PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 5 DIPARTIMENTO - 1 U.D. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI
FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI ART.1 La Provincia Regionale di Messina affida e concede a terzi la fornitura di attrezzature informatiche e software. ART.2 La ditta aggiudicataria si impegna alla fornitura del materiale, indicato nelle allegate Specifiche tecniche, al netto del ribasso percentuale offerto. L importo per la fornitura ammonta a complessivi 2.830,00 a base d asta oltre a. 594,30 per IVA per un totale complessivo di. 3.424,30 Il prezzo d appalto, sotto deduzione del pattuito ribasso d asta, si intende accettato dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi è fisso ed invariabile. ART.3 La ditta si obbliga a fornire i beni di cui all art. 2 con le caratteristiche ivi indicate, di buona fattura, marca nota a livello nazionale e/o europea, con garanzia di centri di assistenza presenti nel territorio provinciale. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. La fornitura dovrà essere coperta da garanzia generale minima 24 mesi. ART.4 La consegna della fornitura di cui all art. 1 dovrà essere effettuata presso gli uffici dell Ente e secondo le modalità preventivamente concordate con il V Dipartimento, 1 Ufficio Dirigenziale - Ambiente. Tutti gli oneri relativi alla consegna ed al trasporto sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. ART.5 E vietato alla Ditta aggiudicataria cedere o subappaltare, in tutto od in parte, la fornitura pena l immediata risoluzione dell affidamento. ART.6 La Provincia Regionale si riserva la facoltà di controllo in merito all adempimento della fornitura. La Ditta aggiudicataria si assume l onere del pagamento dei salari e delle competenze tutte spettanti al personale eventualmente addetto alla consegna ed al trasporto, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed infortunistici, sollevando questo Ente da ogni e qualsiasi responsabilità. ART.7 La consegna dei beni oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro gg. 30 dalla data di stipula del contratto In caso di ritardo nella consegna della fornitura appaltata o parte di essa, la ditta aggiudicataria sarà soggetta ad una penale di 50,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre gg. 30 senza che la Ditta abbia provveduto alla consegna di quanto in appalto l Amministrazione appaltante, oltre all applicazione della penalità di cui sopra, si riserva la facoltà insindacabile di rescindere il contratto, indicendo una nuova gara per l aggiudicazione della fornitura a cura e spese della ditta inadempiente salvo ogni altri diritto ed azione. Gli importi delle penali saranno decurtati al momento dei pagamenti e, in mancanza, sulla cauzione definitiva. ART. 8 L Amministrazione appaltante procederà al collaudo della fornitura oggetto di appalto e si riserverà di rifiutare in tutto o in parte la stessa qualora non la ritenesse rispondente alle caratteristiche tecniche richieste e formulate nella specifica tecnica. ART. 9 Il pagamento della fornitura avverrà dopo la consegna della fornitura, il collaudo della stessa e previa presentazione della relativa fattura, fiscalmente regolare, nonchè attestazione di presa in carico dei beni, in unica soluzione ed in relazione alla materiale disponibilità di liquidità di cassa presso la Tesoreria della Provincia Regionale di Messina. ART. 10 La Ditta aggiudicataria, nel partecipare alla gara, si impegna alla piena osservanza delle disposizioni riportate nel presente foglio di oneri. In caso di controversia è competente il Foro di Messina. ART.11 Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme del codice civile.
