FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Transcript

1 COMUNE DI RESCALDINA Provincia di Milano Piazza della chiesa n. 15 tel fax SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA COMUNALE - PERIODO 2005/2008 FOGLIO PATTI E CONDIZIONI Progettista Data Aggiornamento Ufficio Tecnico Comunale gennaio 2002 febbraio 2005 Settore Lavori Pubblici 1

2 INDICE Art. 1 Oggetto dell'appalto pag. 3 Art. 2 Servizio oggetto dell appalto... pag. 3 Art. 3 Altri lavori pag. 4 Art. 4 Designazione delle opere dell'appalto... pag. 4 Art. 5 Subappalto... pag. 4 Art. 6 Precauzioni..... pag. 4 Art. 7 Corrispettivo dell appalto... pag. 5 Art. 8 Durata del servizio... pag. 6 Art. 9 Modalità di pagamento... pag. 6 Art. 10 Invariabilità dei prezzi... pag. 6 Art. 11 Variazioni in corso d appalto... pag. 6 Art. 12 Tempo utile per l ultimazione delle verifiche - Penali pag. 6 Art. 13 Deposito cauzionale... pag. 7 Allegato 1 Prezzi unitari pag. 8 Allegato 2 Computo metrico pag. 9 2

3 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il Comune di Rescaldina concede in appalto alla ditta con sede a in via il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio ubicati presso gli stabili di proprietà comunale per il periodo 2005/2008 secondo le disposizioni contenute nell art. 3 e nell art. 4 del D.M Art. 2 SERVIZIO OGGETTO DELL APPALTO Il servizio ha per oggetto l esecuzione delle opere di prestazione, assistenza, e fornitura occorrenti per l esecuzione delle opere di manutenzione, revisione, ricarica e sostituzione delle attrezzature antincendio di qualsiasi tipologia presenti negli edifici comunali mediante l'espletamento delle seguenti mansioni da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato a norma di legge: a) CONTROLLI PERIODICI: OGNI 6 MESI: - verifica della integrità delle lance idriche, delle manichette e dei relativi accessori; - verifica dello stato di corrosione della verniciatura, dei rivestimenti e del relativo materiale di corredo di ogni attrezzatura antincendio; - verifica della integrità delle cassette porta estintori e porta manichette; - verifica delle pressioni di esercizio, della quantità dell agente autoestinguente e del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici e di erogazione di ogni attrezzatura antincendio; - verifica dello stato conservativo dei supporti di ancoraggio; - verifica del corretto posizionamento e della integrità dei segnali di sicurezza con eventuale integrazione di quelli mancanti o danneggiati; - verifica della regolare apertura e chiusura delle porte tagliafuoco; - riparazione o sostituzione, quando ciò sia necessario, di tutte le parti danneggiate o soggette ad usura, inclusi: IN GENERALE: tutti gli interventi tesi a garantire la piena e funzionale efficienza delle attrezzature antincendio e non solo quindi la normale conservazione nello stato di fatto; SONO ESCLUSI: tutti gli interventi di ricarica/sostituzione dovute a manomissioni e/o utilizzo, nonchè di adeguamento alle normative; b) COLLAUDI PERIODICI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI (UNI 9994): OGNI 6 ANNI: collaudo serbatoio e sostituzione della polvere autoestinguente degli estintori (portatili, automatici); OGNI 3 ANNI: sostituzione della polvere autoestinguente degli estintori (portatili, automatici); 1 VOLTA ALL ANNO: collaudo delle manichette, degli idranti a colonna e delle prese dei VV.F. Su ogni impianto antincendio l incaricato delle verifiche dovrà applicare e/o esporre una targa in materiale non deteriorabile e di facile lettura indicante: 3

