoeconomica, e progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E , , , , ,05 Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara S.U.A. e di esecuzione del contratto. ecc.) ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. N. 50/ , ,41 0, ,41 0,00 Fondo per l'innovazione ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. N. 50/ ,35 864,35 0,00 864,35 0,00 Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti ecc. 0,00 Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C. 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (IVA 22% inclusa) e per incarico di Collaudo statico in c.o. inclusa CNPAIA e IVA 22% , ,92 0, ,92 0,00 B12.1 IVA (10%) su importo lavori in appalto , ,94 913, , ,02 4

5 B12.2 C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni 9.790, ,56 887, , ,41 IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE , , , , ,17 A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO , ,30 0, ,30 0,00 Danni di forza maggiore e infortuni: durante l esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e/o infortuni; Anticipazioni: E stata concessa anticipazione secondo det. n. 109 del con cui venne approvata l erogazione del prezzo, ai sensi dell art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, all Impresa Appaltatrice secondo i criteri che seguono: 1) Approvazione della documentazione assunta al prot. N del e al prot del con la quale l Impresa appaltatrice C.L.P. Costruzioni S.r.l. Unipersonale, con sede legale in POMIGLIANO D'ARCO, via V. Emanuele, 41 (P.IVA ): richiesta l erogazione dell anticipazione del prezzo, ai sensi dell art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 20% dell importo contrattuale e quindi per ,91 x 0,2= ,78 oltre 3.806,48 per iva 10% e quindi complessivamente di ,26; trasmissione alla stazione appaltante la relativa garanzia fidejussoria, prevista dell art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, allegata all originale della presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; Pertanto fu deciso dall Amminitrazione del Comune di Porcari : 2) di provvedere, previa emissione di regolare fattura da parte dell Appaltatore, a mezzo di successivo atto di liquidazione, all erogazione dell anticipazione del prezzo all Impresa appaltatrice C.L.P. Costruzioni S.r.l. Unipersonale, con sede legale in POMIGLIANO D'ARCO, via V. Emanuele, 41 (P.IVA ), ai sensi dell art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 20% dell importo contrattuale e quindi per ,91 x 0,2= ,78 oltre 3.806,48 per iva 10% e quindi complessivamente di ,26; 3) imputare la suddetta anticipazione del prezzo all Impresa appaltatrice C.L.P. Costruzioni S.r.l. Unipersonale, con sede legale in POMIGLIANO D'ARCO, via V. Emanuele, 41 (P.IVA ) per complessivi ,26 sull impegno di spesa 490/ già assunto sul capitolo LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E.PEA per l impresa appaltatrice C.L.P. Costruzioni S.r.l. Unipersonale, con sede legale in POMIGLIANO D'ARCO, via V. Emanuele, 41 (P.IVA ); Corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto: I lavori eseguiti sono sostanzialmente corrispondenti al progetto allegato al contratto di appalto. In sede di certificato di ultimazione mancavano alcune opere di pulizia, rimontaggio di macchine dell aria, montaggio di un canestro in palestra e spostamento di un palo della rete da pallavolo. Sono piccoli interventi eseguibili in un paio di gg. ma che alla data odierna non risultano completati. Pertanto nel presente conto finale viene forfettariamente detratto un importo di 980,00 a corpo per tener conto della mancanza ad oggi delle suddette lavorazioni che comunque la ditta potrà completare entro l emissione della rata di saldo. 5

