Direzione Infrastrutture e Mobilità /033 Servizio Suolo e Parcheggi Valandro/33099 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Transcript

1 Direzione Infrastrutture e Mobilità /033 Servizio Suolo e Parcheggi Valandro/33099 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 193 approvata il 24 marzo 2015 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PIAZZA SAN CARLO - LITE DITTA BENTINI SPA IN FALLIMENTO - IMPEGNO DI EURO ,00 A SALDO SU ACCORDO TRANSATTIVO DI EURO ,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC /033 - COD. OP. 2554/2003 Con deliberazione del 5 agosto 2003 (mecc /33) esecutiva dal 24 agosto 2003 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo del parcheggio pubblico interrato e della riqualificazione di piazza San Carlo per un importo complessivo di Euro ,85 Iva 10% compresa. La suddetta spesa è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. cron del 3 dicembre 2003 (mecc /033) esecutiva dal 12 dicembre Con determinazione dirigenziale n. cronologico 229 del 26 febbraio 2004 (mecc /033) esecutiva dal 5 marzo 2004 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di Euro ,85 IVA compresa e l impegno di spesa relativo al nuovo quadro economico per l'importo limitato ad Euro ,12 IVA 10% compresa e contemporaneamente è stato approvato l affidamento dei lavori ad asta pubblica e l'autorizzazione alla consegna anticipata dei lavori. L'intervento è finanziato per Euro ,01 con il finanziamento derivante dai fondi di cui alla Legge 122/89, per Euro ,84 con mutuo contratto con il pool Banca OPI S.P.A (capogruppo) - Dexia Crediop S.p.A. n. mecc (Formale impegno di concessione posizione n del 26 settembre 2003 per il triennio 2003/2005) e per Euro ,00 con la 2 emissione B.O.C. "Città di Torino 2001/2021" di Euro ,00 (mecc. n. 1619). Nella gara n. 49/2004 tenutasi in data 13/5/2004, con rinvio al 27/5/2004, al 10/6/2004, al 23/6/2004, al 18/8/2004 ed all 8/9/2004, come da verbali A.P.A. Rep. nn. 899, 927, 984, 1015, 1114 e è risultata aggiudicataria l impresa BENTINI S.p.A. con sede in Via G. Verdi n Faenza (RA), P.I che ha offerto un ribasso del 22% per un importo di aggiudicazione pari ad Euro ,12, oltre ad Euro ,12 per oneri complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro ,24 oltre ad Euro ,82 per IVA 10% e così in totale Euro ,06, come risulta dai relativi verbali di gara approvati con la determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2004 (mecc. 2004

2 / /003) esecutiva dal 14 dicembre Con determinazione dirigenziale n. cron del 9 dicembre 2004 (mecc /033) esecutiva dal 21 dicembre 2004 è stato approvato un progetto di opere in variante per un importo complessivo di Euro ,34 (IVA compresa). Con determinazione dirigenziale n. cron. 439 del 7 aprile 2005 (mecc /033) esecutiva dal 14 aprile 2005 è stato approvato un secondo progetto di opere in variante per un importo complessivo di Euro ,38 (IVA compresa) ed una proroga di giorni 89 al termine di ultimazione dei lavori. Con determinazione dirigenziale n. cron del 10 ottobre 2005 ( mecc /033) esecutiva dal 2 novembre 2005, è stato approvato un terzo progetto di opere in variante per un importo complessivo di Euro ,53 ( IVA compresa ). Con deliberazione della Giunta Comunale dell 11 aprile 2006 (mecc /33) esecutiva dal 28 aprile 2006 è stato approvato, ai sensi dell art. 25 comma 1 B-Bis della Legge 109/94, il quarto progetto per opere di variante comportante una spesa di Euro ,93 (Iva compresa) e con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 492 dell 11 aprile 2006 (mecc /33) esecutiva dal 20 aprile 2006 è stata impegnata la relativa spesa. Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 novembre 2006 (mecc /33) esecutiva dal 01 dicembre 2006, è stato approvato il quinto progetto di variante ai sensi dell art. 25 comma 1, b bis della Legge 109/94 e s.m.i. e comma 8 dell art. 134 del DPR 554/99, per una spesa complessiva di Euro ,05 (Iva compresa) e con successiva determinazione dirigenziale n. cron del 14 novembre 2006 (mecc /33) esecutiva dal 28 novembre 2006 è stata impegnata la relativa spesa e approvata la proroga di giorni 110. L intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2003 (mecc /024) esecutiva dal 21 aprile 2003 contestualmente al Bilancio di previsione per l'anno 2003 e s.m.i (cod. op. 2554/2003) finanziato come sopradetto e, per le opere di completamento nel Programma Triennale delle OO.PP , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2006 (mecc /024) esecutiva dal 20 febbraio 2006 contestualmente al Bilancio di previsione per l'anno 2006 (cod. op. 3192/2006) - (COD. CUP. C31B ) Poiché durante il corso dei lavori l Impresa Bentini S.p.A. ha apposto riserve sui Registri di Contabilità, con deliberazione della Giunta Comunale del 9 maggio 2006 (mecc /033) esecutiva dal 26 maggio 2006, è stato approvato il verbale di accordo bonario ai sensi dell art. 31 bis della legge 109/94 e s.m.i. e dell art. 149 DPR 554/99 per un importo di Euro ,09 di cui Euro ,72 per riserve ed Euro ,37 per I.V.A 10%. Successivamente con determinazione dirigenziale n. cron. 614 del 17 maggio 2006 (mecc /33) esecutiva dal 23 maggio 2006, è stato approvato il relativo impegno di spesa. Al termine dei lavori, nonostante il suddetto accordo bonario, l Appaltatore ha firmato il certificato di collaudo richiamando le riserve iscritte fino ad allora per un ammontare

