C O M U N E D I C A R L E N T I N I

Transcript

1 C O M U N E D I C A R L E N T I N I P r o v i n c i a d i S i r a c u s a UFFICIO APPALTI E CONTRATTI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III a LL.PP. n.33 del 09/02/2009 Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI <<COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE DA RICOSTRUIRE AI SENSI DELLA L. 433/91 IN CARLENTINI>> L anno Duemilanove, il giorno ventisei del mese di Gennaio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell area III LL.PP, ha adottato il presente provvedimento Servizio Finanziario Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul Capitolo del Bilancio nell ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all art. 183 del D.L. 18/08/2000 n Carlentini, lì Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Procedimento Amministrativo Cap. Silvio Zappalà, sottopone al Responsabile del servizio, la seguente proposta di determinazione: PREMESSO che con Conferenza dei Servizi del è stato approvato il progetto dei lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle aree da ricostruire redatto dall Ing. Pietro Guarino e dall Arch. Daniele Lentini per l importo complessivo di ,18 di cui ,63 per importo dei lavori ( ,97 a base d asta soggetti a ribasso ed ,66 per Oneri di Sicurezza non soggetti a Ribasso d asta); CONSIDERATO che il progetto esecutivo è stato approvato con Conferenza dei Servizi del 6/02/2004; CONSIDERATO che l opera è stata finanziata con i fondi della L. 433/91 giusto D.D.G. n 1059 del ; RILEVATO che con Determina del Responsabile UTC n 103 del venne stabilito di espletare la gara d appalto per i lavori di cui all oggetto, con Pubblico Incanto, ai sensi dell art. 19 della L. n. 109 del coordinato dalle norme della L.R n 7 e s.m.i.; Via F. Morelli s.n Carlentini (SR) Tel. 095/ Fax 095/ Partita Iva AR

2 CONSIDERATO che con contratto d appalto n 28 di rep. del reg. a Lentini (SR) il al n 141 Volume I atti pubblici l Impresa De Francisci Costruzioni S.r.l., con sede in via Elicone n 6 a Agrigento (Ag), ha assunto l appalto per i lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle aree da ricostruire per un importo complessivo di ,65 di cui ,99 al netto del ribasso d asta del 7,308 % ed ,66 per oneri di sicurezza; RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in via d urgenza il giorno 24/01/2007 ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.P.R. n.554/99, per la durata di 360 giorni consecutivi per cui l opera dovrà essere ultimata entro il giorno 18/01/2008; CONSIDERATO che in data 21/03/2007 venivano sospesi i lavori, come da verbale redatto in pari data, a seguito della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento in considerazione della sentenza n. 218 dell 8/2/2007 del TAR di Catania che accoglieva il ricorso dell impresa Bigap s.r.l, avverso l aggiudicazione della gara inerente i lavori in oggetto, che il Comune di Carlentini, stazione appaltante, aveva assegnato all impresa De Francisci Costruzioni s.r.l.,; RILEVATO In data 05/07/2007 venivano ripresi i lavori, come da verbale redatto in pari data, giusta ordinanza del R.U.P. prot. n del 27/04/2007, a seguito dell Ordinanza del C.G.A. n. 244/07, il quale precisava che non sono venuti a mancare le motivazioni di urgenza e che l inizio dei lavori non è mai avvenuto sino al quel momento, così come constatato nel verbale di sospensione del 21/03/2007; CONSIDERATO che In funzione della suddetta sospensione dei lavori, il termine utile per il completamento dei lavori veniva fissato per il giorno 30/03/2008; RILEVATO che durante il corso dei lavori l impresa esecutrice in data 14/03/2008 ha richiesto una proroga sul tempo contrattuale di gg. 210, concessa in pari data dal R.U.P. giusto parere favorevole del Direttore dei lavori, per cui la nuova scadenza del tempo utile per l ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno 26/10/2008; RILEVATO che In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi rispetto a quelli previsti inizialmente nel progetto principale, al fine di potere sia adeguare le opere relative al completamento dell urbanizzazione primaria alle reali esigenze sopravvenute, che per rispettare la programmazione contenuta nelle indicazioni comunali dettate durante la progressiva esecuzione dei lavori; CONSIDERATO ciò il Direttore dei Lavori a tal fine, predisponeva una Perizia di Variante e Suppletiva, trasmessa in data 23/05/2008 prot. N 9264, per l importo complessivo di ,18 di cui per lavori ,47 che in virtù del ribasso d asta offerto del 7,308% risultano essere pari a ,36 comprensivi di oneri diretti della sicurezza pari a ,61, per un maggiore importo dei lavori rispetto al contratto principale di ,71 pari al 3,92% ; VISTO lo schema dell atto di sottomissione, che si allega al presente provvedimento; VISTO il parere tecnico, che si allega al presente provvedimento; SI PROPONE di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE DA RICOSTRUIRE AI SENSI DELLA L. 433/91) in CARLENTINI per l importo complessivo di ,18 secondo il seguente quadro economico: A) LAVORI Sommano i lavori ,47 Oneri diretti della sicurezza (2,041821%dei lavori) ,61 Restano i lavori a base d asta ,86 Per ribasso d asta del 7,308% ,11 Importo complessivo lavori al netto ,36 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE

