CAPITOLATO D APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER IL SISTEMA INFORMATICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
|
|
- Tommasina Biagi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CAPITOLATO D APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER IL SISTEMA INFORMATICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO Ing. Francesco Novara
2 INDICE INDICE...2 Art. 1 Definizioni...3 Art. 2 - Oggetto dell'appalto...3 Art. 3 - Importo dell'appalto...3 Art. 4 - Designazione e caratteristiche tecniche dei materiali da fornire...4 Art. 5 - Modalità di esecuzione della fornitura...4 Art. 6 - Trasferimento dei rischi...5 Art. 7 - Erogazione del servizio di garanzia...5 Art. 8 - Penali...6 Art. 9 - Pagamento...6 Art Invariabilità dei prezzi...6 Art Brevetti industriali e diritti d'autore...6 Art Osservanza delle leggi, del regolamento e del capitolato generale...7 Art Documenti che fanno parte del contratto...7 Art Cauzione definitiva...8 Art Spese ed oneri...8 Art Obblighi di riservatezza e segretezza...8 Art Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro...8 Art Collegio arbitrale...9 Art Richiesta di arbitrato...10 Art Ricorso al giudice ordinario...10 Art Obblighi durante il giudizio arbitrale...10 Art DisposizionI finali...11 Pag. 2 di 11
3 Art. 1 Definizioni Nel presente capitolato, ed in genere in tutta la documentazione, sarà usata la terminologia di seguito indicata: - Capitolato : il presente capitolato d oneri; - Aggiudicatario : il soggetto cui è affidata l esecuzione dell incarico oggetto della presente gara; - Amministrazione : l Amministrazione Provinciale di Agrigento. Art. 2 - Oggetto dell'appalto L appalto ha come oggetto la fornitura di materiale di consumo e minuteria varia per il sistema informatico dell Amministrazione Provinciale di Agrigento, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, entro anni 1 (uno) dalla firma di stipula del contratto. Tutte le forniture verranno richieste dall Amministrazione all Aggiudicatario mediante appositi ORDINI DI ACQUISTO, che verranno emessi di volta in volta da parte del Dirigente del Settore 1, in relazione alle esigenze dell Amministrazione stessa. Art. 3 - Importo dell'appalto Il valore stimato dell intera fornitura, comprensivo di I.V.A., è pari ad un importo complessivo massimo di: EURO ,00 (settantaduemila/00) L Amministrazione non è in alcun modo vincolata alla quantità minima di materiale da acquistare. L Aggiudicatario è vincolato a effettuare le forniture che, in base al presente atto, verranno richieste dall Amministrazione con gli Ordini di Acquisto, fino ad un massimo pari all importo sopra richiamato. Pag. 3 di 11
4 Art. 4 - Descrizione e caratteristiche tecniche dei materiali da fornire Le caratteristiche tecniche dei materiali e delle apparecchiature ed, in generale, di tutto quanto concerne la realizzazione dell oggetto dell appalto, sono elencate nell allegato al presente capitolato e, qualora descrivano prestazioni e/o capacità, devono intendersi come requisiti minimi. Il materiale di consumo, in particolare, deve essere prodotto e/o rimarchiato dalle rispettive Case produttrici delle attrezzature cui è destinato; in nessun caso potrà essere fornito dall Aggiudicatario materiale compatibile o riciclato. Art. 5 - Modalità di esecuzione della fornitura L Aggiudicatario dovrà svolgere le attività di seguito indicate: a) Gestione degli ordini b) Consegna dei materiali relativi all ordine c) Rendicontazione mensile delle consegne L Amministrazione invierà i propri Ordini di Acquisto attraverso la posta ordinaria, anticipando eventualmente gli stessi via fax, su apposito modulo che sarà predisposto dal Settore 1. L Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna di quanto ordinato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data dell Ordine di Acquisto, presso la sede dell Amministrazione che verrà indicata nell ordine stesso. Il materiale oggetto della fornitura sarà preso in carico dal personale del Settore 1 che firmerà, per accettazione, la relativa bolla di consegna. Copia dell Ordine di Acquisto dovrà essere restituita dall Aggiudicatario all Amministrazione debitamente datata e firmata per accettazione ed adempimento. Qualora il materiale consegnato non sia corrispondente a quanto ordinato e/o a quanto previsto nel presente capitolato o nel caso che presenti vizi produttivi e/o di conservazione, l Amministrazione potrà, entro tre mesi dalla sua consegna, effettuare la relativa contestazione tramite la normale prassi prevista per gli ordinativi. L Aggiudicatario dovrà, entro 7 (sette) giorni lavorativi, provvedere al ritiro del materiale oggetto della contestazione ed alla consegna del corrispondente materiale in sostituzione. Pag. 4 di 11
