COMUNE DI CAORSO PROVINCIA DI PIACENZA. Rep. n. CONTRATTO DI APPALTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI

Transcript

1 COMUNE DI CAORSO PROVINCIA DI PIACENZA Rep. n. CONTRATTO DI APPALTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO VECCHIO DI CAORSO IMPORTO NETTO CONTRATTUALE di cui. derivanti dall applicazione del ribasso offerto in sede di gara per l esecuzione lavori e ,00 non soggette a ribasso d asta per attuazione piani di sicurezza L anno, addì del mese di in Caorso, presso la sede del Comune di Caorso sono presenti i Sigg: Dott.Arch. Franco Cavalli nato a Caorso (PC) il , residente a Caorso in via Papa Giovanni 23 n. 34, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del comune di Caorso, cod. fisc il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell amministrazione comunale che rappresenta assistito dal segretario comunale dr. Rosa Regondi; Sig.... nato a... (..) il..... il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante della ditta con sede in - P.IVA.. Premesso : che con deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo

2 relativo ai lavori di MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO VECCHIO DI CAORSO per un importo netto di. di cui. soggette a ribasso d asta per esecuzione lavori ed ,00 non soggette a ribasso d asta per attuazione piani di sicurezza; che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. del.. (prot.n./lp del ) è stato approvato il progetto esecutivo ed i criteri ed elementi per l affidamento del contratto; che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. del.. (prot.n./lp del ) i lavori sopra descritti, a seguito di gara, sono stati aggiudicati alla ditta. con sede in. per un importo netto contrattuale di... di cui. derivanti dall applicazione del ribasso offerto in sede di gara per l esecuzione lavori e ,00 non soggette a ribasso d asta per attuazione piani di sicurezza; che l amministrazione ha autorizzato la stipulazione del contratto anche in pendenza della prescritta autocertificazione ai sensi del DPR n. 252 in ordine alla insussistenza di procedimenti e di provvedimenti per l applicazione di misure antimafia Tutto ciò premesso e considerato le parti convenute dichiarano di confermare e di riconoscere la premessa narrativa del presente atto per ogni effetto e conseguenza, richiamandosi così come si richiamano al verbale di aggiudicazione di cui in premessa. Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Dott. Arch. Franco Cavalli, quindi,, per nome e per conto dell Amministrazione Comunale che rappresenta, accolla e demanda alla

3 ditta. con sede in e qui rappresentata dal sig. secondo quanto approvato con gli atti sopra richiamati; Il sig.... in qualità di Legale Rappresentante della ditta. accetta l aggiudicazione a suo tempo pronunciata ed ora tradotta nel presente formale contratto, vi si impegna a tutti gli effetti e darà resoconto dei modi e condizioni di esecuzione dei lavori assunti e i quali dovranno essere necessariamente conformi al progetto. Il contratto è stipulato a corpo e sarà regolato, oltre che da quanto stabilito nel Capitolato generale, nel Capitolato speciale, negli elaborati di progetto e nel Piano di sicurezza e coordinamento, dalle seguenti clausole: TEMPO UTILE PER L ULTIMAZIONE - PENALE PER RITARDO. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 180 (sei mesi) naturali successivi e continui. Il giorno di inizio dei lavori che verrà computato nel tempo utile per dare ultimati i lavori stessi, sarà quello della consegna e, ove il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato a quello successivo al festivo. La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di 100,00. per ogni giorno di ritardo. Per la durata giornaliera dei lavori e il tempo utile per l ultimazione dei lavori medesimi varranno le disposizioni del Capitolato Generale. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma all uopo predisposto. Il tempo utile previsto al primo comma del presente articolo, è stato determinato, tenuto conto dell incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni,

4 di andamento stagionale sfavorevole. Per tali motivi non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste ai sensi e per gli effetti del 4 comma dell art.1 della Legge , n PAGAMENTI IN ACCONTO. L appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d opera, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d asta delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di ,00 e comunque, non ecceda i 19/20 dell importo contrattuale. Le ritenute applicate sui pagamenti in acconto sono lo 0,5% per infortuni, valutati sull importo netto dei lavori. Le fatture saranno emesse dopo l emissione dei relativi Stati d avanzamento e prevederanno il pagamento entro 60 giorni dall emissione. Quando per motivi indipendenti dall impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni verrà disposto comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione qualunque sia il credito netto raggiunto. Il certificato per il pagamento dell ultima rata di acconto, qualunque sia l ammontare, verrà rilasciato dopo l ultimazione dei lavori INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - CONTO FINALE. Ai sensi dell art. 133 del D.Lgs 163/2006 in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Regolamento, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del "Ministro delle infrastrutture" di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare

5 delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Il conto finale verrà compilato entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ONERI A CARICO DELL APPALTATORE. Oltre a tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale ed a tutto quanto contemplato dal Capitolato Generale e dalla normativa vigente, sono a carico dell appaltatore gli oneri ed obblighi speciali previsti all articolo 38 del Capitolato Speciale da ritenere compensati nei prezzi contrattuali DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Tutte le controversie derivanti dall esecuzione del contratto saranno sottoposte in prima istanza da responsabile del procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario e solo in caso di mancato accordo potranno essere deferite al giudizio arbitrale. Nei casi suddetti sarà applicato quanto disposto dagli articoli 240 e seguenti del D.Lgs 163/ DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO. Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto nei sotto elencati documenti che fanno parte integrante del presente contratto pur non essendo materialmente allegati ma depositati agli atti del Comune e sottoscritti dalla ditta aggiudicataria in segno di accettazione:: Capitolato Speciale d appalto; Computi metrici estimativi di ogni intervento; Disegni di progetto; Piano di sicurezza e coordinamento; Fascicolo

6 7 - SPESE CONTRATTUALI. Tutte le spese del presente atto nessuna esclusa ed eccettuata sono a carico dell impresa assuntrice dei lavori di che trattasi Letto, confermato e sottoscritto COMUNE DI CAORSO. Il Responsabile Servizio LL.PP. LA DITTA Il Segretario comunale