[ ] Geofor S.p.A. -e- [ ]

Transcript

1 [ ] 2014 Geofor S.p.A. -e- [ ] CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURADI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI CON MODALITA PORTA A PORTA LOTTO NR. 2 - CIG FE3 (parte integrante e inscindibile del Bando di gara) 1

2 INDICE: ART 1 Premesse ed allegati; ART 2 Principi Generali; ART 3 Oggetto; ART 4 Durata del contratto, opzione e consegna della fornitura; ART 5 Collaudo ed accettazione della fornitura; ART 6 Sostituzione bidoni; ART 7 Ricambi; ART 8 Garanzia tecnica della fornitura ART 9 Modalità di esecuzione della fornitura e oneri dell appaltatore; ART 10 Garanzia definitiva; ART 11 Pagamenti ed assunzione dell obbligo di tracciabilità finanziaria; ART 12 Clausola D.Lgs 231/2001; ART 13 Penali; ART 14 Responsabilità; ART 15 Subappalto; ART 16 Cessione del contratto e del credito; ART 17 Risoluzione e recesso; ART 18 Controversie e Foro competente; ART 19 Domicilio contrattuale; ART 20 Spese; ART.21 Norme finali; 2

3 Il presente contratto di appalto (il Contratto ) è stipulato in data [ ] Tra Geofor S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, 105, capitale sociale [ ], codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ] , in persona di [ ], che interviene in forza di [ ] (la Committente ) e [ ], con sede legale in [ ], Via [ ], capitale sociale [ ], codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [ ] [ ], in persona di [ ], che interviene in forza di [ ] (l Appaltatore ) la Committente e l Appaltatore potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente Parti premesso che a) in data [ ], è stata avviata, secondo le modalità previste dall art. 55 del D.Lgs. 163/2006, la procedura di gara per l affidamento dell appalto per la fornitura di bidoni per la raccolta dei rifiuti; b) il Bando è stato definitivamente approvato con Determinazione del Consiglio di Amministrazione della Geofor s.p.a. del [ ]; c) il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea n del.2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del.2014; d) per il Lotto n. 2 CIG FE3 ed entro il termine perentorio del sono giunte alla Geofor n. offerte; e) al termine della valutazione delle offerte pervenute per il Lotto n. 2 da parte del Seggio all uopo nominato, con [ ] n. [ ] del / /, Geofor ha approvato la graduatoria della procedura di gara, provvedendo all aggiudicazione provvisoria in favore di [ ] (l Appaltatore), sulla base dell offerta da questi presentata e ritenuta la migliore (l Offerta) in quanto avente il prezzo più basso; f) in data [ ] il CdA di Geofor ha aggiudicato in via definitiva all Appaltatore l affidamento della fornitura e delle attività di cui al presente Contratto; g) in conformità con quanto previsto dal Bando, la Committente e l Appaltatore hanno convenuto di stipulare un contratto d appalto a prezzo fisso per la fornitura di bidoni per la raccolta dei rifiuti, ai sensi del quale l Appaltatore si impegna, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Contratto e dai Documenti di Gara, a fornitore il materiale anzidetto; 3

4 h) l Appaltatore, quale soggetto affidatario dell esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle Specifiche Tecniche ad essa allegate; i) è interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente Contratto. Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 (Premesse ed allegati) 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 1.2 Sono allegati al presente Contratto i seguenti documenti: DUVRI [ ] [ ] Articolo 2 (Principi generali) 2.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali dovranno essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel Contratto. 2.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l Appaltatore dichiara: a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico dei documenti allegati al Contratto, dei Documenti di Gara, e di tutta la normativa di settore relativa all oggetto della fornitura; b) che lo standard di diligenza in base al quale dovrà dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale sarà valutato ogni suo comportamento, è la diligenza propria di un general contractor che assume l onere della consegna della fornitura e pertanto, si dichiara particolarmente esperto nell esecuzione di tale tipologia di appalto. 2.3 In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Geofor, secondo i principi dell efficacia, dell efficienza, dell economicità. 2.4 Ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Geofor stabilirà l interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l Appaltatore 4