4 - il nominativo del soggetto incaricato della manutenzione; - il numero di matricola e/o di identificazione dell attrezzatura; - la data del controllo; - eventuali scadenze. Per ogni impianto antincendio l incaricato delle verifiche dovrà tenere aggiornato un registro delle attrezzature, su supporto cartaceo ed eventualmente anche magnetico che l appaltatore dovrà provvedere a fornire, indicante: - il nominativo del soggetto incaricato della manutenzione; - le operazioni effettuate ed i risultati riscontrati indicando: - il numero di matricola e/o di identificazione dell attrezzatura; - la data del controllo; - l esito delle operazioni e le eventuali osservazioni utili. Resta inteso che il servizio si intende onnicomprensivo di tutti i materiali di ricambio, ritenuti necessari a seguito verifiche periodiche, e che gli stessi devono possedere marcatura CE. Tutte le operazioni devono essere condotte a perfetta regola d arte nel rispetto di ogni procedura ed opera provvisionale di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro. Art. 3 ALTRI LAVORI Qualora si riscontrasse la necessità di lavori, sostituzioni e forniture non rientranti nel presente appalto riguardante esclusivamente la manutenzione ordinaria la ditta appaltatrice si impegna ad eseguirli previa autorizzazione da parte dell'amministrazione Comunale. Nel caso i suddetti lavori fossero affidati da parte dell'amministrazione Comunale ad altre ditte, la ditta appaltatrice continuerà ad adempiere a tutti gli obblighi a suo carico indicati all'art. 2. Art. 4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL APPALTO Entro mesi uno dalla data della prima verifica l appaltatore dovrà aggiornare le apposite planimetrie fornite dall Ente appaltante indicando la posizione di ogni singola attrezzatura antincendio numerata e richiamata in apposita legenda, completata da specifica relazione illustrativa circa la consistenza degli impianti, al loro stato conservativo e manutentivo ed alla necessità di adeguare o completare le apparecchiature. Art. 5 SUBAPPALTO L appaltatore non può cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente. Art. 6 PRECAUZIONI La ditta appaltatrice dovrà attuare tutte le precauzioni possibili per evitare danni alle strutture oggetto d'intervento e non dovrà creare pericolo alle normali attività presenti nei plessi. E inoltre tenuta all adozione delle cautele per garantire l incolumità dei tecnici, degli operai e dei terzi. 4

5 Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e/o danni causati nel corso degli interventi di controllo ricadrà esclusivamente sulla ditta appaltatrice, restandone pienamente e ad ogni effetto sollevata l Amministrazione Comunale. Dovranno altresì essere adottate le misure di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 7 CORRISPETTIVO DELL APPALTO L importo a corpo dell appalto posto a base d asta, desunto dall allegato 2 COMPUTO METRICO, è stabilito in ,07 (ventunomiladuecentoquarantasei/07) oltre I.V.A. 20% per l esecuzione di tutte le manutenzioni richieste dall art. 2 delle seguenti attrezzature antincendio: EDIFICIO INDIRIZZO ESTINTORI PORTATILI A POLVERE 6 kg 5 IDRANTI A PARETE ESTINTORI AUTOMATICI A POLVERE 6 kg IDRANTI A COLONNA PRESE VV.F. 1 PALAZZO COMUNALE p.za Chiesa, SEDE POLIZIA via Matteotti, MUNICIPALE 3 SCUOLA MATERNA via don Pozzi, G. BASSETTI 4 SCUOLA MATERNA via Battisti, S. FERRARIO 5 SCUOLA MATERNA via Rusconi, PRIVATA RESCALDA 6 ASILO NIDO via Baita, D. RAIMONDI 7 ASILO NIDO via Piave, SCUOLA ELEMENTARE via Battisti, D. ALIGHIERI 9 SCUOLA ELEMENTARE via Asilo, A. MANZONI 10 SCUOLA MEDIA via Matteotti, A. OTTOLINI 11 SCUOLA MEDIA via Lombardi, C. RAIMONDI 12 CENTRO SPORTIVO via Melzi, CENTRO SPORTIVO via Roma, CENTRO SPORTIVO via Card. Schuster, CENTRO SOCIALE via Matteotti, s.n. 3 1 EX BASSETTINO 16 CENTRO SOCIALE via Matteotti, CENTRO SOCIALE via A.da Giussano, VILLA RUSCONI CENTRO SOCIALE via Asilo, CIMITERO CAPOLUOGO via Concordia, CIMITERO FRAZIONE via Rusconi, MAGAZZINO COMUNALE via Giusti, SEDE C.S.E., via Tintoretto, MENSA COMUNALE 23 PALAZZINA via don Pozzi, 7 2 POLIFUNZIONALE 24 PIATTAFORMA via Melzi, PORTE REI