Specifiche tecniche N. 3 Computer aventi le seguenti caratteristiche prestazionali SISTEMA OPERATIVO Sistema operativo installato microsoft Windows 7 professional 64bit Compatibilità Windows Vista Downgrade a Windows XP Professional PROCESSORE Processore tipo Intel Core i5-2400 Frequenza Front Side Bus (MHZ) Frequenza di clock processore (MHZ) 3100 (3400 in modalità turbo) Memoria cache di livello 3 6 MB MAIN BOARD Main board (produttore) Formato main board Micro ATX Chipset Intel H67 MEMORIE Memoria RAM (tipo e capacità) (MB) DDR3 1333 4096 Memoria RAM, massima espandibilità (MB) 16384 HARD DISK Capacità hard disk drive (GB) 1024 Tipo di Hard Disk Serial ATA Velocità di rotazione (RPM) 7200 Lettore/Scrittore memory card Lettore memory card 5 in 1 DRIVE OTTICI Masterizzatore tipo DVD Dual DVD±R/RW/Double Layer DVD+R DL CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R Dual Supporti compatibili in Scrittura Layer,DVD+RW,DVD-R,DVD-R Dual Layer,DVD- RAM,DVD-RW Scheda audio (tipo) Realtek ALC892 8 canali Scheda video (Chipset) Radeon HD 5550 Memoria video dedicata (MB) 2048 Interfaccia Rete LAN si, 10/100/1000 Mbps Connettività wireless si INPUT/OUTPUT Controller Hard Disk (Numero e tipo) 2 Serial ATA 6 Gb/s,4 Serial ATA 3 Gb/s Porte I/O (Numero e Tipo) Porte interne Slot di espansione I/O (Numero e tipo) Tastiera Mouse CERTIFICAZIONI Certificazioni di sicurezza e qualità Tipo di case 1 DVI,1 HDMI in,1 Line In MIC,1 Line Out Cuffia,1 PS/2 Mouse,1 PS/2 Tastiera,1 RJ-45 LAN,1 VGA D- Sub 15 pin,8 USB 2.0,Audio I/O 6 canali 1 PCI Express 2.0 16x3 PCI Express 2.0 1x si, italiana multimediale si, ottico Marcatura CE Minitower Prezzo cadauno a base d asta 610,00 (euro seicentodieci/00)
N. 1 monitor LCD avente le seguenti caratteristiche prestazionali: Dim. diagonale schermo (pollici) 19 " Dimensione visibile, orizzontale 408 mm Dot Pitch 0 0.283 x 0.283 mm Dimensione visibile, verticale 255 mm Tempo di risposta 5 ms Schermo TN+Film Contrasto ratio (dynamic) 50000:1 Fattore di contrasto 1000:1 Range di scansione orizzontale 30-80 khz Angolo visuale (orizzontale) 176 Angolo visuale (verticale) 176 Intervallo di scansione verticale 55-75 Hz Luminosità schermo 250 cd/m² Dim. diagonale schermo (pollici) 19 " Altoparlanti incorporati porta VGA (D-Sub) Prezzo cadauno a base d asta 110,00 (euro centodieci/00) A) N. 1 Stampante avente le seguenti caratteristiche prestazionali: Velocità processore Capacità memoria incorporate Sistema operative compatibile con Interfaccia USB 2.0 Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) Tempo alla prima pagina (mono) Tempo di riscaldamento Stampa economica Risoluzione massima Capacità di output standard Capacità di input standard Dimensioni ISO serie-b (B0..B9) B5, B6 Dimensioni standard 76.2 x 116 mm 216 x 406.4 mm Dimensioni ISO serie-a (A0..A9) A4,A5, A6 Linguaggi stampante standard GDI Driver inclusi Stampa fronte / retro Tecnologia di stampa laser 200 MHz 8 MB Windows : 7 (32 & 64 bits), Vista (32 & 64 bits), XP Home/Prof. Edition (32 & 62 bits), 2000 Prof., Server 2003 & 2008 (32 & 64 bits). MacIntosh : Mac OS X 10.4 or later. Linux: CUPSwrapper & LPR drivers for Debian & Redhat 24 ppm 8.5 s 7 s 2400 x 600 DPI 100 fogli 250 fogli Prezzo cadauna a base d asta 120, 00 (euro centoventi/00)
A) N. 1 licenza d uso software contabilità lavori pubblici tipo Primus Revolution della Acca o equivalente delle seguenti caratteristiche prestazionali: Predisposizione automatica dei seguenti elaborati Elenco Prezzi Computo Metrico (preventivo, consuntivo, etc.) Stima dei lavori e Richiesta offerta Disciplinare tecnico Stima incidenza Manodopera e Sicurezza Modulistica di Progetto Quadri comparativi Quadro Economico Elaborati e modulistica di contabilità Sotto Computo Libretto dei Ferri Liste in Economia Con le seguenti funzioni Funzioni compmerge E compdifference Funzione incidenza Manodopera Gestione contemporanea di più Computi, Listini ed E.P. Suddivisioni del Computo in più livelli di categorie di lavoro Stampa del Computo con suddivisione in più livelli Funzioni complete di gestione delle Voci di Elenco Prezzi Funzioni complete di gestione delle Voci di Misurazione Gestione delle Formule e dei Valori in Tabella Creazione e Gestione Contabilità Utilizzo completo dei Marcatori Ricerca completa dei Marcatori Funzioni Sotto Computo Gestione Liste in Economia Funzioni Wizard Perizia di Variante (allineamento Corpi d'opera) Utilizzo completo della Funzione Supercalc Prezzo cadauna a base d asta 770, 00 (euro settecentosettanta/00) Messina 18.10.2011