COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli)
|
|
- Lamberto Monti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETTORE: LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE W lq1_ DEL,3 ] on, 2014 OGGETTO: Lavori Piano Regolatore Pubblica illuminazione e interventi- Impresa I.T.E.M. s.r.l. Contratto rep del ]A Proroga al termine di ultimazione lavori on Reg1stro Generale del Non contiene dati ~ensibili Art. 4 comma "\"lettera "d" D. Lgs 196 del
2 CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE LAVORI PUBBLICI Oggetto: Lavori Piano Regolatore pubblica illuminazione e interventi. Impresa l.t.e.m. s.r.l.. Contratto rep dell AProroga al termine di ultimazione dei lavori. RELAZIONE ISTRUTTORIA Con contratto d'appalto rep del , registrato in Cimare di Stabia il al n. 661 S.I. mod. 71 voi M., veniva conferito all'impresa I.T.E.M. s.r.l, a seguito di Procedura Aperta, l'appalto dei lavori attinenti il Piano Regolatore pubblica illuminazione e interventi, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del33,545% e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a ,00~, di ,55 oltre IVA al 20%. Con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. n. 134 del , repertoriata al n del e registrata in Cimare di Stabia il al n. 251 Il, a seguito di ampliamento del contratto, trattandosi di contratto aperto (art. l 54 DPR 554/99) l'importo dei lavori veniva elevato, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, a ,74 oltre IVA al21 %. I lavori da compiersi in 1633 (550 contr O pr. l" p r. 2" + 21 O p r. 3" contr. aggiuntivo pr. 5" pr. 6") giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, venivano consegnati ed iniziati il , sospesi il 05/12/2013, ripresi il20/ , sospesi il 03/02/2014. ripresi ill7/03/2014 e sospesi il 19/03/2014. L'impresa l.t.e.m. s.r.l. con nota datata , acclarata al Prot. Entrata n del , che si allega, segnala, che durante lo svolgimento delle lavorazioni riportate nel progetto di riordino si sono avute delle difficoltà che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori; in particolare si sono avute difficoltà legate agli stacchi delle linee di alimentazione pubblica nei viali privati. Nella suddetta nota la ditta richiede una proroga di altri 150 gg. precisando che tale richiesta non rappresenterà per l'impresa una richiesta di risarcimento per oneri aggiuntivi dovuto allo slittamento delle fasi lavorative. Questa Direzione lavori nella presente relazione concorda sulla opportunità segnalata dalla ditta esprimendo parere favorevole ad una proroga del termine di ultimazione di gg. 150, a condizione che la ditta non abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo in quanto il ritardo è imputabile solo ad organizzazione della medesima. Visto che la segnalazione della necessità di una proroga è stata chiesta nei termini, si propone di prorogare di gg. 150 il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori, a condizione che la ditta non abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo in quanto il ritardo è imputabile solo a rganizzazione della medesima. Sede lì 3 1 on. zou IL DIRETTORE El L ( Ing. Francesco Pa o C ORI eliano)
3 CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE LAVORI PUBBLICI IL DIRIGENTE Letta la relazione istruttoria di cui innanzi che qui si intende completamente trascritta; Visto che la richiesta di proroga è stata chiesta nei termini; Visto il parere favorevole condizionato, espresso dalla Direzione lavori, nell'antescitta relazione istruttoria; Ritenuto di accogliere la proposta di prorogare di gg. 150 il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori, a condizione che la ditta non abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo in quanto il ritardo è imputabile solo ad organizzazione della medesima. Visto il Decreto legislativo n. 267; DETERMINA Addì l. Di Prorogare di gg. 150 (centocinquanta) il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori, a condizione che la ditta non abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo in quanto il ritardo è imputabile solo ad organizzazione della medesima; 2. Di Dare atto, che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs n. 267, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 3. Di Dare atto che la presente determinazione: va pubblicata all'albo Pretorio on line dell'ente; va trasmessa in copia all'ufficio di Segreteria affinché venga inserita nel fascicolo delle determinazioni per la raccolta generale; IJ i ()li, ll)"\4 (ing. Giov