5 Alla fine di ogni mese, l aggiudicatario dovrà inviare all Amministrazione, unitamente alla fattura, la corrispondente rendicontazione delle consegne effettuate nei trenta giorni precedenti, evidenziando anche i ritiri effettuati e le sostituzioni. Art. 6 - Trasferimento dei rischi Sono a carico dell aggiudicatario i rischi di perdite e danni al materiale oggetto della fornitura fino alla sua consegna nei luoghi indicati dall Amministrazione nell ordine. Art. 7 - Erogazione del servizio di garanzia Il materiale e le apparecchiature fornite debbono essere nuovi di fabbrica e di ultima produzione, privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione di produzione, a vizi dei materiali impiegati; in particolare le apparecchiature devono esse prodotte da Aziende che possiedano la certificazione ISO9001. L Aggiudicatario ha l onere di garantire il mantenimento delle apparecchiature consegnate in condizioni di regolare funzionamento, per un periodo pari a tre anni a decorrere dalla data di consegna. Durante il periodo di garanzia, in caso di malfunzionamento degli apparati forniti, sarà a carico dell Aggiudicatario ogni onere necessario a riportare gli stessi in condizioni di regolare funzionamento, mediante un apposito intervento tecnico, entro un tempo massimo di 3 giorni lavorativi successivi alla specifica richiesta di intervento. Durante il periodo di garanzia, nel caso in cui, a fronte di un malfunzionamento, si renda necessaria la sostituzione delle apparecchiature fornite, i materiali sostitutivi dovranno essere identici a quelli originali. Nel caso in cui tali materiali non fossero più disponibili sul mercato, potranno essere sostituiti con prodotti di caratteristiche superiori, salvo specifica approvazione da parte del Settore 1 dell Ente. Qualora l Aggiudicatario non rispetti i termini previsti per gli interventi, lo stesso sarà soggetto al pagamento della penale prevista al successivo art. 8, salvo l invocazione del presentarsi di cause di forza maggiore che abbiano reso impossibile il rispetto dei termini stessi. L Aggiudicatario decade dal diritto di beneficiare della giustificazione delle cause di forza maggiore, qualora la relativa notifica non sia effettuata prima della scadenza dei termini di intervento. Pag. 5 di 11
6 Art. 8 - Penali All Aggiudicatario verrà applicata una penale pari a 15,00 (euro quindici/00) per: - Ogni giorno di ritardo sul termine massimo previsto per le consegne (art. 5 comma III) - Ogni giorno di ritardo sul termine massimo previsto per le sostituzioni (art. 5 comma IV) - Ogni giorno di ritardo sul termine massimo previsto per le riparazioni in garanzia (art. 5 comma III) Art. 9 - Pagamento Le forniture oggetto del presente Capitolato saranno liquidate secondo i prezzi contenuti nell elenco allegato al presente Capitolato, detratto il ribasso offerto dall Aggiudicatario in sede di gara. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura mensile e della relativa rendicontazione da parte dell Aggiudicatario. Eventuali penalità verranno riscosse liquidando l'importo della fattura detratto della corrispondente somma. Art Invariabilità dei prezzi Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto, si intende accettato dall Aggiudicatario, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. Art Brevetti industriali e diritti d'autore L Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l uso di dispositivi o per l adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della Provincia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d uso, l Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Pag. 6 di 11
7 Nell ipotesi dell azione giudiziaria citata, la Provincia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l avvenuto uso, salvo che l Aggiudicatario ottenga il consenso alla continuazione dell uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. Art Osservanza delle leggi, del regolamento e del capitolato generale L appalto è regolamentato, in generale, da tutte le leggi e regolamenti in materia di pubbliche forniture di servizi vigenti ed, in particolare: a) L.R , n. 7; b) D. legislativo n. 358/92; c) D. legislativo n. 402/98 d) R.D n. 827 e) L n. 109 f) D.M n. 314 g) Capitolato d'onere per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M Art Documenti che fanno parte del contratto Fanno parte del contratto: 1. il presente capitolato Speciale; 2. l allegato Elenco prezzi. Pag. 7 di 11
8 Art Cauzione definitiva L importo della cauzione definitiva viene fissato nel 5% (cinque per cento) dell importo netto contrattuale. Tale cauzione sarà svincolata alla fine del periodo di garanzia. Art Spese ed oneri Tutte le spese relative all appalto, bolli, registrazioni del contratto, imposte e tasse di qualsiasi natura restano a carico dell Aggiudicatario. Art Obblighi di riservatezza e segretezza L Aggiudicatario ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Art Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro L Aggiudicatario dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità dei lavori. L Aggiudicatario risponde della idoneità di tutto il personale addetto ai medesimi. Detto personale dovrà, inoltre, essere di gradimento dell Amministrazione che potrà anche richiederne la sostituzione senza l obbligo di specificare il motivo e rispondere di conseguenza. L Aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D. Lgs. 19 Settembre 1994 n. 626 e successive modifiche. L Aggiudicatario è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche se eseguite da parte di terzi. Pag. 8 di 11
