Lavori pubblici e manutenzione UFFICIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE, Disciplinare d'incarico per il coordinatore della sicurezza in fase di

Transcript

1 Comune di Collesalvetti Lavori pubblici e manutenzione UFFICIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE, OGGETTO: Disciplinare d'incarico per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di ampliamento della scuola materna di Collesalvetti. L'anno duemilaundici, il giorno... del mese di... in Collesalvetti, T R A - il Comune di Collesalvetti, C.F rappresentato da arch. Giovanni Giovacchini, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto della suddetta Amministrazione Comunale; e. Premesso che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO Oggetto del presente incarico è il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di ampliamento della scuola materna di Collesalvetti ART. 2 PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO Le operazioni dovranno essere eseguite rispettando i tempi di seguito indicati: entro 30 gg. dalla data di comunicazione affidamento incarico a) Redazione del piano di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2006; Da inizio lavori a fine lavori b) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2006

2 L'attività del Coordinatore sarà svolta, per quanto riguarda la fase di esecuzione dei lavori, in stretta collaborazione con il Direttore dei Lavori, seguendo le disposizioni del Capitolato Speciale e del Piano di Sicurezza, allegato al progetto. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà provvedere, inoltre, ad aggiornare modificare ed integrare il Piano di Sicurezza, in relazione al coordinamento operativo con il responsabile per la Sicurezza dell Impresa affidataria dei lavori ed, eventualmente, dalle imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi, che interverranno nel processo organizzativo ed operativo del cantiere. Durante la fase dell'esecuzione dei lavori il Coordinatore dovrà attenersi, per quanto di competenza, a quanto stabilito in particolare dall'art. 92 D. Lgs. 81/2008, dalla L. 163/2006, dalle prescrizioni della L.R. n. 8/2000 e della L.R. 38/2007 Il Coordinatore per la Sicurezza, oltre alla riunione di coordinamento da effettuare prima dell inizio dei lavori alla presenza del responsabile della sicurezza, del direttore tecnico e del Responsabile tecnico dell impresa, dovrà effettuare riunioni di coordinamento almeno una volta alla settimana, prevedendo di verbalizzare gli esiti dell incontro e la redazione del programma delle lavorazioni per i giorni successivi, inviando nello stesso giorno dell incontro, tramite Fax al R.U.P. al n , copia di quanto verbalizzato e firmato dai soggetti interessati. Il C.S.E. dovrà inoltre redigere ed aggiornare il fascicolo dell opera e consegnarlo aggiornato, completo di schede, schemi grafici e quant altro occorre per garantire in sicurezza le successive opere di manutenzione al fabbricato in progetto, al termine dei lavori. ART. 3 - COMPITI E TEMPI DI ESECUZIONE Le operazioni relative Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2006 dovranno essere eseguite rispettando i tempi di seguito indicati:

3 Da inizio lavori a fine lavori (durata prevista dei lavori 150 gg. circa), seguendo il programma di esecuzione lavori, fino al certificato di ultimazione lavori. In ogni caso l'attività del Coordinatore durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori, per il periodo corrente dei lavori, dal verbale di consegna al verbale di ultimazione dei lavori, ivi comprese eventuali proroghe sui tempi previsti, autorizzate dalla Stazione Appaltante. ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI L onorario per l espletamento dell incarico in oggetto ammonta complessivamente ad.. oltre ad.. per contributo Previdenza Cassa Ingegneri ed..per i.v.a. al 20%. I compensi per gli adempimenti connessi alle prestazioni professionali relativi al presente incarico saranno liquidati mediante disposizione dirigenziale, dietro presentazione di regolare progetto di notula da parte del professionista incaricato. Il pagamento per l attività svolta sarà effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione del progetto di notula, con le seguenti modalità: 1 ACCONTO, del 30% alla consegna ed approvazione da parte del RUP del Piano di sicurezza e coordinamento; SALDO, pari al 70% dell onorario, dopo la certificazione di fine lavori da parte del Direttore lavori; Ai sensi dell art c.c. il presente contratto sarà immediatamente risolto allorché le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi delle modalità stabilite dall art. 3 della Legge 136 del ART. 5 - MODIFICHE AL PROGETTO