6 Conto finale: Importo lavori dopo variante ,08 comprensivi di oneri sicurezza pari a ,18 Importo lavori ,08 ANTICIPAZIONE ,78 IN DATA 26/02/18 SAL ,98 IN DATA 16/04/2018; SAL ,89 IN DATA 19/06/2018 TOTALE GIA CORRISPOSTO ,65 RITENUTE A GARANZIA 0.5% ,82 DETRAZIONI PER LAVORI DA COMPLETARE. 980,00 Residuano ,61 oltre IVA 10% e ritenute a garanzia Credito residuo dell impresa: Dal conto finale residuano ,61 oltre IVA 10% e ritenute a garanzia. Subappalti: l appaltatore non ha ceduto in subappalto lavorazioni; Riserve dell impresa: nessuna; Regolarità contributiva: L'impresa ha assicurato gli operai presso l'i.n.a.i.l., sede di Nola, con polizza PAT n /18 B) VISITA DI CANTIERE IN DATA 22/06/2018 Dopo aver esaminato gli atti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all impresa, la Direzione dei Lavori il giorno 22/06/2018 si è recata sul luogo dei lavori ed ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Sono stati quindi effettuati vari riscontri, accertamenti e verifiche e si è dedotto che le opere sono state eseguite a regola d arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che esiste una precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra i lavori eseguiti e le registrazioni contabili. PREMESSA C) CREDITO DOVUTO ALL IMPRESA 6

7 Alla data di emissione del presente documento la D.L. sta aspettando di ricevere dall Ufficio settore sismica del Genio civile di Lucca informazioni in merito ad integrazioni da produrre alla pratica sismica n.46594/18. Il suddetto Ufficio del Genio civile infatti con lettera del 20/04/2018 ha sospeso la pratica richiedendo integrazioni da produrre entro i successivi 30gg, senza tuttavia indicare i documenti mancanti o le necessarie integrazioni da produrre come si evince da documento allegato al presente atto. Vani sono stati i tentativi da parte della D.L. di ricevere informazioni precise e richieste puntuali, stante anche che il tecnico del Genio Civile, istruttore della pratica, Ing. Alessandro Boganini di Arezzo, è saltuariamente presente nella sede di Lucca. In data 09/10/2018 è fissata riunione al Genio civile nella quale è intento dello scrivente ricevere comunicazione scritta esaustiva sul materiale da produrre. Per quanto sopra pertanto il presente documento risulta ovviamente mancante dei dati del collaudo statico e delle certificazioni sui materiali. Si precisa altresì: che i lavori sono stati eseguiti secondo i documenti contrattuali trasmessi alla ditta in fase di sottoscrizione del contratto rep 3951 del 06/12/2017 ; che il loro ammontare, contabilizzato e confermato nel conto finale in Euro ,08 al netto del ribasso d asta, oltre IVA rientra nella somma autorizzata per lavori e che il credito residuo dell impresa ammonta a ,61 oltre IVA 10% e ritenute a garanzia; che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale; che non sono pervenute opposizioni; che l impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini della Direzione dei Lavori; che l impresa risulta in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali; che l impresa ha firmato gli atti di contabilità senza alcuna riserva; che i prezzi applicati sono quelli di contratto. Per tutto quanto, dato atto che la D.L. non ravvisa alcuna causa attribuibile all Appaltatore circa il ritardo nell emissione del CRE e non rileva motivi ostativi al saldo dell Appaltatore, al netto delle sole ritenute dello 0,5% e di una detrazione di 980,00 per finiture, e quindi pari ad ,61 oltre IVA 10% lo scrivente D.L. comunica alla Committente Amministrazione Comunale di Porcari che L ammontare del conto finale è pari a ,08 Sono stati emessi certificati di pagamento e anticipazioni per ,65 Detrazioni per la lavori di rimontaggio da eseguire/pulizia 980,00 Resta il credito liquido dell impresa in ,61 oltre IVA 10% e ritenute a garanzia 7

8 Si precisa che, poiché il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera (art. 141 c. 9 D. Lgs. 163/2006, art. 205 DPR 554/99 e art c.2 codice civile), l appaltatore dovrà produrre apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell art. 141 c.9 del Dlgs 163/06 e che suddetta garanzia, di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra l emissione del CRE (provvisorio) e quello definitivo, ha lo scopo di coprire il rischio di eventuali difformità e vizi dell opera rispetto al contratto stipulato, fino all emissione del collaudo definitivo. Lucca lì, 19/09/2018 La Direzione dei Lavori Allegata Nota del Genio civile relativa a pratica n.46594/18 8

9