6 ECOLOGICA 25 PALAZZINA RESIDENZIALE via Etna, Art. 8 DURATA DEL SERVIZIO Il servizio ha durata triennale e decorrerà dalla data di aggiudicazione definitiva. Art. 9 MODALITA DI PAGAMENTO Il pagamento alla ditta appaltatrice delle prestazioni in oggetto avverrà posticipatamente alla loro esecuzione mediante provvedimento del responsabile ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura previa verifica della compilazione dei registri delle attrezzature antincendio previsti dalle disposizioni legislative vigenti ed attestazione di regolare esecuzione da parte dell Ufficio Tecnico Comunale. Art. 10 INVARIABILITA DEI PREZZI L appaltatore assume l obbligo di portare a compimento l appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi. Il prezzo e/o i prezzi offerti in sede di gara sono da intendersi fissi ed invariabili per l intera durata dell appalto. Art. 11 VARIAZIONI IN CORSO D APPALTO Durante la durata dell'appalto, in base alle esigenze dell'amministrazione Comunale sarà possibile variare le quantità degli impianti antincendio per cui effettuare la manutenzione sia in diminuzione, in caso di trasferimento e/o soppressione di uffici e/o stabili, od in aumento, in caso di installazione di nuovi impianti. Per i servizi in aumento si procederà ad integrare il canone facendo riferimento ai prezzi delle singole forniture e/o lavorazioni, indicati nell allegato PREZZI UNITARI previa applicazione dello sconto contrattuale; l aggiudicazione avverrà tramite affidamento diretto. In caso di diminuzione si procederà ad eliminare il corrispondente canone annuale determinato nel medesimo modo. Art. 12 TEMPO UTILE PER L ULTIMAZIONE DELLE VERIFICHE PENALI La data di ultimazione delle verifiche semestrali deve essere certificata da apposita ricevuta sottoscritta dall Ufficio Tecnico Comunale competente. Ove il servizio di manutenzione dovesse subire ritardi e/o negligenze l'ente appaltante applicherà a carico della ditta una penale pari ad 250,00 (euroduecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo per dare le opere compiute. 6

7 L'Amministrazione Comunale attuerà l'applicazione delle penali sulla liquidazione a credito della ditta appaltatrice. Le reiterate negligenze, le improvvise interruzioni del servizio ovvero la singola inadempienza riconducibile a colpa grave della ditta appaltatrice (ad esempio, la mancata verifica della messa in pressione di un impianto antincendio) comporteranno la risoluzione contrattuale. Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE L appaltatore dovrà prestare una cauzione pari al 5% della somma oggetto di aggiudicazione dell appalto a garanzia della prestazione del servizio. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell affidamento. IL COMMITTENTE: IL COORDINATORE SETTORE LAVORI PUBBLICI L'APPALTATORE: LA DITTA 7

8 Allegato 1 al Foglio patti e Condizioni: PREZZI UNITARI DESCRIZIONE INTERVENTO ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 21A 113B C 6 kg ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE 21A 113B C 6kg IDRANTE A PARETE UNI 45 UNI 70 IDRANTE A COLONNA ATTACCO VV.F. PORTA REI 1 FORNITURA 45,20 62,00 E POSA IN OPERA 2 VERIFICA 4,65 5,16 5,16 5,16 5,16 15,00 SEMESTRALE 3 COLLAUDO 20,70 24,80 12,90 12,90 12,90 4 SOSTITUZIONE E 16,00 19,00 SMALTIMENTO POLVERE ESTINGUENTE 5 PRESSURIZZAZIONE 5,16 AZOTO 6 F.P.O. DI MANOMETRO 7,15 OMOLOGATO 7 F.P.O. DI 1,25 GUARNIZIONE OR 8 F.P.O. DI MANICHETTA 7,15 PER ESTINTORE 9 FORNITURA SUPPORTO 1,55 METALLICO ESTINTORE 10 F.P.O. DI MANICHETTA 79,40 NYLON UNI 45 DA 20 m 11 F.P.O. DI MANICHETTA 131,70 NYLON UNI 70 DA 20 m 12 F.P.O. DI LANCIA 67,60 REGOLABILE PER IDRANTE UNI F.P.O. DI LANCIA 120,00 REGOLABILE PER IDRANTE UNI F.P.O. DI LASTRA 13,00 SAFE CRASH UNI F.P.O. DI LASTRA 26,00 SAFE CRASH UNI F.P.O. DI LASTRA SAFE CRASH 17 F.P.O. DI CASSETTA 60,10 ESTERNA PER IDRANTE UNI 45 COMPLETA 18 F.P.O. DI CASSETTA 71,50 22,00 8

