Capitolato Speciale Di Gara

Transcript

1 Capitolato Speciale Di Gara Oggetto dell appalto L intervento in progetto prevede l installazione di un nuovo sistema di filtrazione presso il depuratore centralizzato situato in Via F.lli Cervi n. 5, nel Comune di Dormelletto (NO). Prima dell ampliamento completato a giugno 2016, l impianto di depurazione di Dormelletto era dotato di un solo sedimentatore circolare collegato ai filtri a sabbia che attualmente non garantiscono una adeguata filtrazione finale pertanto devono essere sostituiti. A seguito dell ampliamento menzionato precedentemente, l impianto di depurazione è ora in grado di trattare i reflui di 65'000 abitanti equivalenti ed è dotato di un ulteriore vasca di sedimentazione rettangolare, che al momento non è collegata al sistema di filtrazione. Al fine di dotare l impianto di un efficace trattamento terziario è necessario installare un nuovo sistema di filtrazione che sia in grado di trattare la portata proveniente da entrambi i sedimentatori pari a circa 1000 m 3 /ora. Oggetto del presente appalto è quindi la fornitura e posa di filtri per il trattamento terziario destinati al predetto impianto di depurazione delle acque reflue urbane, da installare a valle della decantazione finale, prima del trattamento di disinfezione. È prevista la fornitura con posizionamento delle macchine presso l area indicata dal gestore, ed indicata in planimetria (Allegato A ). Sarà cura della ditta fornitrice la realizzazione delle opere civili, idrauliche ed elettriche necessarie. Nello specifico l appaltatore dovrà provvedere all installazione di due nuovi filtri a tela o a microfiltrazione, tenendo conto delle aree disponibili, dell ubicazione delle uscite dai sedimentatori e della posizione della vasca esistente per la raccolta del controlavaggio filtri, così come indicate nella planimetria allegata ( Tav. 1); dovrà inoltre realizzare i relativi collegamenti idraulici ed elettrici, nonché realizzare le opere edili necessarie alla perfetta esecuzione ed alla regolare messa in funzione del nuovo sistema di filtrazione, che dovrà perciò risultare perfettamente inserito e funzionale 1

2 all impianto di depurazione. Le analisi effettuate sulla portata in uscita dai sedimentatori hanno permesso di ricavare i valori di concentrazione dei solidi sospesi, che si attestano intorno ai 70 mg/l. I filtri dovranno garantire il rispetto del limite allo scarico pari a 35 mg/l. La soluzione deve prevedere la realizzazione di un sistema di filtrazione modulare, costituito da due filtri (o gruppi di filtri) collegati in parallelo, in modo che si possa sempre garantire il trattamento terziario per la Q n pari a 500 m 3 /ora anche durante le manutenzioni straordinarie del singolo modulo. Il ricorso alle soluzioni modulari permetterà inoltre di rispettare la prescrizione dei Vigili del Fuoco che impone la presenza di acqua filtrata all interno della vasca di disinfezione finale, volume che costituisce anche riserva antincendio. Qualora l appaltatore intendesse utilizzare la platea degli attuali filtri a sabbia, l offerta dovrà comprendere anche l onere di smantellamento e smaltimento degli attuali filtri. Dopo il trattamento terziario effettuato dal nuovo sistema di filtrazione, la portata trattata dovrà essere convogliata alla disinfezione finale. Nell ottica di ridurre il costo di gestione dell impianto, sono preferite soluzioni che prevedano il collegamento delle portate in uscita dai sedimentatori al nuovo sistema di filtrazione mediante condotte a gravità, in modo da evitare i costi di realizzazione e di manutenzione di eventuali impianti di sollevamento. Per il collegamento idraulico del nuovo impianto la ditta dovrà minimizzare il fermo impianto e concordare con il gestore le date di tale intervento. Sarà onere dell impresa aggiudicataria aggiornare il PSC allegato. Il fornitore si impegna a fornire in duplice copia tutta la documentazione tecnica finale ed in particolare:. manuale di ogni macchina fornita in lingua italiana;. schema elettrico di ogni quadro fornito nonché disegno planimetrico con indicazione percorsi cavi, posizione, utenze, etc.;. documentazione completa per inoltro pratica ISPELS;. certificati di conformità delle parti elettriche ai sensi delle vigenti norme. 2