3 IVA (4%) ,01 Spese pubblicazione Bandi ,00 Responsabile Unico del procedimento ,00 Oneri tecnici (compreso Iva e Inarcassa) ,17 Economie di progetto. 451,63 Totale somme a disposizione ,82 Importo del complessivo progetto variante ,18 Ed in relazione a quanto sopra, Il Resp.le del Procedimento Amm.vo (Cap. Silvio Zappalà) IL CAPO AREA - VISTA la Superiore Proposta; - VISTA la Determina sindacale n 80 del 4/12/2008 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione; - VISTO il regolamento di contabilità; - VISTO lo Statuto dell Ente; D E T E R M I N A 1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva per il progetto dei lavori di COMPLETAMENTO DELE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE DA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 433/91 IN CARLENTINI per un importo complessivo di ; 2) Di approvare lo schema dell atto di sottomissione. 3) Dare atto che l importo complessivo dei lavori di ,18 è finanziato con la L.433/91 giusto D.D.G. n 1059 del 4/11/2005 ; IL CAPO AREA LL.PP. (Geom. Francesco Ingalisi)

4 Affissa all Albo Pretorio il Defissa il IL MESSO COMUNALE Il Segretario Comunale C E R T I F I C A Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. Carlentini, lì Il Segretario Comunale

5 C O M U N E D I C A R L E N T I N I P r o v i n c i a d i S i r a c u s a A R E A III^ - LL.PP. OGGETTO: - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE DA RICOSTRUIRE AI SENSI DELLA L. 433/91 IN CARLENTINI - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - PREMESSO CHE: PARERE TECNICO art.7 bis Testo Coordinato Legge n.109/94 e Legge Regionale n.7/ Con Conferenza dei Servizi del è stato approvato il progetto dei lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle aree da ricostruire redatto dall Ing. Pietro Guarino e dall Arch. Daniele Lentini per l importo complessivo di ,18 di cui ,63 per importo dei lavori ( ,97 a base d asta soggetti a ribasso ed ,66 per Oneri di Sicurezza non soggetti a Ribasso d asta); - Per l attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio di uso pubblico di cui all art.1 comma 2 della legge 433/91, recupero e consolidamento, la Giunta Regionale con deliberazione n. 145 dell 4/06/99 ha approvato il piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione di cui all art. 2 della sopracitata Legge, prevedendo il finanziamento di (Euro ,18) per i lavori di completamento delle opere di Urbanizzazione Primaria delle aree da ricostruire, obiettivo F, da destinare al Comune di Carlentini, per la realizzazione del suddetto intervento; - Il progetto esecutivo veniva approvato in Conferenza dei Servizi del 06/02/2004 con il seguente quadro economico: A) LAVORI - Sommano i lavori ,63 - oneri diretti della sicurezza (2,051445%dei lavori) ,66 - restano i lavori a base d asta ,97 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE - IVA (4%) su i lavori ,99 - Spese pubblicazione Bando di gara ,00 - Responsabile Unico del procedimento ,47 - Oneri tecnici (compreso oneri) ,42 - Imprevisti <5% ,67 Totale somme a disposizione ,55

6 Importo del complessivo progetto ,18 - L opera è stata finanziata con i fondi della L. 433/91 giusto D.D.G. n 1059 del ; - Con Determina del Responsabile UTC n 103 del venne stabilito di espletare la gara d appalto per i lavori di cui all oggetto, con Pubblico Incanto, ai sensi dell art. 19 della L. n. 109 del coordinato dalle norme della L.R n 7 e s.m.i.; - Con contratto d appalto n 28 di rep. del reg. a Lentini (SR) il al n 141 Volume I atti pubblici l Impresa De Francisci Costruzioni S.r.l., con sede in via Elicone n 6 a Agrigento (AG), ha assunto l appalto per i lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle aree da ricostruire per l importo netto contrattuale di ,65 di cui ,99 al netto del ribasso d asta del 7,308 % ed ,66 per oneri di sicurezza ; - I lavori sono stati consegnati in via d urgenza il giorno 24/01/2007 ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.P.R. n.554/99, per la durata di 360 giorni consecutivi per cui l opera dovrà essere ultimata entro il giorno 18/01/2008; - In data 21/03/2007 venivano sospesi i lavori, come da verbale redatto in pari data, a seguito della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della sentenza n. 218 dell 8/2/2007 del TAR di Catania che accoglieva il ricorso dell impresa Bigap s.r.l, avverso l aggiudicazione della gara inerente i lavori in oggetto, che il Comune di Carlentini, stazione appaltante, aveva assegnato all impresa De Francisci Costruzioni s.r.l.,; - In data 05/07/2007 venivano ripresi i lavori, come da verbale redatto in pari data, giusta ordinanza del R.U.P. prot. n del 27/04/2007, a seguito dell Ordinanza del C.G.A. n. 244/07, il quale precisava che non sono venuti a mancare le motivazioni di urgenza e che l inizio dei lavori non è mai avvenuto sino al quel momento, così come constatato nel verbale di sospensione del 21/03/2007; - In funzione della suddetta sospensione dei lavori, il termine utile per il completamento dei lavori veniva fissato per il giorno 30/03/2008; - Durante il corso dei lavori l impresa esecutrice in data 14/03/2008 ha richiesto una proroga sul tempo contrattuale di gg. 210, concessa in pari data dal R.U.P. giusto parere favorevole del Direttore dei lavori, per cui la nuova scadenza del tempo utile per l ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno 26/10/2008; RILEVATO CHE: - In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi rispetto a quelli previsti inizialmente nel progetto principale, al fine di potere sia adeguare le opere relative al completamento dell urbanizzazione primaria alle reali esigenze sopravvenute, che per rispettare la programmazione contenuta nelle indicazioni comunali dettate durante la progressiva esecuzione dei lavori;

