arf REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: contratto appalto per opere di completamento lavori di "Realizzazione tratti di fognatura in via primo Levi e via

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA CO[4[.INE DI CASTE.LLO Dl CISiIERNA i^.î r Provincia di Napoti Rep. n.?..>.i.tzols OGGETTO: contratto appalto per opere di completamento lavori di "Realizzazione tratti di fognatura in via primo Levi e via Michelangelo". lmporto ,G3 oltre lva - clg: z2f0gg1e15. L'anno duemilatredicr, addì seidel mese di seffembrein castello di cisterna, presso gli uffici della Residenza Municipale ubicatin Via Vittorio Emanuele n. 158, innanzi a me Dr.ssa Teresa MARclANo, segretario del comune di castello di cisterna, domiciliato per la carica presso la sede comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti. aventi i requisiti di legge, sono comparsi isignori: - lng. Tommaso ZERELLA, nato a pomigliano D'Arco (NA) il 22 maggio 1969, C. F. ZRL TMS O1EZ2 G812O, responsabile dei servizi recnici del comune di castello di cisterna, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene questo Atto, in esecuzione di Decreto sindacale agli atti, in rappresenlanza e per conto, del comune di castello di cisterna - codice fiscale n ; 2)- Garofalo Aniello, nato a san cipriano D'Aversa (ce) il , c.f. GRF NLL 38R20 H79BV, in qualità di titolare, legale rappresentante e direttore tecnico dell'impresa omonima, con sede in san cipriano D'Aversa cap (ce) aila Via Trebbia n. 16, p. lva , che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore". ''- arf r ' r b. 'ì-< J". - '.'*

2 Detti comparenti, della cui identità personare sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale, PREMETTONO: - che con atto di Giunta comunale n. 264 dell' fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo totale di ,00, di cui 103.9s2,01 per lavori a base d'asta ed ,52 per somme a disposizione; - che detti lavori furono aggiudicati alla ditta Garofalo Aniello di san Cipriano D'Aversa (CE), per un importo netto di ,21, di cui ,74 per lavori ed 2.121,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusto contratto rep. n. 153/2006; - Che i lavori furono ultimati in data ; - che, nel corso dei lavori, si è reso necessario provvedere all'esecuzione di opere complementari non comprese nel progetto né nel contratto iniziali, ma strettamente necessari al perfezionamento dei lavori principali, dando atto che il loro valore e inferiore al s0% del contratto iniziale; - che con determina del Responsabire servizi tecnici n. 34 del , prot. Gen. n. 231 del 7.s.2013, i predetti lavori complementari, previa sottoscrizione di cottimo fiduciario in data , venivano affidati ancora alla ditta Garofalo Aniello di san cipriano D'Aversa (ce), già esecutrice dei lavori principali senza dare adito a contestazioni di sorta, ai sensi dell'art. 173 D.p.R. i r*-- l-/ ' --'' e art. 57 D.leg.vo 163/2006, per I'importo complessivo di ,63 oltre lva, già ridotto per il ribasso d,asta del 16,10%; - che i lavorin oggetto sono finanziati con mutuo contratto con la cassa DD. PP. posizione n , con contributo della Regione

3 3 Campania in conto capitale, ai sensi della L.R. n e della L. n , per un totale di ,00; - che l'ente, in data , prot. n. 4385, ha richiesto e ottenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Caserta la certificazione relativalla ditta Garofalo Aniello: - Che relativamente al certificato del Casellario Giudiziale carichi pendenti per il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, ai sensi della legge , si dà atto che sono stati chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola con nota prot del , riscontro agli atti prot. n del , e alla Procura della repubblica c/o il rribunale di santa Maria capua Vetere con nota prot. n de Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 - Ricezione delle premesse R" Le premesse fanno pare integrante e sostanziale del presente Atto. Articolo 2 - Oggetto dell'appalto 'i bl ll sig. Garofalo Aniello, legale rappresentante e direttore tecnico della ditta omonima, assume, senza eccezione alcuna, I'impegno di eseguire i lavori oggetto del presente contratto, analiticamente descritti nell'atto di cottimo sottoscritto, ai sensi dell'art. 173 D.p.R e art. 57 D.leg.vo n. 163/2006, in data , cui si fa espresso rinvio e riferimento anche se non materialmente allegato, alle stesse condizioni e patti del contratto principale rep. n. 153/2006, e quindi con lo stesso ribasso del 16,10%. Articolo 3 - Corrispettivo dell'appalto si dà atto che l'atto di cottimo è stato approvato con determina del )" l':, :., I 1r$>- =/''J'