5 dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell Appaltatore, che questi potrà fare valere nell opportuna sede giudiziale. Articolo 3 (Oggetto) 3.1 Il presente Appalto ha come oggetto la fornitura, il montaggio e la consegna nel luogo indicato al successivo articolo, di bidoni in polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD), nel numero, nelle tipologie e caratteristiche indicate nelle tabelle che seguono: TIPOLOGIA 1) BIDONI DA LT. 120 COLORE MARRONE PER LA RACCOLTA DELL ORGANICO QUANTITA 1000 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 120 COLORE Marrone. E RICHIESTO UNO DEI SEGUENTI RAL: RAL 8002,RAL 8011, RAL 8015, RAL 8024, RAL PESO MINIMO AL NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI CARICO STRUTTURA SUPERFICI MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI 6 kg 50 KG (TOLLERANZA + o 5% Realizzato in materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato PEDALIERA Dotato di pedaliera. I bidoncini dovranno essere consegnati con la pedaliera già montata. 5

6 SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. TIPOLOGIA 2) BIDONI DA LT. 240 COLORE MARRONE PER LA RACCOLTA DELL ORGANICO QUANTITA 400 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD)) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 240 COLORE Marrone. E RICHIESTO UNO DEI SEGUENTI RAL: RAL 8002,RAL 8011, RAL 8015, RAL 8024, RAL PESO MINIMO AL NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI CARICO STRUTTURA SUPERFICI MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI 9,5 kg 100 KG (TOLLERANZA + o 5%) Realizzato in materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato PEDALIERA Dotato di pedaliera. I bidoncini dovranno essere consegnati con la pedaliera già montata. 6

7 SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. TIPOLOGIA 3) BIDONI DA LT. 360 COLORE MARRONE PER LA RACCOLTA DELL ORGANICO NUMERO 400 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD)) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 360 COLORE Marrone. E RICHIESTO UNO DEI SEGUENTI RAL: RAL 8002,RAL 8011, RAL 8015, RAL 8024, RAL PESO MINIMO AL NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI CARICO STRUTTURA SUPERFICI MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI 16 kg 145 KG (TOLLERANZA + o 5% Realizzato in materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato PEDALIERA Dotato di pedaliera. I bidoncini dovranno essere consegnati con la pedaliera già montata. SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con 7

8 caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. TIPOLOGIA 4) BIDONI DA LT. 120 COLORE BLU CON PEDALIERA PER LA RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE QUANTITA 100 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 120 COLORE Blu RAL PESO MINIMO AL 6 kg NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI 50 KG (TOLLERANZA + o 5% CARICO STRUTTURA Materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. SUPERFICI Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato PEDALIERA Dotato di pedaliera. I bidoncini dovranno essere consegnati con la pedaliera già montata. SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. 8

9 TIPOLOGIA 5) BIDONI DA LT. 120 COLORE BLU PER LA RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE QUANTITA 400 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE TECNOLOGIA DI PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD) Stampaggio ad iniezione VOLUME Volume nominale di litri 120 COLORE Blu RAL PESO MINIMO AL 6 kg NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI CARICO 50 KG (TOLLERANZA + o 5% STRUTTURA SUPERFICI MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI Materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. TIPOLOGIA 6) BIDONI DA LT. 240 COLORE BLU PER LA RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE QUANTITA 1000 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD)) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE 9

10 NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 240 COLORE Blu RAL PESO MINIMO AL 9,5 kg NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI 100 KG (TOLLERANZA + o 5%) CARICO STRUTTURA Materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. SUPERFICI Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. TIPOLOGIA 7) BIDONI DA LT. 360 COLORE BLU PER LA RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE NUMERO 450 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD)) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 360 COLORE Blu RAL PESO MINIMO AL 16 kg NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca 10

11 +coperchio) CAPACITA CARICO STRUTTURA SUPERFICI DI MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI 145 KG (TOLLERANZA + o 5% Realizzato in materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. TIPOLOGIA 8) BIDONI DA LT. 120 COLORE GRIGIO ANTRACITE PER LA RACCOLTA DELL INDIFFERENZIATO QUANTITA 600 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 120 COLORE Grigio antracite RAL PESO MINIMO AL 6 kg NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI 50 KG (TOLLERANZA + o 5% CARICO STRUTTURA Materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, 11

12 SUPERFICI MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. TIPOLOGIA 9) BIDONI DA LT. 240 COLORE GRIGIO ANTRACITE PER LA RACCOLTA DELL INDIFFERENZIATO QUANTITA 800 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 240 COLORE Grigio antracite RAL PESO MINIMO AL 9,5 kg NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI 100 KG (TOLLERANZA + o 5%) CARICO STRUTTURA Materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. SUPERFICI Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. 12

