Città Metropolitana di Napoli SETTORE URBANISTICA

Transcript

1 rill~ a ~'---"' La tua Campania cresce in Europa._... ~ ~ lf~ Città Metropolitana di Napoli SETTORE URBANISTICA DETERMINAZIONE n. 0 li 3 del t~- 0 6 Jb/ Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA P ANZINI - Approvazione ampliamento tempi di esecuzione. N.5u I Registro Generale del 3 O G\U Non contiene dati sensibili Art. 4 comma I lettera d) D.lgs. 196 del 30&06/2003

2 La tua Campania cresce in Europa ---~~~ lr~ Città Metropolitana di Napoli SETTORE URBANISTICA Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA P ANZINI - Approvazione ampliamento tempi di esecuzione. RELAZIONE ISTRUTTORIA Con delibera di Giunta Municipale n.133 del , venne approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di Completamento ed adeguamento antincendio della struttura della scuola Panzini su elaborazione di Gruppo di lavoro composto da personale interno dell'ente in servizio presso il Settore Lavori Pubblici. Con Delibera di Giunta Regionale della Campania n.118 del sono state avviate le procedure di ammissione a finanziamento, nell'ambito del Programma PIU Europa, di ulteriori progetti (denominati "di prima fase" e/o "retrospettivi") rispetto a quelli già rientranti nell'ambito della Delega affidata al Comune di Castellammare di Stabia, individuato come Organismo Intermedio, mediante sottoscrizione dell'accordo di Programma avvenuta in data In data è stato sottoscritto il II Atto aggiuntivo all'accordo di Programma, che ha sancito l'ammissione a finanziamento di ulteriori progetti rispetto a quelli originariamente inseriti nel PIU di Castellammare di Stabia, implementando la dotazione finanziaria a valere sull'ob. Op L'intervento m argomento fu inserito tra progetti ammessi a finanziamento con la sottoscrizione dell'accordo di cui sopra. Per la realizzazione dell'intervento, a seguito di sopravvenute disposizioni legislative in materia di normative tecniche ed all'eventuale scorporo di alcune opere, all'attualità si è reso necessario provvedere ad un adeguamento progettuale mediante la rivisitazione dello stesso ed all'aggiornamento dei prezzi di computo secondo il prezzario dell'anno 2014, nonché alla rimodulazione delle somme interne al Quadro Economico.

3 Con atto dirigenziale n.116 del e successivo di rettifica ed integrazione n.125 del venne approvato sia il Progetto Definitivo che il Progetto Esecutivo dell'intervento nonché determinato di procedere all'appalto dei lavori mediante Procedura Aperta ai sensi del D. L.vo n.163/06 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi, e ai sensi dell'art.82 comma 2 lett.a) del D. L.vo n.163/06. Esperita la gara, con determina dirigenziale n.163 del è stata approvata l'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto nonché l'efficacia della procedura a favore dell'impresa EDIL SERVI CE S.r.l. con sede in Napoli alla Via G. Porzio n.4 Centro Direzionale Isola E3. In data sono iniziati i lavori in forza del verbale di consegna sottoriserva di legge ai sensi dell'art.153comma1 e art.154 del D.P.R n.207 e s.m.i. sottoscritto in pari data. In data è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n.19 registrato do l'agenzia delle Entrate di e.mare di Stabia il al n.9636 Serie lt. I lavori sono stati dichiarati ultimati in data/)f R4.-/bed allo stato sono in via di espletamento le attività di collaudo. Con nota assunta al prot. comunale n del la ditta ha chiesto che venga concessa un ampliamento dei tempi contrattuali di 30 giorni che vadano a tenere conto delle giornate piovose che vi sono state durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori e se possibile tenere anche in conto che hanno avuto delle difficoltà nell'acquisire il materiale necessario per la realizzazione delle scale di emergenza, interamente in materiale metallico, che ha determinato un ritardo di 15 giorni nella ultimazione dei lavori. Considerate che le questioni poste hanno una effettiva valenza e tenendo conto che più volte l'impresa aveva chiesto allo scrivente di poter presentare una richiesta di proroga dei tempi di esecuzione a fronte delle quali si è sempre fatto presente che non sarebbe stata concessa alcuna proroga stante iltermine del quale limite improrogabile per la ultimazione dei lavori pena la perdita del finanziamento Europeo che assiste l'opera e per cui l'impresa ha rinunciato a tale richiesta. Considerato che il termine di sforamento dei tempi contrattuali comporterebbe una penale molto grave se non si tenesse almeno conto delle giuste richieste della ditta si propone di accogliere la richiesta e concedere un ampliamento del termine contrattuale di giorni 45 naturali e consecutivi. Sede l~ l:6 fçµf/;b