9 ESTERNA PER IDRANTE UNI 70 COMPLETA 19 FORNITURA DI TAPPO PER COLONNINA UNI FORNITURA DI TAPPO PER COLONNINA UNI 70 26,30 33,80 N.B. I SINGOLI PREZZI RELATIVI A FORNITURE E/O PRESTAZIONI NON INCLUSE NEL PRESENTE ELENCO VERRANNO CONCORDATI CON LA DITTA AGGIUDICATRICE DEL SERVIZIO COMUNE DI RESCALDINA Provincia di Milano SETTORE LAVORI PUBBLICI FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 2005/2008 ALLEGATO A: ELENCO E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI DENOMINAZIONE PLESSO UBICAZIONE IMP. SEMESTRALE 1- PALAZZO COMUNALE PIAZZA DELLA CHIESA, SEDE POLIZIA LOCALE VIA MATTEOTTI, 6 3- MATERNA G. BASSETTI VIA DON POZZI, 2 4- MATERNA S. FERRARIO VIA BATTISTI, 3 5- MATERNA PRIVATA RAIMONDI VIA RUSCONI CLERICI, 3 6- ASILO NIDO D. RAIMONDI VIA BAITA, ELEMENTARE D. ALIGHIERI VIA BATTISTI, 5 8- ELEMENTARE A. MANZONI VIA ASILO, 6 9- MEDIA A. OTTOLINI VIA MATTEOTTI, MEDIA C. RAIMONDI VIA LOMBARDI, C. SPORTIVO VIA MELZI VIA MELZI, C. SPORTIVO VIA ROMA VIA ROMA, C. SPORTIVO VIA SCHUSTER VIA SCHUSTER 14- C. SOCIALE EX BASSETTINO VIA MATTEOTTI 15- CENTRO SOCIALE VIA MATTEOTTI, C. S. VILLA RUSCONI CLERICI VIA GIUSSANO 17- C. SOCIALE VIA ASILO VIA ASILO, CIMITERO CAPOLUOGO VIA CONCORDIA, 1 9

10 19- CIMITERO FRAZIONE VIA RUSCONI CLERICI 20- MAGAZZINO COMUNALE VIA GIUSTI, PALAZZINA VIA DON POZZI, DISTRETTO SANITARIO VIA TINTORETTO, PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA MELZI 24- PALAZZO RESIDENZIALE VIA ETNA, ASILO NIDO VIA PIAVE Legislazione vigente in materia di prevenzione incendi: Norma UNI VOLTA ALL ANNO: collaudo delle manichette, degli idranti a colonna e delle prese dei VV.F.: q collaudo manichette L./cad IVA /cad 2,91 L IVA 12,91 OGNI 3 ANNI: sostituzione della polvere autoestinguente degli estintori: portatili da 6 kg q sostituzione polvere autoestinguente L./kg IVA /kg 2,58 q smaltimento polvere autoestinguente L./kg IVA /kg 0,98 automatici da 10 kg L IVA 21,38 q sostituzione polvere autoestinguente L./kg + IVA q smaltimento polvere autoestinguente L./kg + IVA L. + IVA OGNI 6 ANNI: collaudo serbatoio e sostituzione della polvere autoestinguente degli estintori: portatili da 6 kg q collaudo serbatoio L./cad IVA 12,91 q sostituzione polvere autoestinguente L./kg IVA 2,58 q smaltimento polvere autoestinguente L./kg IVA 0,98 automatici da 10 kg L IVA 39,46 q collaudo serbatoio L./cad + IVA q sostituzione polvere autoestinguente L./kg + IVA smaltimento polvere autoestinguente L./kg + IVA 10

11 L. + IVA D.M. 10 marzo 1998 OGNI 6 MESI: revisione delle attrezzature antincendio (estintori portatili e automatici, manichette idranti, porte REI): q estintore portatile L./cad IVA 4,70 q estintore automatico L./cad IVA 25,85 q manichetta idrante a parete L./cad IVA 5,16 q manichetta idrante a colonna L./cad IVA 5,16 q manichetta gruppo attacco VV.F. L./cad IVA 5,16 q porte tagliafuoco (REI) L./cad IVA 15,50 11