9 L Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. L Aggiudicatario si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L Aggiudicatario si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l Aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all Aggiudicatario delle inadempienze denunciate dall'ispettorato del Lavoro, la Provincia si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta è rimborsata solo quando l'ispettorato citato avrà dichiarato l Aggiudicatario in regola. Art Collegio arbitrale Tutte le controversie derivanti dall esecuzione del contratto sono deferite alla competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 arbitri di cui uno nominato dall Ente, uno dall Aggiudicatario aggiudicataria e uno di comune accordo dalle parti. In caso di mancato accordo il terzo arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Agrigento su richiesta della parte diligente. Nel caso di mancata nomina di parte, nel termine di venti giorni dalla domanda di arbitrato, si procederà, da una delle parti diligenti, a ricorso al Presidente del Tribunale di Agrigento per la nomina dell arbitro mancante. La sede dell arbitrato è la città di Agrigento. Il collegio deciderà secondo diritto, in modo rituale. Pag. 9 di 11
10 Art Richiesta di arbitrato La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario). Subito dopo la notifica, a cura della parte diligente, viene promossa la nomina del Presidente del collegio arbitrale. Non formano oggetto di domanda di arbitrato le vertenze relative ai prodotti o materiali presenti al collaudo e quelle relative alle condizioni tecniche delle forniture, per le quali decide insindacabilmente l'amministrazione. Art Ricorso al giudice ordinario La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche e integrazioni. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente. Art Obblighi durante il giudizio arbitrale Durante il giudizio arbitrale di cui ai precedenti articoli e fino alla pronuncia del lodo, per garantire la continuità del servizio o delle forniture, l'aggiudicatario non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti, l'amministrazione ha diritto di commettere ad altri la fornitura di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, viene rimborsato dall'aggiudicatario. Pag. 10 di 11
11 Art Disposizioni finali Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Pag. 11 di 11
Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO. Art. 2 COMPOSIZIONE ANALITICA DELL APPALTO
Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha come oggetto il completamento della rete informatica dei locali di via Acrone e l adeguamento della stessa alle nuove esigenze derivanti dall accorpamento di più
DettagliAQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE
AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE Fornitura di Arredi Macchinari ed Attrezzature palestra della Costruendo Piscina Comunale in Località Via Farina
DettagliRealizzazione del servizio di telefonia mobile per l Amministrazione Provinciale di Agrigento Capitolato Speciale d Appalto
Realizzazione del servizio di telefonia mobile per l Amministrazione Provinciale di Agrigento Art. 1 - Oggetto... 2 Art. 2 - Corrispettivo dell appalto... 2 Art. 3 - Tempi di realizzazione e durata del
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Procedura di Cottimo Fiduciario per la Fornitura N. 1 Microscopio Ottico Invertito con relativi accessori e N. 1 Microscopio Ottico con
DettagliFOGLIO CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO PERIODO ART. 1 (OGGETTO DELL'APPALTO)
FOGLIO CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO PERIODO 01.01.2011 31.12.2013 ART. 1 (OGGETTO DELL'APPALTO) L'appalto ha per oggetto il servizio di facchinaggio
DettagliCOMUNE DI CREMONA UNITA DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA
ALLEGATO A) COMUNE DI CREMONA UNITA DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5
DettagliC O M U N E D I P A L E R M O A r e a A M M I N I S T R A T I V A D E L L A R I Q U A L I F I C A Z I O N E
C O M U N E D I P A L E R M O A r e a A M M I N I S T R A T I V A D E L L A R I Q U A L I F I C A Z I O N E URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti Via Roma, 209 90133 Palermo
DettagliUniversita degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
CAPITOLATO TECNICO NORMATIVO Manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura relativa al servizio di Cene evento Summer School dal 11 al 15 Settembre 2017 Viper Prof De Rosa ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
DettagliConsorzio Universitario della Provincia di Palermo
Consorzio Universitario della Provincia di Palermo Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER LA SEDE DI CEFALU IMPORTO A BASE D ASTA 2.723,57.. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 Oggetto Il presente
DettagliComune di Firmo ( Prov. di Cosenza)
Comune di Firmo ( Prov. di Cosenza) CAPITOLATO D ONERI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI UFFICI COMUNALI - SCUOLE E CENTRO ANZIANI. ANNO 2010 Art. 1 Oggetto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE Contratto d appalto per l affidamento della fornitura di cateteri, tubi, sonde, stomie e cannule per tutti i Presidi Ospedalieri e
DettagliCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BARRE ANTINTRUSIONE DELL AREA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE SETTORE MANUTENZIONE E UFFICIO CANTIERE COMUNALE. IMPORTO DISPONIBILE 1.639,34
DettagliCONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG:) TRA
1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG:) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586
DettagliSchema di CONTRATTO. Il giorno... presso la Sede dell'ente CONSORZIO TRA. nel presente atto denominato semplicemente "CONSORZIO" - (Codice
Schema di CONTRATTO * * * Oggetto: Servizio di RSPP ai sensi degli art. 31 e seguenti del D.Lvo 81/08 e smi. * * * Il giorno... presso la Sede dell'ente CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE-NERA in Terni - Piazza
DettagliUniversita degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
CAPITOLATO TECNICO NORMATIVO Manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura relativa allo Smaltimento modelli di carena c/o la Vasca del Navale Dipartimento di Ingegneria Industriale Via Claudio
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II RIPARTIZIONE ATTIVITA CONTRATTUALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO UFFICIO ECONOMATO CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DELLA RDO N. 1516719 ALLEGATO A Le Condizioni
DettagliRep. n. Fasc. n. REPUBBLICA ITALIANA. Istituto Superiore di Sanità. ACCORDO QUADRO con un solo operatore economico, per
Rep. n. Fasc. n. REPUBBLICA ITALIANA Istituto Superiore di Sanità ACCORDO QUADRO con un solo operatore economico, per l affidamento del servizio di catering veicolato per i piccoli, medi e grandi eventi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n.
REPUBBLICA ITALIANA Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE Oggetto: Affidamento In Appalto Del Servizio Di Pulizia E Sanificazione Pulizia E Gestione Dello Stabulario Presso I Presidi Di Ancona
DettagliCONTRATTO DI FORNITURA TRA
REPUBBLICA ITALIANA Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE Oggetto: Contratto d appalto per la fornitura e posa in opera di un autoclave passante a doppia porta per l attività intramoenia di
DettagliPROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO PER: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA- BIENNIO CIG ZC721FC99B CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO PER: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA- BIENNIO 2018-2019 CIG ZC721FC99B CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO 1 Premessa Il presente documento contiene le clausole per la conclusione
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA Questa Amministrazione deve procedere, a trattativa privata, ai sensi dell art. 34 della L.R. 7/2002 e successive
DettagliCAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA Ing. Francesco Novara Indice Indice...2 1 Definizioni...3 2 Finalità ed obbiettivi...3 3 - Importo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA * * * * * * * CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE CON GRU - CIG:
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAMPOFORMIDO PROVINCIA DI UDINE * * * * * * * CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE CON GRU - CIG: 6433506918 * * * * * * * L'anno
Dettaglirisposte ai chiarimenti eventualmente avanzati dalla Commissione in sede di gara; l offerta tecnica formulata dal Fornitore. ART. 2 Le condizioni di
Repertorio n. del SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA E RELATIVO SISTEMA DI ESTRAZIONE PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DA REALIZZARSI IN LOC. CASTAGNO D ANDREA NEL COMUNE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE. Contratto d appalto per la fornitura di strumentazione per adeguamento alla
REPUBBLICA ITALIANA Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE Contratto d appalto per la fornitura di strumentazione per adeguamento alla norma descritta dalla XI Farmacopea Uff. della Rep. Italiana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE Contratto d appalto per l affidamento in appalto del servizio di ristorazione per degenti e dipendenti presso il Presidio Ospedaliero
DettagliBANDO DI PUBBLICO INCANTO (R.D. del 23/05/1924, n.827)
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA ATTIVITA STRUMENTALI BANDO DI PUBBLICO INCANTO (R.D. del 23/05/1924, n.827) ENTE PUBBLICO
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Via Roma, 21 38060 - NOMI (TN) Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. ALLEGATO alla lettera di invito n. 1 TRATTATIVA PRIVATA
DettagliAMEGLIA CAPITOLATO SPECIALE
COMUNE DI PROVINCIA DELLA SPEZIA Via Cafaggio 15 Tel. 0187 60921 fax 0187 609044 Area Tecnica Ufficio LL.PP. Tel. 0187 609261 e.mail llpp@comune.ameglia.sp.it Sito internet : www.comune.ameglia.sp.it Partita
DettagliCONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER. IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato
Cronologico n. del. CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER IMMIGRATI PERIODO IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in
Dettagli- un secondo piatto a scelta fra almeno tre proposti. offerti dalla ditta partecipante, moltiplicato per
COMUNE DI SARMATO (Provincia di Piacenza) CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL ENTE. ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto la
DettagliCAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile.