4 La tua Campania cresce in Europa Città Metropolitana di Napoli SETTORE URBANISTICA Il Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Angellotto, verificato che la seguente determinazione non è in contrasto con le vigenti norme di legge, di Statuto, di regolamenti, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza di tale determinazione e ne propone l'adozione ai sensi dell'art. 49 del D. leg. n 267/2000 Castellammare di Stabia, lì Il Capo Ing. Gi Tecnico ~~ - ~i.ngellotto Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA P ANZINI - Approvazione ampliamento tempi di esecuzione. IL DIRIGENTE VISTA l'attestazione resa superiormente dal Capo Servizio, Ing. Giovanni Angellotto, sulla regolarità del procedimento svolto e sulla correttezza della seguente determinazione di cui ne ha proposto l'adozione; VISTA la relazione istruttoria che precede; VISTO il D. Lgs 267 /2000; VISTO il D. Leg.vo 163/2006; VISTO l'art. 31 del regolamento di contabilità dell'ente. DETERMINA Di Approvare l'ampliamento di 45 (quarantacinque) giorni, dei termini di ultimazione dei lavori dell'appalto di "LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA P ANZINI", in ampliamento di quelli previsti dal contratto rep. n 19 in data stipulato con la ditta EDIL SERVICE S.r.l. con sede in Napoli alla Via G. Porzio n.4 Centro Direzionale Isola E3.

5 cosi come proposta dal D.L. per tenere in conto delle giornate piovose e delle difficoltà incontrate per alcune forniture. Dare Atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione m quanto non modificando in nessun modo gli impegni economici già assunti non necessita del visto del dirigente del Settore finanziario sensi dell'art. n. 151 comma 4 della legge n. 267/2000; Di Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di Segreteria per la Pubblicazione, all'albo pretorio online per giorni quindici. Il Dirige te Arch. Lea

6 ed i I servi ce s.r.l. costruzioni edili e manutenzioni generali ISE~'-Cert -._..'*"""',... OMIM ~IMEMISOOOlt:lllll QPEGASO S.p.A. ORGANISMO 01 ArrEsTAZIONE Città di Castel!ammare di Stabia -. UFFICIO PF't(i,- 'C'"'lt LO....,,,. - + i O B GIU ZOb ~.._..., _..,.,_--I PRorocoLLo N. Z38Jo SPETT.LE CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ALLA C.A. DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ING. GIOVANNI ANGELLOTTO E P.C. AL DIRETTORE DEI LAVORI ING. RAFFAELE SCHETTINO Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA EX-PANZINI RICHIESTA PROROGA DEI TEMPI CONT-RATTUALI In relazione ai lavori in oggetto la scrivente impresa fa presente alla S.V. che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo si sono avuti oltre giorni 20 di giornate piovose che hanno contribuito a determinare l'ampliamento dei tempi di esecuzione delle opere per cause non imputabiii a responsabilità della scrivente impresa. In ragione di tali considerazioni con la presente si richiede alla S.V. la concessione di una proroga dei termini contrattuali di giorni 30 naturali e consecutivi per tenere conto delle difficoltà climatiche evidenziate. Inoltre si fa presente che si è avuta difficoltà nell'acquisire le forniture dei materiali per la realizzazione di una delle scale7 di emergenza che ha determinato un ulteriore ritardo di giorni 15. Tale ritardo in 4 nessun modo è riconducibile a responsabilità dell'impresa in quanto vi è stato un ritardo nella consegna della materia prima della scala stessa. Certi di una benevola accoglienza della presente si cogli l'occasione per po distinti saluti. Napoli, lì edilservice,,..corso Umberto I n 365 cap Napoli - Telefax: gare.edilservice@alice.it PEC: gare.edilservice@legalmail.it - Partita Iva I Codice Fiscale Iscrizione R.E.A. di Napoli:

7 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Vista la determinazione n. a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, pervenuta a questo Servizio Finanziario in data / / Visto l'art.n.151comma4 della legge n. 267/2000; APPONE al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come si rileva dalle seguenti risultanze: STANZIAMENTI DEFINITIVI IMPEGNI ASSUNTI IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO TOTALE IMPEGNI :. :. :. :. Castellammare di Stabia lì / / Il Responsabile del Servizio Finanziario UFFICIO DI SEGRETERIA RELATA DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Responsabile dell'albo Pretorio ON - LINE si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia il giorno / / e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al giorno / / Castellammare di Stabia lì I I IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO ONLINE IL SEGRETARIO GENERALE