4 In caso di varianti alle opere già progettate, il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008. ART. 6 - COPERTURE ASSICURATIVE Il professionista incaricato ha l obbligo di presentare, prima della sottoscrizione del presente disciplinare, copia di idonea polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell attività di competenza, e dimostri di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali. ART. 7 - PENALI Nel caso in cui le operazioni previste dal programma dei lavori si prolungassero o non venissero eseguite secondo quanto previsto dalla normativa vigente, comportando ritardi nell esecuzione delle opere e delle operazioni successive il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi del ritardo al RUP. Se invece il ritardo sia da attribuire al professionista, il RUP assegna a questi un termine, non superiore a venti giorni, per il completamento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale, propone la revoca dell incarico Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, qualora il professionista, senza giustificato motivo, non concluda le operazioni previste dall art. 2, sarà applicata una penale dello 0,5 (per mille), per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento della prestazione complessiva prevista dal presente disciplinare. La detrazione verrà applicata sul corrispettivo professionale. Il Comune, ha facoltà di sospendere il pagamento della notula emessa dal

5 Professionista alla fine delle operazioni previste dall art. 2, qualora accerti delle irregolarità. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato superi i 20 gg. oppure il Professionista non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel presente disciplinare o dalle norme generali e particolari vigenti in materia di sicurezza, il Comune può disporre la risoluzione del contratto. I termini di liquidazione cominceranno a decorrere dopo che l' Ufficio Tecnico Comunale avrà verificato la regolarità delle prestazioni svolte. ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE L Amministrazione Comunale potrà risolvere il presente incarico, nel caso di comprovata evidenza di inadempimento da parte del professionista incaricato, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell art del Codice civile nel caso, attestato dal RUP, di inadempimento ovvero di inesatto adempimento, anche colposo, alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni previste nel presente disciplinare; Ai sensi dell art. 34 comma 1 del D.M. 145/2000 tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno demandate, ai sensi dell art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale di Livorno. ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non esplicitamente citato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia;

6 1. Il professionista incaricato è ritenuto responsabile per eventuali danni subiti dalla Amministrazione Comunale nell espletamento dell incarico affidatogli e causati dallo stesso; 2. Il professionista incaricato, per lo svolgimento della prestazione professionale in oggetto, non può ricorrere alla collaborazione, consulenza e/o prestazione professionale di altri professionisti; 3. In caso, di interruzione dell'incarico sarà corrisposto soltanto l onorario per le prestazioni effettivamente svolte sino alla data della risoluzione dell incarico senza che il medesimo possa vantare alcuna pretesa di ulteriore risarcimento nei confronti del Comune; 4. Tutte le spese inerenti alla stipula dell incarico sono a completo carico del professionista incaricato. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che i corrispettivi delle prestazioni sono soggetti ad IVA e oneri previdenziali a carico dell Amministrazione Comunale. 5. Il presente disciplinare, sarà immediatamente impegnativo dalla data della sottoscrizione dello stesso, sia per il professionista incaricato che per l amministrazione; 6. Ai sensi della L. 136 del , art. 3 comma 8, il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare al Comune di Collesalvetti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 della L. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 7. Ai sensi dell art c.c. il presente contratto sarà immediatamente risolto

7 allorché le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi delle modalità stabilite dall art. 3 della Legge 136 del Ai sensi dell Art. 5 del D.P.R. 634/72, il presente atto essendo soggetto ad iva, sarà soggetto a registrazione solo in caso d uso. Letto, approvato e sottoscritto Collesalvetti, lì Il professionista incaricato Il Comune di Collesalvetti Per accettazione: Collesalvetti, lì Il professionista incaricato Il Comune di Collesalvetti