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Sede Legale: Via Gallicciolli n. 4-24121 BERGAMO Tel. 035/385.111 Telefax 035/385.245 CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile. 1 INDICE Art.
DettagliINCARICO DI MEDICO COMPETENTE
Provincia di Latina Allegato A) al Bando INCARICO DI MEDICO COMPETENTE CAPITOLATO PRESTAZIONALE Art. 1 (Oggetto dell appalto) L incarico ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Istituto Superiore di Sanità. ACCORDO QUADRO con un solo operatore economico, per
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO REPUBBLICA ITALIANA Istituto Superiore di Sanità ACCORDO QUADRO con un solo operatore economico, per l affidamento del servizio di manutenzione full-risk di vari sistemi per la
DettagliCONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA MANUTENZIONE HARDWARE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESSO LE SEDI DELL'INPDAP TRA
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA MANUTENZIONE HARDWARE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESSO LE SEDI DELL'INPDAP TRA L Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
DettagliFORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NORME CONTRATTUALI PER L APPALTO
FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE CIG. N. NORME CONTRATTUALI PER L APPALTO ART 1 Oggetto dell appalto. Il presente appalto ha per oggetto le sotto indicate tipologie di forniture: Segnali
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER CENTRALI TERMICHE - ANNO 2009
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER CENTRALI TERMICHE - ANNO 2009 Novembre 2008 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di fornitura
DettagliBozza CONTRATTO. tra. - da una parte -
Bozza CONTRATTO tra CNPR Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Dott. Luigi Pagliuca,
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SERVER DEL SISTEMA INFORMATICO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SERVER DEL SISTEMA INFORMATICO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER IL BIENNIO 2015-2016 Indice Indice... 2 1 Definizioni...
DettagliSANTOBONO-PAUSILIPON" VIA DELLA CROCE ROSSA N NAPOLI CF/p. IVA
SANTOBONO-PAUSILIPON" VIA DELLA CROCE ROSSA N 8-80122 NAPOLI CF/p. IVA 06854100630 CONTRATTO DI APPALTO CONTRATTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA ARMATA DEI PRESIDI
DettagliCOMUNE DI COLLELONGO
COMUNE DI COLLELONGO Provincia di L Aquila P.I. 00190850669 Tel. 0863/948113-948537 - Fax 0863/948317 e-mail : municipio@comune.collelongo.aq.it Prot. n. 633/2010 -- Cod. C.I.G. 0440584D67 Cod. Fisc. 00190850669
DettagliCAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER I CONTRATTI DI FORNITURE E DI SERVIZI
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER I CONTRATTI DI FORNITURE E DI SERVIZI (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 861 DEL 30.7.2001) PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 ART. 2 ART. 3 AMBITO
DettagliPARCO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DELLA VALCONCA URBANIZZAZIONI PRIMAIE PREVISTE DALLA UMI N. 2 (SCHEMA DI CONTRATTO)
PARCO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DELLA VALCONCA URBANIZZAZIONI PRIMAIE PREVISTE DALLA UMI N. 2 (SCHEMA DI CONTRATTO) Articolo 1 Oggetto del contratto e riserva L ente committente concede all affidatario,
DettagliComune di Campi Bisenzio (Città Metropolitana di Firenze)
COMUNE DI CAMPI BISENZIO CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE Capitolato d'appalto e norme contrattuali per la fornitura, trasporto e installazione di bombole di Diossido di Carbonio (Anidride Carbonica) per
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. n.7/2002 e successive modifiche ed
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed
DettagliREGIONE LIGURIA CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA RE-
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE LIGURIA CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA RE- GIONE LIGURIA E DI ALTRI ENTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DettagliCONDIZIONI TECNICHE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SONDE DI LIVELLO PIEZOMETRICHE AD IMMERSIONE
CONDIZIONI TECNICHE Edizione Gennaio 2017 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SONDE DI LIVELLO PIEZOMETRICHE AD IMMERSIONE ACEA ATO2 SPA INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO... 3 1.1 SPECIFICHE TECNICHE DELLA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Istituto Superiore di Sanità. Contratto triennale per la fornitura di mangimi. destinati all alimentazione degli animali da
Schema di contratto REPUBBLICA ITALIANA Istituto Superiore di Sanità Contratto triennale per la fornitura di mangimi destinati all alimentazione degli animali da laboratorio utilizzati negli stabulari