7 - L intervento in variante ha comportato delle variazioni non di carattere economico rispetto a quelle previste in progetto, bensì dei luoghi di esecuzione in particolare alcune delle previste strade da asfaltare, a causa del ritardo dovuto al ricorso di un impresa, sono state eseguite in economia con i fondi comunali, ciò ha comportato una diversa distribuzione delle manutenzioni stradali e idriche così come indicato nelle relative comunicazioni intercorse tra Committente e D.L.; - La variante in corso d opera ha dovuto necessariamente tenere conto della modifica evolutiva della realtà urbana e di una serie di differenti fattori, non solo tecnico-ingegneristici ma anche sociale, economici, urbanistici e di ricostruzione post-sisma e sono stati anche previsti degli interventi per l abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare la fruibilità; CONSIDERATO CHE: - Il Direttore dei Lavori a tal fine, predisponeva una Perizia di Variante e Suppletiva, trasmessa in data 23/05/2008 prot. n. 9264, per l importo complessivo di ,18 di cui per lavori ,47 che in virtù del ribasso d asta offerto del 7,308% risultano essere pari a ,36 comprensivi di oneri diretti della sicurezza pari a ,61, per un maggiore importo dei lavori rispetto al contratto principale di ,71 pari al 3,92% ; - A norma dell art.7 bis, della L.R. n. 7/03 la competenza ad esprimere il parere tecnico spetta al sottoscritto Geom. Ingalisi Francesco, Responsabile del Procedimento; - Alla Perizia di variante e suppletiva sono allegati i seguenti elaborati: Relazione tecnica; Planimetria generale interventi; Elenco nuovi prezzi; Analisi nuovi prezzi; Quadro comparativo; Computo metrico estimativo; Atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; Schema competenze tecniche; Incidenza manodopera. - La perizia è stata redatta in conformità al regolamento per la compilazione di progetti di opere dello stato approvato con DPR 21 dicembre 1999 n.554; - La valutazione presuntiva delle spese tecniche, allegato al progetto, appare redatta in conformità alla tariffa professionale di cui di cui al D.M. 04/04/2001 e alla legge n.143 e successive modifiche e che comunque, la relativa previsione economica è da intendersi a solo titolo di impegno spesa, dovendo infatti liquidare la relativa parcella solo dopo la vidimazione dei competenti ordini professionali; - La perizia di variante in oggetto rientra nella fattispecie di cui al comma 3 dell art. 25 del Testo Coordinato Legge n.109/94 con la Legge Regionale n.7/2003. tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

8 si esprime PARERE FAVOREVOLE PER L APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREE DA RICOSTRUZIONE L. 433/91 PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI ,18 (OTTOCENTOSETTANTASETTEMILANOVECENTODICIOTTO/18) SECONDO IL SEGUENTE QUADRO ECONOMICO: A) LAVORI Sommano i lavori ,47 Oneri diretti della sicurezza (2,041821%dei lavori) ,61 Restano i lavori a base d asta ,86 Per ribasso d asta del 7,308% ,11 Importo complessivo lavori al netto ,36 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE IVA (4%) ,01 Spese pubblicazione Bandi ,00 Responsabile Unico del procedimento ,00 Oneri tecnici (compreso Iva e Inarcassa) ,17 Economie di progetto. 451,63 Totale somme a disposizione ,82 Importo del complessivo progetto variante ,18 Anche per effetto dell esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori rimane fissato per il giorno Carlentini, 22/01/2009 Il Responsabile Unico del Procedimento (Geom. Francesco Ingalisi)