4 rii011i IMPIANTI TECNOLOGICI MERIDIONAU Sede legale: Saviano -N a Via Del Feudo snc Te! Fax pf' /; fb SI.II.~ERT &ISE~}CERT..,;...~;.;..-~ l ~-... -: " ~ l CERilFICATO.. I'ISMCHio\SLMI 1 '... ;,.. r Preg.mo Ing. Castellano Nella sua qualità di Direttore dei Lavori Comune di Castellammare di Stabia Via Primo De Turris, Castellammare di Stabia (NA) Fax ' 1 ' (.'.ast!!llammart! di Stabia Preg.mo Ing. Ing. Angellotto Nella sua qualità di RUP Comune di Castellammare di Stabia Via Primo De Turris, Castellammare di Stabia (NA) Fax Ns. rif.: 84/14 Saviano lì. 08/07/2014 Comm. 06/09 T.v -,~J.~: ingre~~o ç ~'r :11 :. O!l2qor. ll:(i.j CVI' ìqw.. t\,ltph \)Jjt ~{\A c%.et( oll -Richiesta di proroga c~i~l:1z~ In riferimento ai lavori riportati nel progetto di riordino, oggr in con la presente Vi rappresentiamo che, durante lo svolgimento delle lavorazioni si sono avute delle difficoltà che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori. In particolare, si sono avute delle difficoltà legate agli stacchi delle linee di alimentazione pubblica nei viali privati. Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, la scrivente impresa, con la presente, richiede una proroga di almeno altri 150gg. Tale richiesta non rappresenterà per l'impresa, una richiesta di risarcimento per oneri aggiuntivi dovuto allo slittamento delle fasi lavorative. L 'occasione è gradita per porgere distinti saluti. I.T.E.M. S.r.l. C.F. P.l va tecnico@gruppodalia.it ' l Vs. dati sarhnno trattati ai s<!nsi del D lgs
5 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Vista la determinazione n./ O~ a firma del Dirigente del Settore LL.PP. pervenuta a questo Servizio finanziario in data Visto l'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 APPONE Al presente provvedimento i! visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari~ cosl come si rileva dalle seguenti risuhanze: STANZIAMENTI DEFINITIVI :. IMPEGNI ASSUNTI :. IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO :. TOTALE IMPEGNI :. Ad di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO DI SEGRETERIA RELATA DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Responsabile dell'albo Pretorio on-line si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia il giorno c ci rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, sino al giorno Addì IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO ON-LINE IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE di CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE URBANISTICA. del ~ V- O 7-2 O ly
COMUNE di CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE URBANISTICA DETERMINAZIONE n. C,f del ~ V- O 7-2 O ly OGGETTO: Costituzione gruppo di affidamento degli incarichi professionali ai sensi art.
DettagliI " CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli ) N.,~~ l: 'frego Ufficio di Segreteria Generale
Settore Eronomico Finamiario.'--~'----I I ".".~ CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli ) DETERMINAZIONE n. /j '1 del 2 4ttAR.~:2J\,t OGGETIO: Installazione provvisoria di un impianto di
DettagliCOMUNE di CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE URBANISTICA. DETERMINAZIONE n.}2.del A ~-01-20/ì
COMUNE di CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE URBANISTICA DETERMINAZIONE n.}2.del A ~-01-20/ì OGGETTO: Precisazioni inerente l'individuazione dell'importo contrattuale riportato nella Determina
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE SERVIZIO: DETERMINAZToNE N" /3- DEL 'l /, FrB 20tl OGGETTO: Interventi di ripristino e manutenzione scuole Elementari e Medie. Impresa:
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli)
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETTORE : LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE : n.1_2_ del 'f 3 f E B. 20 U... Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici Scolastici Comunali Estensione
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli)
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETTORE: LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE No 3_f2 DEL OGGETTO:Piano Regolatore Pubblica illuminazione e interventi- Impresa I.T.E.M. s.r.l. Autorizzazione
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli)
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETIORE POLITICHE SOCIALI Determinazione nr. 40 del 1 9 MAG, 2014 Oggetto: Assegnazione al servizio economato comunale di somme in dodicesimi occorrenti
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
30 DIC 2011 Pr~:;~~ ~~H-}191,; CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE DETERMINAZIONE W 2 3 7:- DEL 2 9 D l C 2011 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA ENI GAS &POWER