DettagliCOMUNE DI VILLASIMIUS Provincia di Cagliari
COMUNE DI VILLASIMIUS Provincia di Cagliari SETTORE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI CAPITOLATO D ONERI RELATIVO AL COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA FRANCO CANTIERE DI MATERIALI EDILI, ELETTRICI ED IDRAULICI
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA Avellino, 13/01/2005 ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA La fornitura ha per oggetto gli stampati e la modulistica varia
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI CAPITOLATO SPECIALE D ONERI
COMUNE DI PALERMO -------------- RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI CAPITOLATO SPECIALE D ONERI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI STAMPATI E GLI UFFICI COMUNALI. TIMBRI
DettagliCOMUNE DI PALERMO. RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo
Capitolato speciale per il servizio di riparazione, equilibratura e convergenza con annessa fornitura di pneumatici per gli auto-motoveicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. IMPORTO 20.000,00
DettagliC I T T A d i A G N O N E (Provincia di Isernia) ---ooooo---
C I T T A d i A G N O N E (Provincia di Isernia) ---ooooo--- CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI RISTORAZIONE IN PIAZZA PLEBISCITO NEI LOCALI DEL PALAZZO
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO. Si conviene e si stipula quanto segue:
ALLEGATO 2 SCHEMA DI CONTRATTO CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL REGISTRO DEL cctld.it PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DI INTERNET ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEI NOMI A
DettagliCOMUNE DI GARDA DISCIPLINARE PER INSATALLAZIONE DI MODULO INTERATTIVO CON NOTIZIE FORNITE DAL COMUNE E SPAZI PUBBLICITARI UTILIZZATI
COMUNE DI GARDA Provincia di Verona Lungolago Regina Adelaide, n. 15-37016 GARDA VR Tel. 045.6208444 - Fax 045.6208426 - P.IVA 00419930235 www.comune.garda.vr.it ALLEGATO C) DISCIPLINARE PER INSATALLAZIONE
DettagliCAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile.
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Sede Legale: Via Gallicciolli n. 4-24121 BERGAMO Tel. 035/385.111 Telefax 035/385.245 CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile. 1 INDICE Art.
DettagliFOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI.
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA IMPRESA EDILE. FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI. ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere da
DettagliFOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino Dipartimento Amministrativo Struttura Complessa Gestione Tecnica FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DettagliOGGETTO: Servizio di Sportello per l accesso al Servizio Sociale Comunale. L anno il giorno del mese di in una sala del Comune di Trieste.
ALLEGATO N. 2 SCHEMA DI CONTRATTO OGGETTO: Servizio di Sportello per l accesso al Servizio Sociale Comunale. L anno il giorno del mese di in una sala del Comune di Trieste. Premesso che: con determinazione
DettagliCapitolato speciale di appalto:
Capitolato speciale di appalto: VERIFICA DELL IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA SEDE DELLA ARECHI MULTISERVICE SPA IN VIALE ANDREA DE LUCA 22/I SALERNO Salerno, 29 aprile 2013 Il Responsabile del Procedimento
DettagliCOMUNE DI PALERMO. Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti Via Roma, Palermo Tel FAX
CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CASSEFORTI ED ARMADI BLINDATI IN DOTAZIONE AI SETTORI DEL COMUNE DI PALERMO. IMPORTO DISPONIBILE 600,82 OLTRE IVA AL 22% IMPORTO A BASE D
DettagliC i t t à di P o t e n z a U.D. Ambiente - Parchi Energia Attività Sportive
C i t t à di P o t e n z a U.D. Ambiente - Parchi Energia Attività Sportive CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. Codice Identificativo
DettagliIMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA ,00 OLTRE I.V.A ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI E DI LATTONERIA ED OLII PER I VEICOLI DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GESTITI DAL SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE.
DettagliCONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO Affidamento del servizio globale di assistenza sociale e altri servizi accessori presso le residenze protette Casa per Anziani Umberto I e Casa Serena di Pordenone per il periodo 01.09.2018
DettagliUniversità degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E ARTICOLI DA LABORATORIO PER I DIPARTIMENTI SCIENTIFICI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA CAPITOLATO
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, alla fornitura di materiali edili, alle condizioni tutte del C.S.A..