13 Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. MANIGLIE-COPERCHI- Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di ATTACCHI coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. TIPOLOGIA 10) BIDONI DA LT. 360 COLORE GRIGIO ANTRACITE PER LA RACCOLTA DELL INDIFFERENZIATO NUMERO 600 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 360 COLORE Grigio antracite RAL PESO MINIMO AL 16 kg NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI 145 KG (TOLLERANZA + o 5% CARICO STRUTTURA Realizzato in materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. SUPERFICI Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di 13

14 Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. TIPOLOGIA 11) BIDONI DA LT. 240 COLORE BIANCO PER LA RACCOLTA DELLA CARTA QUANTITA 100 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 240 COLORE Bianco RAL 9003 PESO MINIMO AL 9,5 kg NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI 100 KG (TOLLERANZA + o 5%) CARICO STRUTTURA Materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. SUPERFICI Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. TIPOLOGIA 12) BIDONI DA LT. 360 COLORE BIANCO PER LA RACCOLTA DELLA CARTA 14

15 NUMERO 200 FORMA Forma conica a sezione trapezoidale MATERIALE Polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD) TECNOLOGIA DI Stampaggio ad iniezione PRODUZIONE NORMATIVA UNI EN 840 VOLUME Volume nominale di litri 360 COLORE Bianco RAL 9003 PESO MINIMO AL 16 kg NETTO DELLE RUOTE E DEL PERNO (Vasca +coperchio) CAPACITA DI 145 KG (TOLLERANZA + o 5% CARICO STRUTTURA Realizzato in materiale riciclabile resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione. SUPERFICI Superfici lisce per ridurre l adesione dei residui contenuti nei rifiuti conferiti limitandone il deposito dopo la voltura e favorendo il lavaggio. Le superfici devono altresì essere prive di bordi taglienti e spigoli vivi. MANIGLIE-COPERCHI- ATTACCHI Dotato di apposite maniglie per la movimentazione, di coperchio piano., attacco a pettine rinforzato per il ribaltamento meccanizzato RUOTE Dotato di n. 2 (due) ruote in gomma piena di diametro 200 mm unite da assale d acciaio elettro-zincato SEGNALETICA I bidoni devono essere muniti di segnaletica a norme di Nuovo Codice della Strada per esposizione su sede stradale, realizzata mediante adesivi a strisce bianco-rosse con caratteristiche colometriche e di rifrangenza secondo le vigenti norme in classe I. Tutti i bidoni oggetto dell appalto, come sopra elencati, devono essere: - nuovi di fabbrica; - privi di qualsivoglia difetto; - prodotti secondo le migliori regole dell arte; - garantiti dalla Ditta fornitrice contro eventuali difetti di fabbricazione per un periodo minimo di 24 mesi; - essere allestiti, forniti e consegnati secondo le modalità di seguito indicate; - essere ben imballati su palletts 100X

16 In sede di consegna del materiale, i bidoni devono essere muniti degli adesivi/segnaletica così come specificati per ogni tipologia nelle precedenti tabelle. Articolo 4 (Durata del contratto, opzione e consegna della fornitura) 4.1. L appalto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto-ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell art. 302 D.P.R. 270/2010, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento - fino ad esaurimento del quantitativo previsto. A titolo meramente informativo e puramente indicativo si stima che i quantitativi previsti in contratto si esauriranno con consegne frazionate nell arco di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di cui sopra. Le Parti danno atto che la fornitura potrà interrompersi, allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi: a) al termine dell eventuale procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l individuazione del Gestore Unico da parte dell Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell ATO Toscana Costa, Geofor s.p.a. non risulti aggiudicataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati; b) per qualsivoglia motivo, compresi interventi normativi o provvedimenti delle amministrazioni competenti, Geofor s.p.a. non sia più gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati; c) modifica, per decisioni assunte dall ente comunale e dunque per cause non imputabili a Geofor, della tipologia di raccolta nel territorio dell ente servito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo passaggio dalla modalità di raccolta pap a raccolta stradale). Si specifica sin d ora che in tali rappresentate ipotesi il rapporto si intenderà automaticamente risolto, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, ad eccezione dell importo dovuto per le forniture effettivamente consegnate. 4.2 Come anticipato nel Bando di gara, si precisa che la Committente si riserva la facoltà di richiedere, a suo insindacabile giudizio, disgiuntamente per ciascuna tipologia di bidone, l opzione di ripetizione della fornitura fino al quantitativo massimo previsto nel contratto iniziale. (cd. OPZIONE) L opzione potrà essere esercitata dalla Committente nei 12 (dodici) mesi successivi all esaurimento del quantitativo previsto nel contratto iniziale. Le maggiori quantità richieste con l opzione devono essere fornite agli stessi patti e condizioni offerte dal concorrente in sede di gara, salvo gli adeguamenti ISTAT come di legge. Qualora la Committente intenda esercitare l opzione di cui sopra ne dà comunicazione scritta all Appaltatore, ai riferimenti di cui al successivo art. 19, da inoltrarsi entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell ultimo ordine scritto con cui viene esaurito del quantitativo previsto nel contratto iniziale. 4.3 Come anticipato al precedente punto 4.1, la consegna del materiale oggetto di fornitura avverrà in più tranche nei quantitativi, tipologie e tempistiche indicate nell ordine emesso. Più specificatamente si precisa che per ciascuna tipologia di bidone la consegna del materiale ordinato 16