Dettagli''30-2 LUS; 2014 CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA G \U. 20\4 SETTORE LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE n. G) del.3 ~0. N. ~~ Del Registro Generale dei_-
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE n. G) del.3 ~0. G \U. 20\4 OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione anno 2013 - Contratto
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli. SETTORE URBANISTICA- Servizio SUAP. DETERMINAZIONE n. 65 del
- Settore tconomu,;u nucu...--- 1- -- ------ 29 NOV 2011 ~ _,..._,... "'...- lp~etocolle N,..J,Ql r:,.. CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE URBANISTICA- Servizio SUAP DETERMINAZIONE
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli)
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETTORE LAVORI PUBBLICI f~ ~ ~l.d lug. 1a11 DETERMINAZIONE ~... del. luj'i OGGETTO: Fornitura beni e servizi - Manutenzione dei presidi antincendio
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI DETERMINAZIONE N. D i DEL 1 6 GEN. 2015 OGGETTO: Assegnazione fondo all' economo comunale Contiene dati sensibili SI Articolo
Dettagli3 MAG 2012,
Città di Castell:!llllmare di Stabia Settore Economico Finanziario 3 MAG 2012,.----- ------1 l"rotocollo N. koo CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli)ù COORDINAMENTO AFFARI GENERALI Ufficio
DettagliCittà di Castellammare di Stabia (Provincia di Napoli)
--- --- Z 6 GEN 2012 Protocollo N. 6. 8 - Città di Castellammare di Stabia (Provincia di Napoli) SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA- PROTEZIONE CIVILE Servizio Protezione Civile VIA Napoli, 346- tel. e fax
DettagliIfI7.' 1. CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli) SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
IfI7.' 1 ~. 1 APR 2011.,.,,-...--,' V'... -...,... -,nr-... Protocollo N. 29). CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli) SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE DETERMINAZIONE D.30 del 2 J-O3-
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE LAVORI PUBBLICI
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE LAVORI PUBBLICI Settore : LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE w- 0 ::i- DEL lt;j CJ\\l, 2014 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA ENI GAS &POWER PER MODIFICA
Dettagli-- Protocollo N, :3~ Q
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI- URP SERVIZIO: SERVIZI DEMOGRAFICI Ci!ti di CasteU~mare di Stab. S. ~ et cot-e.. conornico Finanzi. n - -.-... ano 16 APR
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli)
CITI A' DI CASTELLAMMARE DI STABIA- SEITORE LL.PP. CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETTORE : LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE: n./.3_del f.l3 FEB. 2DJJ, OGGETTO: Intervento di Somma
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE: SERVIZIO: AMBIENTE IGIENE URBANA DETERMINAZIONE No J ~ DEL 0 7 APR. 2014 OGGETTO: Pubblicazione Ordinanza Sindacale contingibile e urgente
DettagliCittà di CASTELLAMMARE di STABIA Provincia di Napoli
!. Città di CASTELLAMMARE di STABIA Provincia di Napoli ~... "'-000 1 -- --~ DETERMINAZIONE N.OS DEL 23/04/2014 Oggetto: Incarico professionale progetto AMICA Aggiornamento IV A. N. S ~1 Reg. Generale
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE n. 29._ del tlo APR. 2015 OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per un bimestre anno
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETTORE LAVORI PUBBLICI
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETTORE LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 12r del f) 4- j_~ ~~ 0 i 4 Oggetto: Intervento di somma urgenza per abbattimento albero pericolante alla
Dettagli1 9 FEG CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA. Reg. Generale del. SERVIZIO: Avvocatura DETERMINAZIONE N 2 4-
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA SERVIZIO: Avvocatura DETERMINAZIONE N 2 4- Oggetto: rimpinguo fondo presso Economo Comunale per spese borsuali. 1 9 FEG. 2014 Reg. Generale del (Provincia di Napoli) Avvocatura
DettagliCITTA DI CASTELLAMMARE DI STABIA Settore Lavori Pubblici
.---------------. Città di Castell
DettagliDeterminazione nr./1 t del -----
l 'llj", l_' ~.. ' ' ~... ~ )1,'' CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Cinà di Canell:m~m:rre di Suhia' ETTORE POLITICHE SOCIALI Senor~ Ecnnrw1ico Firi.~lnziario ~ - - ------- 11 OTT i012 1---- ---... ---
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
/ CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI DETERMINAZIONE No 03 DEL 13/02/2014 OGGETTO: Rottamazione ciclomotore PIAGGIO Vespa targato X4 XVSR. r,--. r- 1 ("'(~l~