DettagliCOMUNE DI PALERMO AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
COMUNE DI PALERMO AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE SETTORE BILANCIO E TRIBUTI Servizio Economato ed Approvvigionamenti ViaRoma, n. 209-90133 PALERMO - Tel. 0917403601 -Fax 0917403665
DettagliPROVINCIA DI SALERNO settore Ambiente
(Allegato 1) CAPITOLATO D ONERI (C.I.G. 41268142A5) SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AL SETTORE AMBIENTE SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE 1. PREMESSA Sono attribuite alle Province
DettagliFORNITURA DI VALVOLE DI REGOLAZIONE O SEZIONAMENTO A COMANDO ELETTRICO
CONDIZIONI TECNICHE Edizione _Febbraio 2017 FORNITURA DI VALVOLE DI REGOLAZIONE O SEZIONAMENTO A COMANDO ELETTRICO INDICE 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI... 3 2. LUOGO DI ESECUZIONE...
DettagliArt. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO
Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. Viale L.Jacobini, Z.I. 70123 BARI Capitale Sociale 199.634,00 i.v. CCIAA Bari REA n 456102 Registro Imprese di Bari e P.IVA n 06010490727 VAT: IT 06010490727 Società
DettagliCOMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU FORNITURA DI N 2 MOTOCARRI PIAGGIO PORTER DIESEL O EQUIVALENTI PAGINA 1 SOMMARIO PARTE I OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 3 ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO 3 ART. 2 OSSERVANZA DI
DettagliCOMUNE DI DOMUS DE MARIA PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI DOMUS DE MARIA PROVINCIA DI CAGLIARI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA L anno duemiladieci, il giorno del mese di, nel Comune di Domus de Maria, tra i signori: -, Segretario
DettagliSCHEMA CONTRATTO D APPALTO TRA. FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 -
SCHEMA CONTRATTO D APPALTO TRA FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale = interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n. -, in seguito denominata Committente, rappresentata
DettagliSCHEMA CONTRATTO D APPALTO TRA. Ferrovienord S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale
SCHEMA CONTRATTO D APPALTO TRA Ferrovienord S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale = interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n. -, in seguito denominata Committente, rappresentata
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA. comprensivo di oneri per l attuazione dei piani della sicurezza, oltre IVA CONTRATTO DI APPALTO F R A
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA LAVORI DI CUP: CIG: IMPRESA: C.F. e P.I. IMPORTO: Euro. al netto del ribasso del..%, comprensivo di oneri per l attuazione dei piani della sicurezza, oltre IVA CONTRATTO
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA. comprensivo di oneri per l attuazione dei piani della sicurezza, oltre IVA CONTRATTO DI APPALTO F R A
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA LAVORI DI CUP: CIG: IMPRESA: C.F. e P.I. IMPORTO: Euro. al netto del ribasso del..%, comprensivo di oneri per l attuazione dei piani della sicurezza, oltre IVA CONTRATTO
DettagliBOZZA CONTRATTO PREMESSO CHE
BOZZA CONTRATTO Oggetto: Servizio di analisi radiotossicologiche su matrici biologiche per i siti di Saluggia, Bosco Marengo e Casaccia. ID Gara: C0427S15 CIG: 6261986252 SOGIN Società Gestione Impianti
DettagliCAPITOLATO TECNICO. COMUNI DI ARVIER, AVISE, SAINT-NICOLAS e VALGRISENCHE
COMUNI DI ARVIER, AVISE, SAINT-NICOLAS e VALGRISENCHE AMBITO 7 Tel. 0165-929001 - Fax 0165-929003 SERVIZIO TECNICO UFFICIO UNICO ASSOCIATO Via Corrado Gex n. 8 11011 ARVIER (AO) info@comune.arvier.ao.it
DettagliCOMUNE DI PALERMO. SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo
LOTTO N. 2 Capitolato speciale per la fornitura di: PNEUMATICI E CAMERE D ARIA IMPORTO 41.666,66 OLTRE I.V.A. ART. 1 Questa Amministrazione intende approvvigionarsi per i settori Comunali, mediante somministrazione,
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI DA CATALOGO E SU MISURA PRESSO IL CENTRO BENESSERE ACQUA NATURA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI DA CATALOGO E SU MISURA PRESSO IL CENTRO BENESSERE ACQUA NATURA Art. 1 - Oggetto dell'appalto L'appalto ha per oggetto la fornitura, comprensiva
DettagliCAPITOLATO-SPECIALE D APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO: Telegiornali di prima serata predisposti per non udenti
CAPITOLATO-SPECIALE D APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO: Telegiornali di prima serata predisposti per non udenti INDICE ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE/MERCEOLOGICHE ART. 3 IMPORTO
DettagliCOMUNE DI RIBERA Provincia di Agrigento 2 Settore Infrastrutture Via S. Quasimodo - tel fax
COMUNE DI RIBERA Provincia di Agrigento 2 Settore Infrastrutture Via S. Quasimodo - tel. 0925 561529 - fax 0925 561537 FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
DettagliCONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO TRA Sviluppo Genova S.p.A. (Committente) Via Martin Piaggio, 17/7 16122 Genova P.I. 03669800108, nella persona del sig. Pier Giulio Porazza, Amministratore Delegato E sede legale..,
DettagliCAPITOLATO D ONERI DEL SERVIZIO RELATIVO AD ATTIVITA DI SFALCIO E DISERBO MARCIAPIEDI ED AREE ACCESSORIE IN AMBITO URBANO. PERIODO ESTIVO ANNO 2009.