17 deve avvenire entro 45 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell ordine stesso. La Committente si obbliga a non richiedere consegne con termini inferiori a 30 giorni dalla data dell ordine scritto. Ai fini dell applicazione di eventuali penali vale solo ed esclusivamente la data dell ordine scritto. 4.4 La consegna deve essere eseguita, a cura e spese dell Appaltatore presso l area di stoccaggio di Geofor S.p.A. di Via di Granuccio, 1 Loc. Ospedaletto (PI). Le modalità di confezionamento e di imballo sono specificate, per ciascuna tipologia di bidone, nelle tabelle di cui al precedente art. 3. La consegna della merce deve avvenire obbligatoriamente solo nei giorni lavorativi e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 12:30. L Appaltatore si obbliga a comunicare, almeno 48h prima, la data esatta della consegna del materiale al fine di poter garantire la presenza di personale e mezzi. Per consegna si intende l operazione di consegna della fornitura presso l area sopra indicata. La successiva movimentazione e scarico della merce a terrà avverrà a cura di Geofor con propri mezzi (muletto) e personale. Saranno a carico della Ditta aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto, all eventuale montaggio in loco ed ogni altro onere per la fornitura chiavi in mano. Al momento della consegna i bidoni dovranno essere a norma di legge in tutte le loro parti, accessori compresi. 4.5 Come anticipato negli articoli che precedono, i bidoni oggetto della fornitura devono essere consegnate alla Committente già montate. Qualora l Appaltatore intenda effettuare il montaggio presso l area di cui al punto precedente, la Committente metterà a disposizione lo spazio necessario al montaggio; in tal caso il Committente fornirà l apposito DUVRI e l Appaltatore sarà tenuto a fornire il Piano Operativo della Sicurezza (POS). 4.6 Qualora la consegna o il montaggio della fornitura non sia effettuata direttamente dall Appaltatore ma da un soggetto terzo, deve essere trasmesso alla Committente tramite fax il DUVRI con i dati del/i soggetto/i terzo/i debitamente sottoscritto. 4.7 L Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura oggetto di appalto è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale pertanto la fornitura medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata. Articolo 5 (Collaudo ed accettazione della fornitura) 5.1 La fornitura deve essere consegnata secondo le modalità di cui all art. precedente ed in perfetta conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Contratto all art Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da parte degli addetti (incaricati dal Responsabile del Procedimento) un primo controllo sulla regolarità della consegna: gli addetti controlleranno che:; 17