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI DETERMINAZIONE No 0.~3 DEL,{':f lo? /2DA4 l l OGGETIO: Acquisto stampati per Anagrafe e Stato Civile. No jzq Reg. Generale
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA SERVIZIO: Avvocatura DETERMINAZIONE No H_5 Oggetto: accertamento lesioni personali patite in occasione di infortunio stradale da Voltattorni Eufrasia. Giudizio Tribunale
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli )
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli ) SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio Manutenzione Patrimonio DETERMINAZIONE n. del 2 O U \\J, 20~ Oggetto: Servizio di pulizia,custodia e manutenzione
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE: SERVIZIO: AMBIENTE IGIENE URBANA DETERMINAZIONE No l, l DEL lj 5 lu~ 20M. OGGETTO: Manutenzione e pulizia dell'arenile comunale prospiciente
Dettagli6 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
6 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA Settore Urbanistica -------------------------------- Determinazione No 1. 3 del 01 l&~ /wi.z_ l Oggetto : Legge 13/89. Fabbisogno anno 2012. No Reg. del Settore N" Reg.
Dettagli5fl9\ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli)
Città di Castellammare di Sttbia Settore Econonùco 2 9 SET 2011 l 5fl9\ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) flrote ellt N,-jJ-1, -- SETTORE LL.PP. E AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE E ACQUA UFFICIO
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI ST AB la
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI ST AB la SETTORE AFFARI GENERALI-Risorse Umane DETERMINAZIONE N 1'1f DEL _)g /11/2014 OGGETTO: Impegno spesa di viaggio agli Amministratori di questo Ente Contiene dati sensibili
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli) SETTORE LAVORI PUBBLICI
l Comune di Ca~tdlammar,: di St;;.bia CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli) SETTORE LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE n. 199 del -6/11/2012 OGGETTO: appalto manutenzione verde pubblico e
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE RISORSE UMANE DETERMINAZIONE W Jji del 0 A 0 8, 2, 0 ~ i OGGETIO: : Revoca della determinazione a contattare n. 663 del 0411112010
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli Settore Servizi Demografici - Sportello Donna Ufficio Elettorale <<<<O>>>>
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli Settore Servizi Demografici - Sportello Donna Ufficio Elettorale DETERMINAZIONE No ~ b DEL ~ 6 ~ 9 ~ S.0 \Q) Città d.i Castelbmmare di Stahia
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli )
e CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli ) SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio Manutenzione Patrimonio DETERMINAZIONE n. d. O { del 2 2 011 2m~ Oggetto: servizio di pulizia,custodia e manutenzione
DettagliCOMUNE DI CASTELlAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli
t---.,------ ----------1 Protocollo N. COMUNE DI CASTELlAMMARE DI STABIA SETTORE URBANISTICA DETERMINAZIONE N j-a DEL f ') ;(O. f O/ è OGGETTO: Ufficio "Sportello Catastale". Impegno fondi a favore del
DettagliReg. del Settore. Reg. Ufficio di Segreteria Generale. ~!Pil~~ DETERMINA N. 85 del 04/12/2012
o.. *.. o la rua Campania - ~!Pil~~ Viale Ippocastani- Località Quisisana- Castellammare di Stabia te!. 0818711864-0813900565; e-mail: piueuropa@.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it DETERMINA N. 85
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) 2.(;.f:j
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA AVVOCATURA. DETERMINAZIONE n. 2.(;.f:j A 2 8 DTT. 2014 n. """] 01.0 REGISTRO GENERALE DEL / Oggetto: versamento contributo unificato iscrizione a ruolo presso Tribunale
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE No 32- OGGETIO: Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura delle cedole librarie autocopianti per la scuola primaria
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO: Entrate DETERMINAZIONE No)lJDEL S-< \.-t 1-\ 'l.oa) OGGETTO: Impegno di spesa presunto per l'esercizio 2013 per addebito interessi passivi sul conto anticipazione
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE AMBIENTE- PATRIMONIO Servizio Patrimonio DETERMINAZIONE No o'3 DEL 3 o GEN. 2015 OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAAMENTO TASSE DI POSSESSO VEICOLI
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE RISORSE UMANE DETERMINAZIONE No _li_ dell1 8 MAG. 2012 OGGEITO : Trasferimento in seguito a mobilità volontaria del dipendente Sig.
