COMUNE DI MONTALE Provincia di Pistoia SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DELL EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.C. MELANI, VIA M. L. KING MONTALE CAPOLUOGO REPERTORIO N... L anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO, in una sala della sede del Comune, Via Antonio Gramsci n. 19, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, fra i Signori: - Geom. Mario Antonelli, nato a Cicerale (SA) il 21/11/1954, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Funzionale 4/A Lavori Pubblici, Tutela Ambientale del Comune di Montale C.F. 80003370477 Partita I.V.A. 00378090476, a tale funzione nominato con provvedimento del Sindaco dello stesso Comune, il quale Responsabile dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell interesse dell Amministrazione che rappresenta e presso cui quindi è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n 267; - Bianchini Carlo Junior nato ad Umbertide (PG) il 19/5/1975 legale rappresentante della ditta Bianchini Infissi S.r.l. con sede in Città di Castello (PG) Codice Fiscale e Partita Iva 02604070546, denominato anche Appaltatore, che agisce in nome e per conto della stessa azienda sopra menzionata; PREMESSO Pagina 1 di 10
- che con deliberazione di Giunta comunale in data 01/09/2009, n. 150, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare relativo alle opere in oggetto; - che con deliberazione di Giunta comunale in data 18/2/2014 n. 28, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo delle opere sopra indicate nel relativo Capitolato Speciale d appalto; - che con determinazione n. 462 in data 21/11/2014 del Responsabile del Servizio Funzionale 4/A è stato stabilito di appaltare le opere di cui trattasi mediante procedura ristretta da tenersi con il criterio del ribasso sull importo dei lavori ai sensi dell art. 89 del DPR 554/99, per l aggiudicazione di lavori a corpo e a misura, per un importo a base d asta di euro 161.535,00 IVA esclusa oltre ad euro 2.590,98 per oneri inerenti i piani di sicurezza; - che in seguito a gara tenutasi mediante procedura ristretta è risultata aggiudicataria delle opere in oggetto la Ditta Bianchini Infissi S.r.l. di Città di Castello (PG) con il ribasso del 13,02%, come verbale in data 17/12/2014 depositato agli atti del Comune; - che il Responsabile del Servizio Funzionale 4/A con determinazione n. 565 del 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il verbale di gara ed ha provveduto all aggiudicazione definitiva alla suddetta Impresa dei Lavori in oggetto, con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio comunale; - che la ditta aggiudicataria ha presentato comunicazione in data 21/1/2015 ai sensi dell art. 1 del D.P.C.M 11.5.1991 n. 187, agli atti del Comune; - che con certificazione in data 12/1/2015 della C.C.I.A.A. di Pistoia è stato acquisito, ai sensi dell art. 9 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, il nulla osta ai fini Pagina 2 di 10
dell art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni; - che è stato validato in data 08/01/2015 il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. attestante l assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 266 del 22.11.2002); - che in data odierna è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantierabilità dei lavori ai sensi dell art. 71 comma 3 del D.P.R. n. 554/1999. CIO PREMESSO tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Il Comune di Montale, come sopra rappresentato, appalta all Impresa Bianchini Infissi S.r.l., con sede in Città di Castello (PG), Via Romana, 27 frazione Promano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02604070546 che, come sopra rappresentata accetta le opere per sostituzione infissi esterni presso l edificio scolastico ubicato in Via M. L. King nel Comune di Montale (PT), località Montale Capoluogo Scuola Media Giulio Cesare Melani. ART. 2 Le opere devono essere realizzate nell integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni nel Capitolato speciale d appalto. Detto capitolato speciale d appalto, sottoscritto dal rappresentante/titolare dell Impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell accettazione incondizionata e depositato agli atti del Comune, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso. Pagina 3 di 10
Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati: 1. il capitolato generale d appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145; 2. gli elaborati grafici progettuali; 3. i piani di sicurezza previsti dall art. 131 del D. Lgs. 163/2006; L appalto è altresì soggetto alle condizioni contenute nella lettera di invito alla procedura prot. n. 20191 in data 22/11/2014 del Responsabile del Servizio Funzionale 4/A. ART. 3 Le opere sono appaltate a corpo e a misura e l appalto viene conferito con il ribasso del 13,02%. L importo complessivo dell appalto è pari ad euro 120.449,48, piu euro 2.590,98 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA. ART. 4 Ai sensi dell art. 12, lettera b) del Capitolato speciale, l impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l importo di 43.455,43 pari al 35,32% per cento dell ammontare complessivo d appalto, mediante garanzia fideiussoria numero 0660409622 in data 19/01/2015 rilasciata da HDI Assicurazioni Agenzia di Perugia (PG). L impresa ha stipulato un assicurazione di responsabilità civile, di cui all art. 12, lettera c) del capitolato speciale, per danni nell esecuzione dei lavori con polizza n. 0660409617 in data 19/01/2015 rilasciata da HDI Assicurazioni per un massimale di Euro 500.000,00 RCT unico. ART. 5 Il tempo utile per l ultimazione dei lavori è fissato in giorni 365 naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi. Pagina 4 di 10
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell Impresa appaltatrice una penale pecuniaria del 1% sull importo complessivo dell appalto di cui al precedente art. 3. Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all appaltatore. ART. 6 I casi e i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all art. 133 del D.P.R. n. 554/1999 e agli art. 24 e 25 del Capitolato generale d appalto dei lavori pubblici (D.M. n. 145/2000). ART. 7 Ai sensi dell art. 45 comma 1 del D.P.R. n. 554/1999, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell appaltatore, alla collaborazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato speciale d appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999. ART. 8 E vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale delle stesse ai sensi dell art. 41 del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati. ART. 9 Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al maturare di stati avanzamento dei lavori, per importi non inferiori a Euro 50.000,00 secondo quanto previsto dall art. 22 del Capitolato speciale d appalto. La rata di saldo sarà corrisposta entro novanta giorni dall avvenuta Pagina 5 di 10
emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. L emissione dei mandati di pagamento verrà effettuata compatibilmente con le disponibilità del piano dei pagamenti dell Amministrazione. A norma dell art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l Appaltatore è formalmente obbligato e si impegna a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato. A tal fine si specifica quanto segue: Il codice CIG è il seguente: 6015343214. I numeri di conto corrente dedicati sono i seguenti IBAN IT85P0103038740000000919675 ABI 01030 CAB 38740 presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Umbertide, IBAN IT96H0605521600000000000650 ABI 06055 CAB 21600 presso Banca delle Marche Agenzia Città di Castello (PG), IBAN IT60M0834521600000000002617 presso Credito Cooperativo di Anghiari e Stia Agenzia di Città di Castello (PG), IBAN IT65Y0631521698100000002585 presso Cassa di Risparmio dell Umbria Agenzia Città di Castello. I soggetti deputati ad operare sul conto corrente sopraindicato sono i Sig.ri Bianchini Carlo nato a Città di Castello (PG) il 01/01/1954 Codice Fiscale BNCCRL54A01C745P, Bianchini Carlo Junior nato ad Umbertide (PG) il 19/05/1975 Codice Fiscale BNCCLI75E19D786Z, Bianchini Lorenza nata ad Umbertide (PG) il 07/09/1980 Codice Fiscale BNCLNZ80P47D786E. Qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di Legge, l Appaltatore dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni Pagina 6 di 10
fissate nel precedente punto e comunque delle previsioni della L. 13.08.2010 n. 136 il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che l Appaltatore inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro. Allo stesso modo, quando l Appaltatore abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla L. 13.08.2010 n. 136, procederà all immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura di Pistoia. Ai sensi dell art. 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, è esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell art. 1664 del Codice Civile, fatta salva la deroga prevista dall art. 133, comma 4, del sopra citato D.lgs. 163/2006. ART. 10 Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati all art. 26 e successivi del Capitolato speciale d appalto. ART. 11 L impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza (art. 131, del D. Lgs. 163/2006); le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. ART. 12 Nell esecuzione dei lavori l Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.P.R. n. 164 del 7.1.1956; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni Pagina 7 di 10
non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36);L Impresa è altresì tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. ART. 13 L Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell opera e difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall art. 141, comma 10, del D. Lgs 163/2006 e dall art. 18 del Capitolato generale d appalto (D.M. n. 145/2000). ART. 14 I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore sono specificati all art. 139 del D.P.R. n. 554/1999 e all art. 20 del Capitolato generale d appalto (D.M. n. 145/2000). ART. 15 L ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006; avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate al successivo art. 122. ART. 16 Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, l appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145 e nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 163/2006 ed al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010. ART. 17 Ai sensi dell art. 45 del Capitolato speciale d appalto, per eventuali controversie tra le parti troverà applicazione l art. 240 del D. Lgs. 163/2006, con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Giudice Ordinario. E fatta salva la facoltà, nell ipotesi di Pagina 8 di 10
reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi della procedura prevista dall art. 241 e seguenti del D. Lgs. 163/2006. ART. 18 Per tutti gli effetti del presente contratto l Impresa appaltatrice elegge domicilio presso il Comune di Montale, via A. Gramsci, 19. ART. 19 Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l I.V.A., sono a carico dell Impresa appaltatrice. Sono pure a carico dell appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. Letto, approvato e sottoscritto. p. L AMMINISTRAZIONE COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 4A LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE. (Geom. Mario Antonelli) p. LA DITTA Bianchini Infissi S.r.l. IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Sig. Bianchini Carlo Junior) Pagina 9 di 10
AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI Io sottoscritta, Dott.ssa Donatella D Amico, Segretario Generale del Comune di Montale, certifico che, senza l assistenza di testimoni ai sensi dell art. 1 della L. 226/1943, i Signori: - Geom. Antonelli Mario nato a Cicerale (SA) il 21/11/1954 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale del Comune di Montale, in rappresentanza del Comune di Montale, C.F. n. 80003370477, identificato mediante conoscenza diretta; - Bianchini Carlo Junior, nato a Umbertide (PG) il 19/05/1975, in qualità di Legale rappresentante della Ditta Bianchini Infissi S.r.l. Codice Fiscale n. 80003370477, con sede in Città di Castello (PG), identificato mediante documento di riconoscimento patente di guida PG5410658P rilasciata in data 29/04/2014 da Motorizzazione Civile di Perugia. delle cui identità personali e capacità di agire io Segretario Generale mi sono accertata, hanno sottoscritto in margine ai fogli intermedi ed in calce l atto che precede in mia presenza e vista, oggi 27/1/2015 nel mio ufficio sito in Montale presso il Palazzo Comunale, Via Antonio Gramsci, 19. Pagina 10 di 10