Comune di Dignano Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 00022 del Reg. Delibere Copia conforme OGGETTO: del programma triennale delle opere pubbliche 2013/ e dell elenco annuale 2013. L'anno 2013, il giorno 22 del mese di luglio alle ore 19.00 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 16/07/2013 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: TURRIDANO Giambattista SINDACO presente ORLANDO Vittorio CONSIGLIERE presente BERTOLISSIO Donatella CONSIGLIERE presente BISARO FILIPPO CONSIGLIERE assente VIOLA Alessio CONSIGLIERE presente ORLANDO Marcello CONSIGLIERE presente BELLO Arianna CONSIGLIERE presente ZUCCOLO Riccardo CONSIGLIERE presente TOLLER Luigi CONSIGLIERE presente BURELLI Flavio CONSIGLIERE presente SERAFINI Pamela CONSIGLIERE presente VIGNUDA Michela CONSIGLIERE assente CESCUTTI Denis CONSIGLIERE assente Assiste il segretario comunale Sig. Vazzaz dott. Alfredo. Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. TURRIDANO Giambattista nella sua qualità SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ai sensi del D.Lgs. n. 267/18.08.2000 X FAVOREVOLE CONTRARIO Il Responsabile F.to Burelli geom. Nicola PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/18.08.2000 X FAVOREVOLE CONTRARIO Il Responsabile Contabile F.to Vazzaz dott. Alfredo IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la Legge Regionale n. 14 del 31.05.2002 "Disciplina organica dei pubblici" e succ. mod. ed integr.; Visto il Decreto del Presidente della Regione 0165/Pres. del 5.6.2003, con il quale sono state regolamentate le modalità e definiti gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei ; Premesso che con deliberazione giuntale n. 61 del 10.06.2013 è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2013/ e relativo elenco annuale 2013 di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 14 del 31.05.2002 come modificata dall'art. 13, comma 3 della L.R. 12 del 30.04.2003 ed all'art. 5, comma 2 del relativo regolamento di attuazione della L.R. 14/2002; Rilevato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione è stato pubblicato all'albo pretorio on line del comune di Dignano per quindici giorni consecutivi a partire dal 14.06.2013 il programma delle opere pubbliche per il triennio 2013/ ed elenco annuale 2013, senza che pervenga alcuna osservazione; Viste le schede relative agli anni 2013-2014 - allegate dal n. 1 al n. 10, nonché quella relativa all'elenco annuale 2013, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Ritenuto di procedere all'approvazione con il presente atto del programma triennale 2013/ e dell'elenco annuale 2013; Preso Atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; Illustra l argomento in esame il Sindaco, ricordando, in particolare l effetto anche per quanto attiene alla previsione dei ll.pp. del patto di stabilità divenuto obbligatorio per l anno 2013 anche per i comuni di piccole dimensioni; le regole del patto prosegue il Sindaco sostanzialmente ingessano ogni iniziativa in conto capitale che non sia supportata da una corrispondente fonte d entrata; questo ad oggi, in quanto da fonti di stampa la Corte Costituzionale, in adesione al ricorso promosso dalla regione e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano ha riconosciuto pochi giorni fa - l illegittimità
costituzionale della norma - l.n. 149\2011 che disciplina i meccanismi premiali e sanzionatori riferiti al rispetto o meno del patto di stabilità, per quanto attiene alle regioni a statuto speciale; quest ultima sentenza conclude il Sindaco potrebbe aprire nuove opzioni in Regione.a.f.v.g., e - quindi - anche in Comune di Dignano, che attualmente per effetto delle disposizioni del patto non può realizzare un opera per cui ha già attivato il mutuo; conclude il proprio intervento auspicando un celere e risolutivo intervento della Regione.a.f.v.g. a questo riguardo; precisa inoltre che successivamente all'adozione giuntale (con atto n. 61 del 10 giugno 2013) del programma opere pubbliche 2013- è pervenuta la comunicazione del finanziamento dei di installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra della scuola primaria, pertanto il suddetto piano viene integrato con la previsione di questa ulteriore opera nel 2013. Con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Consiglieri comunali sigg. Toller Luigi, Burelli Flavio e Serafini Pamela), Delibera 1. 2. 3. 4. Di stabilire che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Di approvare le schede relative agli anni 2013-2014 - allegate facente parte integrante e sostanziale della presente delibera. Di approvare l'elenco annuale delle opere 2013. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la comunicazione alla Sezione Regionale dell'osservatorio dei Lavori Pubblici dell'avvenuta approvazione del suddetto programma triennale ed elenco annuale entro trenta (30) giorni a far data dall'esecutività del presente provvedimento a norma dell'art. 7, comma 9 della L.R. 14/2002 e dell'art. 5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 165/2003. 5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n 69. Successivamente, con ugual votazione e pari voto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, della L.R. 24/05/2004 n. 17. * * *
ELENCO ANNUALE 2013 (2013 - ) LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 2013 N. C.U.P. Intervento e cod. DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO 1 4691 2.08.0101 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CIMOLINO (1 LOTTO) 450.000,00 2 4694 2.08.0101 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CIMOLINO (2 LOTTO) 300.000,00 3 3828 2.09.0101 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA 39.940,00 4 4680 2.08.0201 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE 250.000,00 5 4664 2.08.0101 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 60.000,00
LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE (2013 - ) N. C.U.P. Intervento e cod. DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO 6 4056 2.06.0201 INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS 50.000,00 7 4003 2.08.0101 COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA RODEANO A CARPACCO 190.000,00 8 3128 2.04.0101 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CONTROSOFFITTATURE DELLE PARTI COMUNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 70.000,00
LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE (2013 - ) N. C.U.P. Intervento e cod. DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO 9 3986 2.12.0601 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL POLIFUNZIONALE DI CARPACCO 150.000,00 10 4001 2.09.0101 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CARPACCO (1 LOTTO) 400.000,00
LAVORO N. 1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CIMOLINO NEL CAPOLUOGO (1 LOTTO) TIPOLOGIA INTERVENTO 04 CATEGORIA INTERVENTO A0201 COSTO PRESUNTO 450.000,00 Altro (contributo regionale risorsa 967) 450.000,00 TOTALI 450.000,00 Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R., quote di Ultimazione 1 9 15 18 24 AZIONI DA INTRAPRENDERE : SI NO Variante urbanistica SI NO
LAVORO N. 2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CIMOLINO (2 LOTTO) TIPOLOGIA INTERVENTO 04 CATEGORIA INTERVENTO A0201 COSTO PRESUNTO 300.000,00 Altro (contributo regionale risorsa 972) 300.000,00 TOTALI 300.000,00 Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R., quote di Ultimazione 1 9 15 18 24 AZIONI DA INTRAPRENDERE : SI NO Variante urbanistica SI NO
LAVORO N. 3 TIPOLOGIA INTERVENTO 01 CATEGORIA INTERVENTO A0316 COSTO PRESUNTO 39.940,00 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA Altro (Contributo statale risorsa 1006) 39.940,00 TOTALI 39.940,00 Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R., quote di Ultimazione 2 2 2 3 5 AZIONI DA INTRAPRENDERE : SI NO SI NO
LAVORO N. 4 TIPOLOGIA INTERVENTO 07 CATEGORIA INTERVENTO A0299 COSTO PRESUNTO 250.000,00 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE Altro (contributo provinciale risorsa 1011) 250.000,00 TOTALI 250.000,00 Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R., quote di Ultimazione 1 1 1 4 7 AZIONI DA INTRAPRENDERE : SI NO SI NO
LAVORO N. 5 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI TIPOLOGIA INTERVENTO 07 CATEGORIA INTERVENTO A0101 COSTO PRESUNTO 60.000,00 50.000,00 Altro (Oneri Bucalossi) 10.000,00 TOTALI 60.000,00 Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R., quote di Ultimazione 4 4 4 6 9 AZIONI DA INTRAPRENDERE : SI NO SI NO
LAVORO N. 6 INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS TIPOLOGIA INTERVENTO 03 CATEGORIA INTERVENTO A0512 COSTO PRESUNTO 50.000,00 Altro (contributo regionale risorsa 975-4.03.0975) 50.000,00 TOTALI 50.000,00 Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R., quote di Ultimazione 15 18 18 21 26 AZIONI DA INTRAPRENDERE : SI NO SI NO
LAVORO N. 7 TIPOLOGIA INTERVENTO 08 CATEGORIA INTERVENTO A0101 COSTO PRESUNTO 190.000,00 COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA RODEANO A CARPACCO Altro (contributo provinciale risorsa 963) 190.000,00 TOTALI 190.000,00 Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R., quote di Ultimazione 14 14 18 20 24 AZIONI DA INTRAPRENDERE: SI NO Variante urbanistica SI NO
LAVORO N. 8 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CONTROSOFFITTATURE DELLE PARTI COMUNI DELLA SCUOLA PRIMARIA TIPOLOGIA INTERVENTO 07 CATEGORIA INTERVENTO A0508 COSTO PRESUNTO 70.000,00 Altro (contributo provinciale risorsa 921) 70.000,00 TOTALI 70.000,00 Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R., quote di Ultimazione 14 14 14 17 20 AZIONI DA INTRAPRENDERE: SI NO SI NO
LAVORO N. 9 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL POLIFUNZIONALE DI CARPACCO TIPOLOGIA INTERVENTO 07 CATEGORIA INTERVENTO A0509 COSTO PRESUNTO 150.000,00 Altro (contributo provinciale risorsa 1012) 150.000,00 TOTALI 150.000,00 Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R., quote di Ultimazione 26 26 29 31 35 AZIONI DA INTRAPRENDERE : SI NO SI NO
LAVORO N. 10 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CARPACCO (1 LOTTO) TIPOLOGIA INTERVENTO CATEGORIA INTERVENTO COSTO PRESUNTO 400.000,00 Altro (contributo regionale risorsa 977) 400.000,00 TOTALI 400.000,00 Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R., quote di Ultimazione AZIONI DA INTRAPRENDERE : SI NO SI NO
Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente F.to TURRIDANO Giambattista Il Segretario Comunale F.to Vazzaz dott. Alfredo Certificato di Pubblicazione Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni dal 26/07/2013. Dignano, li 26/07/2013 Il Responsabile della Pubblicazione F.to Lizzi Luigi Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per 15 consecutivi dal 26/07/2013 al 10/08/2013 senza opposizioni, reclami o denunce. Dignano, li 12/08/2013 Il Responsabile della Pubblicazione Lizzi Luigi Comunicazione ai Capi Gruppo La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 26/07/2013. Attestato di Esecutività Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 dell'24.05.2004. Il Responsabile dell'esecutività F.to Lizzi Luigi Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici. Il Responsabile Dignano, li 26/07/2013