3 /033 3 complessivo di Euro ,53. Tutte le riserve sono state respinte dalla stazione appaltante, eccetto quella relativa alla disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad Euro 6.120,74, pertanto il certificato di collaudo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 18 novembre 2008 (mecc /033) esecutiva dal 2 dicembre L appaltatore in data 15 gennaio 2009 ha convenuto in giudizio il Comune di Torino per una cifra complessiva superiore agli ,00 di Euro. A seguito dell iter processuale la Corte d Appello di Torino, con sentenza n. 2381/13 notificata l 11 marzo 2014, ha condannato la Città a pagare la somma di Euro ,82. Nel frattempo, in data 18 dicembre 2013 il Tribunale di Ravenna ha dichiarato il fallimento dell impresa Bentini, nominando i seguenti Curatori Fallimentari: Dr. Gianmarco Grossi - Dr. Gianandrea Facchini e D.ssa Monica Catani. Alla luce di quanto sopra, a seguito delle trattative intervenute, le Parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della lite alle seguenti condizioni: pagamento da parte della Città di un importo complessivo di Euro ,00 - IVA 10% compresa, di cui Euro ,00 da erogare entro ottobre 2014 e saldo di Euro ,00 da erogare entro giugno Pertanto con deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2014 (mecc /033) esecutiva dal 16 ottobre 2014, è stato approvato detto accordo transattivo. Alla luce di quanto sopra con determinazione dirigenziale n. cron. 551 del 01 ottobre 2014 (mecc /033 esecutiva dal 03 ottobre 2014 è stato approvato, a titolo di acconto, l impegno pari ad Euro ,00, coperto con l utilizzo dei fondi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione così come autorizzato con nota del 21 maggio 2014 prot. n della Direzione Servizi Tecnici per L Edilizia Pubblica Servizio Programmazione LL.PP e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo già allegata alla suddetta deliberazione n. mecc /033 e liquidato con atto n. cron. 602 del 22 ottobre 2014 (mecc /033) mandato n /2014. In esecuzione del suddetto accordo transattivo si rende ora necessario approvare la spesa a saldo pari ad Euro ,00 coperta con l utilizzo dei fondi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione così come autorizzato con allegata nota del 01 ottobre 2014 prot. n della Direzione Servizi Tecnici per L Edilizia Pubblica Servizio Programmazione LL.PP e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e da erogarsi con successiva determinazione dirigenziale entro il mese di giugno L'investimento non presenta né spese di gestione né oneri finanziari. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014 Tutto ciò premesso,

4 /033 4 IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA Per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate relativamente ai lavori del parcheggio pubblico interrato e della riqualificazione di piazza San Carlo (cod. op. 2554/2003 e cod. op. 3192/2006) - (COD. CUP. C31B CIG DE9) Ditta Bentini spa in fallimento - con sede in Via G. Verdi n Faenza (RA) - P.I Curatori Fallimentari - Dr. Gianmarco Grossi - Dr. Gianandrea Facchini e D.ssa Monica Catani. 1) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell impatto economico come da dichiarazione allegata alla deliberazione n. mecc /033 già citata in narrativa. 2) di dare atto che non rientra negli obblighi di presentazione del Documento Unico per la Valutazione rischi da Interferenze come da determinazione n. 3/2008 dell Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e come richiamato all art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. 3) di imputare la spesa di Euro ,00 a titolo di saldo, in esecuzione dell accordo transattivo approvato con la deliberazione n. mecc /033 già citata in narrativa, al codice di intervento n del Bilancio 2013 Capitolo /1 Attuazione Leggi 167/62 865/71 10/77 457/78 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, restauri del patrimonio comunale e risanamento di complessi edilizi e varie.

5 /033 5 Detta spesa è coperta con i fondi finanziati con i proventi introitati al codice di risorsa n del Bilancio 2013, Capitolo 36200, art. 0 Enti vari e privati Contributi per opere di urbanizzazione e risanamento così come autorizzato con allegata nota del 01 ottobre 2014 prot. n della Direzione Servizi Tecnici per L Edilizia Pubblica Servizio Programmazione LL.PP e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (all. n. 1). L'investimento non presenta né spese di gestione né oneri finanziari. 4) di dare atto che la scadenza dell obbligazione è prevista entro in mese di giugno ) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 6) di riservare a successiva determinazione la liquidazione della suddetta spesa a saldo di Euro ,00 - c/c intestato a procedura concorsuale Bentini spa - IBAN IT 08F Banca di Credito Cooperativo Ravenna Imolese - Curatori Fallimentari - Dr. Gianmarco Grossi - Dr. Gianandrea Facchini e D.ssa Monica Catani. 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Aperta 8) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. Torino, 24 marzo 2015 IL DIRIGENTE Ing. Roberto BERTASIO Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO Dott.ssa Anna TORNONI

6 /033 6