3 Garanzie La Ditta ha l'obbligo di garantire le macchine ed ogni parte accessoria e complementare per mesi 24 dalla data di collaudo finale, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio e la posa delle varie apparecchiature, sia infine per il regolare funzionamento. Sono fatte salve tutte le migliorie proposte in proposito in sede di offerta. Le singole macchine e apparecchiature dovranno corrispondere allo scopo per cui sono state realizzate e le loro prestazioni dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di gara e offerte. Dovranno inoltre essere garantiti, per quanto riguarda la regolarità del funzionamento, la bontà dei materiali e delle lavorazioni e la loro regolare messa in opera. Per questa garanzia fanno eccezione le parti di normale usura ed i danni provocati da cattiva manutenzione, incuria o dolo. Pertanto, sino al termine del periodo di garanzia, la Ditta provvederà, a sue spese e sotto la vigilanza di ANVCO s.r.l., alla riparazione tempestiva di tutti i guasti, alla correzione dei difetti di funzionamento che si verificassero nell'esercizio nonché alla riparazione dei conseguenti danni. Qualora la Ditta non intervenga entro giorni 2 (due), a seguito della richiesta effettuata dalla stazione committente, quest'ultima potrà provvedere, senza ulteriori formalità, ad effettuare direttamente ed in danno ogni riparazione e sostituzione che riterrà necessaria. La garanzia è estesa per uguale periodo a tutte le macchine e apparecchiature eventualmente sostituite, a partire dalla data di sostituzione. Durante le soste dipendenti da correzione di difetti di funzionamento e dalla riparazione dei conseguenti danni, si intenderà interrotto il periodo di garanzia e, in caso di prolungata inattività, la ditta aggiudicataria dovrà garantire un idoneo sistema sostitutivo a totale suo carico. Collaudo Il tempo utile per l adempimento delle obbligazioni (1^ collaudo) è previsto in massimi gg. 90 naturali, consecutivi e continui dalla lettera di aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato dalla ditta partecipante in sede d offerta. Si provvederà ad effettuare, per ogni macchina fornita, 2 collaudi: 3

4 - ll 1 Collaudo (parziale) sarà effettuato nell'arco dei 20 gg. successivi alla fornitura, risultante da apposito verbale; consisterà nel controllo della rispondenza della fornitura, comprensiva dei relativi allacciamenti, alle prescrizioni di contratto e di Capitolato. Ad esito favorevole del collaudo si provvederà alla presa in consegna provvisoria della macchina e alla gestione da parte del personale di ANVCO, opportunamente istruito allo scopo. - ll 2" Collaudo (corrispondente al finale) inizierà con l'esito favorevole del l-" collaudo e terminerà nei successivi 60 gg. Consisterà nella verifica di corretto funzionamento della fornitura, valutandone i rendimenti prestazionali. Sarà cura della Ditta Aggiudicataria provvedere a mettere a disposizione il proprio personale per la parte di istruzione operativa, avviamento, e taratura delle macchine. L'esito del collaudo sarà considerato positivo solo al raggiungimento delle prestazioni indicate negli atti di gara, confermati con le prove in campo e precisamente: grado di abbattimento e rimozione dei Solidi Sospesi e ottenimento delle condizioni di progetto sul refluo in uscita. Se qualche macchinario, apparecchiatura o accessorio risultasse in tutto o in parte difettoso ed inadatto allo scopo, dovrà essere sostituito in opera. La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a sostituire prontamente tutto quanto, a giudizio di ANVCO presentasse inadeguatezze costruttive e/o di funzionamento (mancato rispetto delle garanzie di processo). Se qualche macchina, apparecchiatura o accessorio risultasse insufficiente allo scopo o non rispondente a quanto dichiarato, la ditta provvederà a sue spese alla conseguente sostituzione. I collaudi, anche favorevoli, non esonereranno la Ditta Aggiudicataria dalle garanzie e responsabilità di legge. Al collaudo finale sarà redatto certificato di regolare esecuzione e saranno svincolate le garanzie contrattuali. In caso di ritardi nell'esecuzione della fornitura rispetto ai tempi previsti verrà applicata una penale pari all uno per mille dell importo della fornitura per ogni giorno di ritardo compresi i festivi, sino al limite del 10%. Le penali verranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso l'appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione. La fornitura di cui al presente appalto sarà realizzata nell'ambito degli impianti di depurazione e/o sollevamento delle acque reflue che risultano funzionanti. 4

5 SICUREZZA La realizzazione di interventi in presenza di opere funzionanti potrebbe generare una situazione di pericolo se non venissero adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati nei sopraccitati lavori. Per quanto sopra, la Ditta dovrà tenere presenti anche i principali rischi presenti negli impianti di fognatura e nelle aree degli impianti di depurazione e sollevamento, funzionanti, in particolare: - rischio di incendio e scoppio per eventuale presenza di gas all'interno degli impianti di fognatura - rischio disposizione a sostanze nocive dove si impiegano prodotti chimici e reagenti - rischio di caduta in vasche a spinta idrostatica ridotta - rischio disposizione a rumore ove operano soffianti e compressori - rischio di accesso ad atmosfere ipossigenate - rischio biologico connesso con il trasporto e la depurazione delle acque reflue e il trattamento dei fanghi. Costituisce parte integrante del presente appalto il Piano di Sicurezza e coordinamento, nonché l elaborato grafico TAV 1. Pagamenti I pagamenti verranno eseguiti con le seguenti modalità: - 40% a 60 gg data fattura f. m. dalla fornitura a piè d opera dei macchinari; - 40% a 60 gg data fattura f.m., che verrà emessa a seguito del 1^ collaudo positivo della fornitura ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato; - 20% corrispondente alla rata di saldo entro 60 gg f.m. data fattura a seguito dell esito positivo del collaudo finale. I mandati di pagamento saranno intestati direttamente alla ditta aggiudicataria ed i costi sostenuti per le operazioni di incasso saranno a carico dello stesso. 5