18 i colli (e conseguentemente il numero dei bidoni) siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.; che la merce corrisponda a quanto ordinato; i bidoni siano perfettamente impilabili, nuovi di fabbrica, integri e non presentino già ad un mero esame sommario difetti/difformità/imperfezioni evidenti e tali da rendere i bidoni inidonei all uso al quale sono destinati; la consegna sia avvenuta secondo le modalità indicate agli artt. 3 e 4 del presente contratto. Nel caso di immediato e palese errore, non integrità del carico, deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità della merce, Geofor si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso Geofor applica le penalità previste nel successivo art. 13 per i giorni di ritardata consegna. 5.3 Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità delle modalità di consegna come sopra indicato, la firma dell addetto a ciò preposto non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente: nei 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, Geofor si riserva infatti la facoltà di eseguire un secondo e più approfondito esame (cd. COLLAUDO) della merce fornita eseguendo tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, estetiche, qualitative e funzionali siano corrispondenti alle Caratteristiche Tecniche indicate all art. 3 del presente Contratto. In sede di collaudo Geofor si riserva altresì la facoltà di richiedere all appaltatore di eseguire, così come previsto dalla norma UNI EN 13071:2002, una prova di resistenza di sollevamento con carico di prova TL4 su un campione di almeno nr.8 bidoni scelte fra la fornitura pervenuta. La prova sarà a spese dell Appaltatore. Nel caso in cui la resistenza abbia esito negativo, si applica il punto successivo. 5.4.In assenza di contestazioni scritte da parte di Geofor circa le verifiche di cui al precedente comma (cd. COLLAUDO POSITIVO), decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il collaudo, la fornitura stessa si intende accettata da Geofor, senza necessità di alcuna formalità. Il Certificato di regolare esecuzione verrà redatto da Geofor entro 3 mesi dalla fornitura. Qualora questa comprenda anche adesivi, Geofor procede alla redazione del Certificato di regolare esecuzione solo dopo 5 anni dalla fornitura a garanzia della qualità di durata degli adesivi. 5.5 In caso di esito negativo del collaudo (cd. COLLAUDO NEGATIVO) in quanto, a giudizio degli addetti incaricati, la merce non è rispondente alle caratteristiche e qualità richieste nel Contratto, Geofor ne da comunicazione scritta via fax e l Appaltatore si obbliga a ritirare la fornitura ed a sostituirla con altra conforme a quanto richiesto entro 15 giorni dalla comunicazione scritta di collaudo negativo. In questo caso Geofor, nelle more della sostituzione della merce, si riserva la possibilità di applicare le penalità previste nel successivo art. 13. Decorsi inutilmente i 15 (quindici) giorni senza che l Appaltatore abbia provveduto alla sostituzione della merce, Geofor si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 17 e la facoltà di avvalersi dell art. 140 D.Lgs 163/06. Si riserva altresì, in ogni caso, di applicare le penalità previste nel successivo art

19 5.6 La Committente si riserva altresì la facoltà di eseguire in qualsiasi momento tutte le prove, misure, rilievi e controlli (chimici, meccanici, tecnologici ed altro) che riterrà opportuni -tramite l invio di campioni a laboratori esterni debitamente certificati ed autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore- sulla corrispondenza dei materiali a quanto ordinato, della funzionalità meccanica, della qualità dell'esecuzione, della merce secondo quanto previsto dalle norme citate nel presente Contratto e suoi allegati. Le relative spese sono a carico della Committente salvo esito negativo, nel qual caso resteranno a carico dell Appaltatore tutte le spese sostenute per le prove aventi esito negativo e le altre eventualmente ad esse connesse. Articolo 6 (Sostituzione bidoni ) Poiché talvolta le problematiche di qualità della merce possono essere riscontrate soltanto durante il suo uso, in caso di segnalazioni di difetti che rendono il bidone inutilizzabile per il fine precostituito, l Appaltatore si obbliga a ritirare ed a sostituire, a proprie spese, i bidoni che Geofor riconsegna per i motivi anzidetti. A garanzia di tale obbligo, Geofor si riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino all adempimento da parte dell Appaltatore della sostituzione del materiale inidoneo all uso. Si riserva altresì in ogni caso di applicare le penali di cui al successivo art.13. Articolo 7 (Ricambi) L Appaltatore garantisce la fornitura di tutti i ricambi dei contenitori per un periodo di almeno dieci anni a partire dalla data dell ultima consegna, senza impegno di acquisto da parte di Geofor S.p.A. Articolo 8 (Garanzia tecnica della fornitura) 8.1 La garanzia della fornitura ha validità non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna. La garanzia è totale, su qualsiasi parte del bidone, compreso ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro; non copre i materiali di consumo e le parti soggette ad usura. Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei bidoni. 8.2 La garanzia sugli adesivi deve essere di almeno 5 (cinque) anni. Articolo 9 (Modalità d esecuzione della fornitura e oneri dell Appaltatore) 19

20 9.1 L Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura a regola d arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell appalto nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto; a tal fine l Appaltatore deve disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile. 9.2 Deve inoltre garantire la qualità della merce oggetto della fornitura e sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti che risultassero eventualmente difettosi. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt e ss. del Codice Civile, l Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi che la renda inidonea all uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore. In caso di violazione di tale obbligo, si applicano gli articoli 13 e 17del presente Contratto. 9.3 Per quanto riguarda il personale dedicato all esecuzione del presente appalto, l Appaltatore si obbliga all osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. L Appaltatore riconosce altresì di sua esclusiva pertinenza l osservanza di tutte le norme di prevenzione degli infortuni e la predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività. 9.4 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell appalto in questione. L inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. 9.5 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di GEOFOR e di indennizzo da parte della stessa. 9.6 In adempimento all art. 26 D.Lgs 81/2008, Geofor allega al presente Contratto il DUVRI al fine di: a) informare l azienda fornitrice sui rischi specifici presenti nell ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Geofor. nell ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale; b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi; c) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento della fornitura prevista. 20

