CONDIZIONI TECNICHE Acea Elabori S.p.A. Edizione Giugno 2016 Fornitura di Generatore di idrogeno UHP per analisi gascromatografiche
INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 2 TERMINI DI CONSEGNA 3 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO 4 OBBLIGHI DELL APPALTATORE 5 COLLAUDO 6 PENALI 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8 GESTORE DEL CONTRATTO Acea Elabori S.p.A. 2 di 5
1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Fornitura di un generatore di idrogeno UHP per analisi gascromatografiche, per alimentare il rivelatore a fiamma di un sistema GC-FID, impiegato per la misura degli idrocarburi nelle acque reflue. Specifiche tecniche portata max compresa tra 200-250 ml/min tecnologia PEM senza manutenzione essiccanti serbatoio acqua distillata > 5 L purezza gas 99,9999% pressione regolabile almeno da 0 a 50 psig indicatore di portata e pressione segnalazione allarmi interruzione automatica in caso di perdite dimensioni da banco (L x P x H = 50cm x 35cm x 45cm) certificazione per uso di laboratorio requisiti sicurezza superiori a OSHA 1910.103 garanzia, assistenza e fornitura dei materiali di consumo e delle parti. Garanzia: di almeno ventiquattro mesi dall installazione e collaudo positivo. 2 TERMINI DI CONSEGNA La strumentazione sarà consegnata ed installata, a cura e spese della ditta, presso la sede di Acea Elabori SpA Via Vitorchiano, 165 00189 Roma, piano terra, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine. 3 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO L importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile. La fatturazione avverrà in seguito a collaudo positivo. L effettiva autorizzazione all emissione della fattura sarà comunicata via mail tramite numero di autorizzazione (Entrata Merci), emesso dal committente. Il numero di Entrata Merci, insieme al numero dell ordine dovranno essere riportati sulla fattura, condizione indispensabile per procedere alla liquidazione della stessa. 4 OBBLIGHI DELL APPALTATORE L Appaltatore avrà i seguenti obblighi/oneri: Acea Elabori S.p.A. 3 di 5
4.1 i materiali oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche minime riportate nel capitolo 1; 4.2 rispettare i tempi di consegna riportati nella presente specifica tecnica; 4.3 consegnare la fornitura in perfetto stato e pienamente rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, con garanzia di funzionalità e in assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione. 4.4 porre in essere con tempestività ogni adempimento secondo quanto prescritto da Acea Elabori SpA, conseguentemente alla rilevazione di difetti o difformità del materiale oggetto della fornitura; 4.5 garantire che i materiali siano nuovi di fabbrica, dotati dei marchi richiesti e consegnati in imballi originali di fabbricazione; 5 COLLAUDO La fornitura, alla consegna, sarà oggetto di verifica quali-quantitativa da parte di Acea Elabori SpA. Qualora gli imballaggi risultassero danneggiati, la fornitura potrà essere rifiutata e sarà quindi considerata a tutti gli effetti come non consegnata, od accettata con riserva di verifica della conformità del contenuto. Il collaudo funzionale dell intero sistema andrà eseguito presso la sede di Acea Elabori SpA, su sistemi GC in dotazione della stessa. I costi dell installazione e collaudo sono a carico del fornitore. La garanzia decorre dal giorno successivo al collaudo. Il collaudo dovrà avvenire alla presenza di un tecnico delegato dal committente. Acea Elabori SpA ha la facoltà di chiedere al fornitore tutte le prove atte a definire il rispetto delle specifiche dichiarate. Al termine del collaudo, verrà redatto un verbale di collaudo sottoscritto dalle parti (o loro delegati). Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare le prove di collaudo il fornitore avrà a disposizione altri 20 (venti) giorni per provvedere in merito e chiedere un secondo collaudo. Le eventuali spese relative al secondo collaudo sono a carico del fornitore. Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo collaudo la merce andrà sostituita. 6 PENALI In caso di ritardo nei tempi di consegna, sarà applicata al Fornitore una penale pari a 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo. Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell importo contrattuale; arrivati a questo limite, Acea Elabori SpA potrà procedere, senza formalità di sorta alla risoluzione del contratto. L applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo fax o email. L accettazione della fornitura oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richiesta di applicazione di penali. Acea Elabori S.p.A. 4 di 5
7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, si darà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. in danno dell Appaltatore nel caso di mancata sostituzione di materiali non conformi entro i termini assegnati Nel caso il ritardo nei termini di consegna e/o di sostituzione si protragga oltre 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto alla data prevista, Acea Elabori SpA avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto. 8 GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto, nominato dal Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, ed i relativi recapiti telefonici/mail verranno comunicati dopo l'accettazione dell ordine. Acea Elabori S.p.A. 5 di 5