DettagliDI CASTELLAMMARE DI STABIA POLITICHE SOCIALI
Città di Canelbmmare di Stabia Sllltort' r.c.,nomico finanziario 16 APR 2012 -,~-----------,u...,..,..ta'?rotocollo N. 36~ DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE: POLITICHE SOCIALI Determinazione nr. 5 b del
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE: POLITICHE SOCIALI. Via Rajola, 44- Palazzo Di Nola - tel.
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE: POLITICHE SOCIALI Via Rajola, 44- Palazzo Di Nola - tel.obl/3900472 - t L: Determinazione no S / t del ----- REGISTRO GENERALE DEL """'.-.
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE: URBANISTICA DETERMINAZIONE W 52 DEL 20/1 0/2011
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE: URBANISTICA DETERMINAZIONE W 52 DEL 20/1 0/2011 OGGETTO: LEGGE 47/85 E LEGGE 724/94 - RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA MANUFATTO VIALE DELLE PUGLIE
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETIORE LAVORI PUBBLICI Servizio Manutenzioni UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO E IMPIANTI SPORTIVI
l Città di Gutell;Jmico FifimztariO r----~ --,... 17 SET 201Z --- -- Protocollo N. CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETIORE LAVORI PUBBLICI Servizio Manutenzioni UFFICIO
DettagliDeterminazione N 25 del D?t,
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- FISCALITA' LOCALE ufficio Appalti, Gare e Contratti Determinazione N 25 del D?t, 10312014 Oggetto : Rinnovo licenza annuale
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETTORE LAVORI PUBBLICI
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) SETTORE LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE n. O 4 del 2. 3 GEN. 2015 Oggetto: servizio di pulizia,custodia e manutenzione gabinetti pubblici,nonché pulizia
DettagliCOMUNE di CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli -----ooo----- Settore Urbanistica Servizio Informativo-Catasto
DETERMINA N. 3 6 del 3 AGO. 2011 Oggetto: Presa d'atto del frazionamento delle aree destinate alla realizzazione della scuola elementare "Centro Antico" e relativa voltura catastale a favore del Comune
Dettagli- ~ DETERMINAZIONE N. ).)2 DEL )'6-)l!OJt.-, N. dleì Reg. Generale dei_ 2 _ 1 _N_ov_, _ 20 _ 14 _. .. :. ff?
La tua Campania cresce in Europa - ~.. :. ff?...r ~~L{ CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE URBANISTICA Via De Turris n.16 "Palazzo S.Anna" Tel. 081 3900565 Fax 081 3900592 e-mail:
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA. OGGETTO: Rendicontazione spese di Economato 2 trimestre ML,-: :~rodi CASTELLAMMARE DI STABIA
19 LUG 2012 - ---- -~r~- - ~rotocouo N. COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SERVIZIO: ECONOMATO SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO DETERMINAZIONE W 3 L; OGGETTO: Rendicontazione spese di Economato 2 trimestre
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli Settore Servizi Demografici
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli Settore Servizi Demografici Ufficio Elettorale DETERMINAZIONE N.1{3 DEL :- 1 MAG. 2015 OGGETTO: Elezioni Regionali del 31 Maggio 2015. Impegno
Dettaglib~n.. &~~ COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE URBANISTICA ~7 OTT 2011
Città di Castellao:nman: di Sllbia Settore Economico Finanziario ~7 OTT 2011 b~n.. &~~ COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE URBANISTICA DETERMINAZIONE No i)l) DEL 2_6/ Joj io,({ OGGETTO: Ufficio "Sportello
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Città di CastcU:l111111lm di ~ta~ia Settore Economico FinanZiano 5 AGO 2011 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SERVIZIO: Avvocatura Oggetto: Giudizio innanzi al TAR Campania- Napoli- D'Aniello Annunziata