SETTORE TUTELA AMBIENTE SERVIZIO GIARDINI CAPITOLATO D ONERI DEL SERVIZIO RELATIVO AD ATTIVITA DI SFALCIO E DISERBO MARCIAPIEDI ED AREE ACCESSORIE IN AMBITO URBANO. PERIODO ESTIVO ANNO 2009.- Art. 1 Oggetto
DettagliDISCIPLINARE AMMINISTRATIVO TIPO PER CONTRATTI DI APPALTO FRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI DELL ART. 15 DEL D.
DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO TIPO PER CONTRATTI DI APPALTO FRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI DELL ART. 15 DEL D.LGS 228/01 ************* CAPITOLATO TIPO PARTE AMMINISTRATIVA
DettagliIl valore complessivo stimato dell appalto è di ,00 (euro centoventimila/00) oltre IVA.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Acoset S.p.A. - Viale Mario Rapisardi, 164 95124 - Catania CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI
DettagliSchema di contratto DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA
Schema di contratto Rep. DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE. CIG 4689022F59 SCRITTURA PRIVATA L anno duemiladodici (2012), il giorno ( ) del
DettagliSERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO COMUNE DI PORTOVENERE CAPITOLATO TECNICO. Pag. 1 di 5
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO COMUNE DI PORTOVENERE 2016-2017 CAPITOLATO TECNICO Pag. 1 di 5 Art. 1 Oggetto e modalità dell appalto. L appalto ha per oggetto il servizio di spazzamento meccanizzato
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, servizio mediante somministrazione DI AUTOLAVAGGIO DI AUTOVETTURE,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SANT AGATA LI BATTIATI CITTA METROPOLITANA DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SANT AGATA LI BATTIATI CITTA METROPOLITANA DI CATANIA Contratto di appalto per Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria nelle strutture comunali periodo 2014-2015. CUP
DettagliCONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ASP LA QUIETE CIG C3
CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ASP LA QUIETE CIG 72961941C3 tra l Azienda Pubblica di Servizi alla Persona La Quiete (di seguito indicata Azienda) con sede in
DettagliCAPITOLATO TECNICO. Servizio Impianti e Logistica dei Flussi (SILF) Opere Civili ed Impianti (OCI)
CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI SERVIZI DI CSP, CSE E SUPPORTO AL R.U.P. RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'OFFICINA DI VIA SALARIA
DettagliSCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI
Comune di VARZI Provincia di PAVIA REPUBBLICA ITALIANA SCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI Repertorio N..... PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2013-2014 Importo. 39.000,00 oltre i.v.a. CIG XC5064BD6C L anno
DettagliCOMUNE DI RHO (PROVINCIA DI MILANO) AREA SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE UFFICIO ECONOMATO CAPITOLATO DI APPALTO
COMUNE DI RHO (PROVINCIA DI MILANO) AREA SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE UFFICIO ECONOMATO CAPITOLATO DI APPALTO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE
DettagliCONTRATTO DI FORNITURA TRA
REPUBBLICA ITALIANA Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE Oggetto: Contratto d appalto per la realizzazione di una smart house presso il Presidio Ospedaliero di Ancona. CONTRATTO DI FORNITURA
DettagliS C H E M A D I A T T O D I M A N D A T O C O N R A P P R E S E N T A N Z A
S C H E M A D I A T T O D I M A N D A T O C O N R A P P R E S E N T A N Z A A T T I V A Z I O N E D I P A R T E N A R I A T O P U B B L I C O - P R I V A T O M E D I A N T E L O C A Z I O N E F I N A N
DettagliCONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI NATANTI DI PROPRIETA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO. CIG: TRA
CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI NATANTI DI PROPRIETA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO. CIG: 6915092271 TRA Regione del Veneto Giunta Regionale, con sede in Venezia -
Dettagli