COMUNE DI OSIMO Provincia di Ancona

Transcript

1 DETERMINA DIRIGENZIALE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI n. 03/398 del 12/06/2017 OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASA C.E.A. - CUP: G81B CIG: CD. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. L'anno Duemiladiciassette il giorno Dodici del mese di Giugno presso la residenza municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue: Pagina 1 di 7

2 OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASA C.E.A. - CUP: G81B CIG: CD. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. PREMESSO: IL DIRIGENTE - che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 271 del 17/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Ristrutturazione con rifacimento della copertura dell'edificio sede della casa C.E.A.", comportante una spesa complessiva di euro ,00 (IVA compresa), come dal seguente quadro economico: LAVORI A MISURA ,26 Oneri per la sicurezza ,67 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: I.V.A. sui lavori (10%) 7.398,89 Art. 92 D. Lgs. 163/2006 (2%) ,00 Spese Tecniche ,00 Inarcassa + I.V.A. su spese tecniche ,60 Imprevisti in arrotondamento ,58 Totale somme a disposizione dell'a.c , TOTALE PROGETTO ,00 - che la Provincia, proprietaria dell'immobile, con nota prot. n del 21/11/2016 (prot. n del 21/11/2016) "esprime parere favorevole in merito all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, rispettando le indicazioni riportate negli allegati alla presente nota, relativi alle tavole di progetto S1 e S2"; - che il CIPE ha attribuito al progetto di cui trattasi il seguente codice CUP: G81B ; - che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo n. 03/ del 31/12/2015 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 271 del 17/12/2015, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, avvalendosi, ai fini della selezione del contraente, della "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 della Legge 13/08/2010, n. 136, dell'art. 33 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56", stipulata dal Comune di Osimo con la Provincia di Fermo, in qualità di Stazione Unica Appaltante, in data 26/01/2015 (prot. n. 2313); - che con determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti della Provincia di Fermo n. 232 del 03/05/2016 (Reg. Gen. n. 533 del 03/05/2016) sono stati approvati i verbali della gara esperita per l'affidamento dei suddetti lavori e si è stabilito di aggiudicare definitivamente alla ditta MA.PA. Cannelloni s.rl. con sede legale in Monsano (AN), Via Umbria n. 34 (P.I. e C.F. n ), l'appalto dei lavori stessi, per un importo netto dei lavori pari ad euro ,65, giusto ribasso percentuale del 26,763% sull'elenco prezzi posto a base di gara (euro ,26), offerto dalla stessa aggiudicataria in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per euro 2.219,67, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di euro ,32 oltre IVA; - che, come risulta da apposita visura camerale effettuata il 18/10/2016, la denominazione esatta della ditta aggiudicataria è "Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni s.r.l."; - che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo n. 03/ /12/2016 si è preso atto delle risultanze del procedimento selettivo realizzato dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, per conto del Comune di Osimo, per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione con rifacimento della copertura dell'edificio sede della Casa C.E.A. CUP: G81B CIG derivato: CD, alla ditta GRUPPO MA.PA. CANNELLONI Pagina 2 di 7

3 COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Monsano (AN), Via Umbria n. 34 (P.I. e C.F. n ), rideterminando il quadro economico come segue: LAVORI A MISURA ,65 Oneri per la sicurezza , ,32 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: I.V.A. sui lavori (10%) ,13 ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 (2%) ,78 Spese Tecniche per collaudo statico (compresa Inarcassa e I.V.A.) ,48 Spese Tecniche per progettazione esecutiva (compresa Inarcassa e I.V.A.) ,00 Spese Tecniche DL e CSE ,00 Compenso per S.U.A. Provincia di Fermo e contributo ANAC ,98 Somme per imprevisti e lavori complementari ,31 Totale somme a disposizione dell'a.c , TOTALE PROGETTO ,00 - che la spesa complessiva relativa al progetto dei lavori in oggetto, pari ad euro ,00 (IVA compresa) è così finanziata: - quanto all'importo di euro 1.806,48 relativo al collaudo statico, è finanziato con "Avanzo" alla Missione 9 Programma 2 Piano Finanziario Cap "Ristrutturazione copertura Casa CEA (Avanzo)" del Bilancio di Previsione anno 2016 (gestione residui); - quanto al restante importo di euro ,52, è finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato derivante da Avanzo, alla Missione 9 Programma 2 Piano Finanziario Cap "Ristrutturazione copertura Casa CEA (Avanzo)" del Bilancio di Previsione , anno 2016; VISTA la nota prot. n del 30/05/2017 con cui la ditta appaltatrice GRUPPO MA.PA. CANNELLONI COSTRUZIONI S.R.L con sede legale in Monsano (AN), Via Umbria n. 34 (P.I. e C.F. n ) del 30/06/2015, richiede una proroga dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori in oggetto pari a giorni 35 (trentacinque) naturali e consecutivi; VISTA la nota prot. n del 10/06/2017, con cui il Direttore dei Lavori Ing. Michele Antonelli esprime parere favorevole sulla richiesta di una proroga del tempo contrattuale, presentata dalla ditta appaltatrice GRUPPO MA.PA. - CANNELLONI COSTRUZIONI S.R.L, concedendo però un periodo di soli 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, per ritardi dovuti alla definizione di alcuni aspetti di dettaglio che hanno coinvolto la formazione dei cornicioni, la realizzazione di alcune puntellature del solaio di sottotetto e di copertura e la gestione giornaliera della copertura provvisoria con teli in pvc a prevenzione di infiltrazioni al piano sottostante in caso di pioggia; RITENUTO necessario procedere con la concessione di una proroga dei tempi contrattuali alla ditta appaltatrice GRUPPO MA.PA. CANNELLONI COSTRUZIONI S.R.L, condividendo il parere del Direttore dei Lavori Ing. Michele Antonelli, riconoscendo quindi ulteriori 20 (venti) giorni naturali e consecutivi e portando il termine per la fine dei lavori dal 12/06/2017 al 02/07/2017; DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento, del Dirigente Responsabile e degli altri soggetti indicati nel medesimo art. 6bis; Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Visto il D. Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni"; Visti gli artt. 51 e 52 dello Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Osimo; Richiamata la deliberazione del C.C. n. 41 del con la quale è stato approvato il B.P. 2017/2019; Pagina 3 di 7

4 Richiamata altresì la deliberazione della G.C. n. 103 del con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017; DETERMINA 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono come materialmente trascritte ed approvate; 2. di concedere alla ditta appaltatrice GRUPPO MA.PA. CANNELLONI COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Monsano (AN), Via Umbria n. 34 (P.I. e C.F. n ) la proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione con rifacimento della copertura dell'edificio sede della casa C.E.A." per le motivazioni riportate in premessa e portando pertanto il termine utile contrattuale dal 12/06/2017 al 02/07/2017; 3. di dare atto che l adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa già impegnata e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria previsto dall'art. 151, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 4. di attestare da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Responsabile del Settore e del Dirigente, sottoscrittori del presente atto, l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo Pretorio On Line del sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 32, c. 1 della Legge n. 69/2009. IL DIRIGENTE Dipartimento del Territorio Dott. Ing. Roberto Vagnozzi Il R.U.P. Dott. Ing. Annalisa Lelli Pagina 4 di 7

5 Ufficio Amministrativo Settore Lavori Pubblici: g.c. Pagina 5 di 7

6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell art comma 4^ - D.Lgs. 267/2000. Osimo, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Pagina 6 di 7

7 Amministrazione Aperta art.18 D.L. 22/06/2012 n. 83 Pagina 7 di 7