21 9.7 E onere dell Appaltatore visionare tale documento e, prima dell inizio della fornitura, fornire a Geofor, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) o estratto del DVR. In seguito alla consegna della documentazione predetta, se ne occorrono i presupposti, sarà redatto e condiviso un unico Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali definitivo (DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze. La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere per presa visione, condivisione ed accettazione tale documento e dovrà applicare le misure di prevenzione protezione e coordinamento in esso previste. Tale documento sarà allegato al contratto d appalto. Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalità operative indicate nel DUVRI dovrà essere tempestivamente comunicata a Geofor e darà luogo ad un aggiornamento del DUVRI. 9.8 L appaltatore si assume altresì l onere, a proprie spese ed a propria piena responsabilità, di: a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi; b) controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l appaltatore ha definito in materia; d) disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall appaltatore stessa per i rischi connessi agli interventi da effettuare; e) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti; f) informare immediatamente la stazione Committente in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge. 9.9 Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l Appaltatore (e, in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d appalto) può rivolgersi agli uffici territorialmente competenti dell INPS, INAIL e AUSL. Articolo 10 (Garanzia definitiva) 10.1 A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento a quanto previsto nel presente Contratto, l Appaltatore allega al presente Contratto la garanzia fideiussoria secondo quanto previsto all art.113 c.1 D.Lgs 163/06. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art c.2 c.c. nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Geofor. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere nell esecuzione del contratto tra le parti In ogni caso compete a Geofor un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo. 21

22 Nel caso in cui, per qualunque motivo, Geofor dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l Appaltatore deve immediatamente provvedere alla sua ricostituzione. Articolo 11 (Pagamenti ed assunzione dell obbligo di tracciabilità finanziaria) 11.1 L Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata, allegando alla stessa valido DURC Le fatture emesse dall Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando il conto corrente di cui al successivo punto 3. Le fatture emesse dall Appaltatore dovranno essere intestate e inviate alla Committente al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@geofor.it Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall Appaltatore, il CIG (codice identificativo gara). Con la sottoscrizione del presente contratto pertanto l Appaltatore si assume gli obblighi di cui all art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto stesso ed a tale scopo: a) comunica a Geofor s.p.a che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari è il seguente: nonché che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso è il seguente: ; b) si obbliga a comunicare a Geofor Ufficio Amministrazione e Finanza- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla precedente lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; c) si obbliga ad inserire in eventuali contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla citata. Legge 136/2010; d) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 22

23 Articolo 12 (Clausola D.Lgs 231/2001) 12.1 L Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che Geofor s.p.a. ha adottato un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/2001 e che tale Codice è stato dallo stesso consultato sul profilo dell Appaltatore Geofor informa che i principi contenuti in detto Codice Etico si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono rapporti, sia stabili sia temporanei, con Geofor non escluso, dunque, con l Appaltatore. Essi devono svolgere la propria attività secondo la completa osservanza di tali principi pena compromettere il rapporto di fiducia tra loro e Geofor. L osservanza dei principi contenuti nel Codice è condizione fondamentale per iniziare o proseguire rapporti di collaborazione con la Società. Il verificarsi di comportamenti difformi potrà costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal/i rapporto/i attualmente in essere e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione dello/gli stesso/i, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle Società. Tutta la documentazione citata può essere consultata sul sito web di Geofor all indirizzo Eventuali segnalazioni all Organismo di Vigilanza possono essere indirizzate alla sede legale di Quadrifoglio Spa L Appaltatore dichiara inoltre di: essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società; non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati; impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001; non porre in essere, nell ambito dell espletamento delle proprie attività, comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 a carico di GEOFOR SPA e comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all art. 25 ter del D.Lgs. 231/01; essere a conoscenza che una violazione delle norme di cui al D.Lgs 213/2001 è causa di risoluzione del presente contratto. Articolo 13 (Penali) 13.1 Nel caso in cui l Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Contratto e nel Contratto, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali: a) in caso di ritardo di consegna della fornitura nei termini di cui all art. 4.3 o nell ipotesi di cui all art. 5.3 del presente Contratto, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari ad 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 17 e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o 23