ALLEGATO D Disciplinare di incarico ART. 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DELL'INCARICO

Transcript

1 ALLEGATO D Disciplinare di incarico ART. 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DELL'INCARICO Il professionista dovrà espletare l'incarico della redazione del progetto esecutivo, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e del supporto al RUP relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione dell'officina aziendale di Via Salaria 981, così come risultanti dal progetto definitivo validato da AMA ed espressamente accettato dal professionista, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché in materia di lavori pubblici, provvedendo tra l'altro a titolo esemplificativo e non esaustivo degli obblighi comunque cadenti in testa al progettista; I) redazione sulla base del progetto definitivo e nel rispetto delle prescrizioni/indicazioni fornite dagli Enti preposti degli elaborati del progetto esecutivo relativo a detta demolizione e ricostruzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di seguito indicati: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impainti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e quadro di incidenza della manodopera; g) computo metrico estimativo e quadro economico; 1

2 h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) Capitolato Tecnico; L'importo complessivo per la realizzazione dell'opera non dovrà superare ,26 (quattromilionitrecentoquarantacinquemilanovecentosessantuno/26 oltre I.V.A., preventivato con la determina a contrarre. II) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: - in fase di progettazione, ad espletare tutte le attività previste dall'art. 91 del decreto legislativo n.81/2008 ed in particolare: 1) redigere il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008, con i contenuti specificamente indicati nell'allegato XV del medesimo decreto legislativo. Gli elaborati costituenti il Piano di sicurezza e di coordinamento dovranno essere trasmessi al Responsabile del procedimento in n. 4 copie cartacee di ciascun elaborato, corredate da un supporto informatico in CD-ROM o DVD contenenti i file della documentazione richiesta in formato modificabile; 2) predisporre un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI del decreto legislativo n. 81/2008; - in fase di esecuzione dei lavori a: 3) espletare le attività previste dall'art. 92 del predetto decreto legislativo n. 81/2008 e in particolare: - verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel predetto piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 2

3 - verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; - adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; - valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; - verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; - segnalare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1, del predetto decreto legislativo n. 81/2008 e alle prescrizioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere, o la risoluzione del contratto. - sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 4) inviare al Responsabile del Procedimento una relazione periodica, con cadenza almeno quindicinale, sullo stato della sicurezza in cantiere e sugli adempimenti eseguiti ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo n. 81/2008. In caso di ritardo, potrà essere la applicata la penale pecunaria di cui al successivo art. 7 del presente disciplinare; 5) effettuare le prescritte visite in cantiere tutte le volte che si renda necessario e comunque almeno 2 (due) volte a settimana, redigendo apposito verbale di sopralluogo che dovrà essere trasmesso via mail al Responsabile del procedimento entro il giorno 3

4 successivo. In caso di ritardo, potrà essere la applicata la penale pecunaria di cui al successivo art. 7 del presente disciplinare; 6) attestare il sostenimento da parte dell'appaltatore degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza mediante sottoscrizione degli stati d'avanzamento lavori nella parte relativa alla liquidazione dei medesimi oneri della sicurezza. E' compresa nell'incarico la redazione di eventuali relazioni per la definizione delle riserve formulate dall'appaltatore circa le misure di sicurezza. III) Supporto al RUP: Il professionista incaricato dovrà fornire continuativa assistenza la RUP nelle attività di coordinamento, controllo e supervisione, verifica rispetto del cronoprogramma, rapporti con gli enti abilitanti, etc etc anche producendo elaborati e documenti in nome e per conto del RUP, nonchè partecipando a riunioni e incontri, quale suo delegato. GLI ELABORATI costituenti il progetto esecutivo dovranno essere trasmessi al Responsabile del Procedimento in: - n. 4 copie cartacee firmate e timbrate in originale da soggetti abilitati all'esercizio della Professione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per la tipologia della prestazione; - n. 1 copia su supporto digitale sia in formato pdf che in formati editabili (doc., xls, dwg, ecc) La documentazione amministrativa e contabile prevista dovrà essere redatta con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e firmata digitalmente. ART. 2 IMPORTO COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO MODALITA' DI PAGAMENTO 4

5 L'importo del compenso da corrispondere, determinato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, ammonta a complessivi euro (oltre a cassa previdenza e Iva nei termini di legge), come da schema di parcella allegata. Il compenso sarà corrisposto con le seguenti modalità: a) 80% (ottanta/00 per cento) dell'importo relativo all'attività di progettazione (punto I e II relativamente la fase di progettazione art. 91 del decreto legislativo n. 81/2008): entro 30 (trenta) giorni dall'ottenimento della validazione del progetto esecutivo da parte di AMA; - saldo del restante 20% (venti/00 per cento) all'approvazione del progetto esecutivo. b) 80% (ottanta/00 per cento) dell'importo relativo alle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e supporto al RUP (punti II e III): in percentuale ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione degli stati di avanzamento lavori; - saldo delle prestazioni: entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte di AMA del certificato di collaudo/regolare esecuzione redatto da Direttore dei Lavori e comunque dopo la completa dismissione del cantiere certificata dal Coordinatore per l'esecuzione. 5