4 Responsabile servizi recnici n.34 del 7.s.2013, e comporta un importo contrattuale di ,63, oltre lva. Articolo 4 - Termini di esecuzione penali La ditta dovrà eseguire i lavori in un periodo non superiore ai 45 (quarantacinque) giorni a far data dalla data di sottoscrizione dell'atto di cottimo, avvenuta in data La penalità prevista per ogni giorno di ritardo viene fissata nella misura dell'1 per mille e verrà incamerata tramite trattenuta diretta in occasione della liquidazione della fattura, come dal citato atto di cottimo. Articolo 5 - Protocollo di Legalità Le parti prendono atto e accettano il contenuto del protocollo di Legalità in materia di appalti, stipulato con la prefettura di Napolin data , con particolare riferimento alle clausole di cui all'art. 8 dello stesso, che si intende integralmente riportato, anche se non materia lmente trascritto. Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta e pienamente a conoscenza dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L , n. 1g7, e si adegua pedissequamente, facendo transitare tutti i movimenti finanziari afferenti all'appalto del servizio e quindi tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato, effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario postale, garantendo I'obbrigo di riportare il clg (codice identificativo di gara - z2f0gg1e1s), pena la nullità assoluta del contratto. i-r'. ) Articofo 7 - Cauzione definitiva L'lmpresa, a gatanzia deglimpegni assunti e da assumere con il

5 presente Atto, ha costituito cauzione definitiva per I'imporlo di 6.100,00, a mezzo polizza fidejussoria n Ta738, rirasciata dalla FATA Assicurazioni, Agenzia di S. Maria Capua Vetere (CE), in data Articolo 8 - Regime fiscale si dichiara, ai fini fiscali, che le opere di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'1.v.a., pertanto si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.38 del D.p.R n.634. Articolo 9 - Trattamento dei dati personali ll Comune, ai sensi dell'art. '10 della legge 31 dicembre 1g96 n. 675 e s.m. e integrazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo sviluppo delle attività e per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Articolo 10 - Garanzi assicurativa Agli effetti del presente contratto, si dà atto che è in corso e si r. ì, )JJ.J.. ". /, ìt 'l "'',. estende la polizza nella forma car e RCT, acquisit agli atti n , emessa l' dalla HDr Assicurazioni, agenzia di Napoli, con massimale di ,00, rerativalla assicurazione contro idanni di esecuzione e quelli causati aterzi. Articolo 11 - Domicilio dell'appaltatore. A tutti gli effetti del presente contratto l"'appaltatore" elegge domicilio presso la casa comunale di castello di cisterna, dove ha sede la Direzione lavori. Articolo 12 - Spese contrattuali. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna

6 6 esclusa ed eccettuata, cedono a carico dell'appaltatore, che dichiara di accettarle. Articolo 13 - Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rimandal contratto principale rep. n. 1b3 del g , al capitolato speciale d'appalto ed alle norme vigenti in materia. ll presente contratto viene stipulato in esecuzione della determina del Responsabile servizi recnici n. 34 del 7.s.2013, prot. Gen. n. 231 del ll presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, e stato redatto da me segretario comunale, mediante l'ulilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 6 pagine a video. ll presente contratto viene da me, segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell'amministrazione Digitale (cad) lo sottoscritto Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art., comma 1, lett. f, del D. Leg.vo n ll Responsabile servizi recnici : lng. Tomrnaso zeretta...1à/* ll Segretario comunale: dr.ssa Teresa Marciano