DettagliDeterminazione nr. 21t del 02/o?jzo-12
,...,._._... --.. -...,.. ".. - ~..- ~.. _... ~..- --- - ittà di aneti;nun.;u;e di otaì>ia Settore f.ç.onclmico F~nanziario...,,..;
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE : URBANISTICA DETERMINAZIONE No t /9 DEL {) b -- O f~ 2 1Lt " OGGETTO :Legge 219/81 e legge n. 32/92. Lavori di demolizione e ricostruzione
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Originale Nr. GENERALE 1115 SETTORE Settore Lavori Pubblici NR. SETTORIALE 284 DEL 07/10/2015 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI GALLEGGIANTI C/O LA BANCHINA
DettagliSettore: Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Impianti Sportivi
l '. s CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli ) ' Settore: Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Impianti Sportivi DETERMINAZIONE n. O '- del 2 J GEN, 2D14_ Oggetto: Interventi urgenti
DettagliProtocollo. ~~ r2jm COMUNE DI 'CASTELLAMMARE DI STABIA
....----- -- -----~-, ':'.-,..,' 'Eittà di Castelh..mmare di S~ia '/! ~-... Settort Economico,; Finanziario... -f) MAR Z01Z Protocollo. ~~ r2jm COMUNE DI 'CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE AFFARI GENERALI
Dettagli~ l. CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli ) SETTORE LAVORI PUBBIJCI Servizio Manutenzione Patrimonio
~ l CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli ) SETTORE LAVORI PUBBIJCI Servizio Manutenzione Patrimonio ' 1. - DETERMINAZIONE n ~ del.. ( ~... 4 D l G. 20 1 t4.,- OGGETTO: Manutenzione ordinaria
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
e CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO CIMITERO DETERMINAZIONE N. 83_ gjo DEL {) g l"{_ 0 {l{ OGGETTO: INTERVENTO DI SCERBATURA ALL'INTERNO DEI CIMITERI CITTADINI. N. ':fs
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli Servizio: AVVOCATURA DETERMINAZIONE W 59 del 27/02/2014 Oggetto: praticantato forense presso l'avvocatura Comunale: ammissione dott.ssa Solimeno Manuela
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE: POLITICHE SOCIALI
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE: Determinazione nr. 62J Oggetto: fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - Procedure concorsuali per l'erogazione del contributo
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA. Provincia di Napoli. 19 MAR " PrQ~oç )llg N.lil~ .03.
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE : DEMOGRAFICI- URP SERVIZIO: SERVIZI DEMOGRAFICI Provincia di Napoli.-------------. Città,:i Cam il.nmare di Stabia Se t' nrt F,(l.'fthomico Finanziario 1- ~--.
Dettagli~ /09/2014 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE AFFARI GENERALI-RISORSE UMANE SERVIZIO: RISORSE UMANE DEL. DETERMINAZIONE W!
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE AFFARI GENERALI-RISORSE UMANE SERVIZIO: RISORSE UMANE DETERMINAZIONE W!i_S_ DEL ~ /09/2014 OGGETTO: collocamento in aspettativa sindacale non retribuita Sig. Russo
DettagliDETERMINAZIONE N. 24 DEL Jlor. 2 8 F c H SETTORE: CORPO di POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO: AFFARI GENERALI. N. W Reg.
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Piazza Giovanni XXIIJ, n. 13 -telefono 081.3900301 -fax 0813900318 P. I.V.A. n. 01548131216- C.F. n. 82000270635 Pec: poliziamunicipale.stabia@asmepec.it
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE AFFARI GENERALI-RISORSE UMANE DETERMINAZIONE No j_q DEL2~/01/2014 OGGETIO: impegno di spesa per la casella di posta in noleggio presso Poste Italiane-fondo economo.
DettagliCittà Metropolitana di Napoli SETTORE URBANISTICA
@@Nl rill~ a ~'---"' La tua Campania cresce in Europa._... ~ ~ lf~ Città Metropolitana di Napoli SETTORE URBANISTICA DETERMINAZIONE n. 0 li 3 del t~- 0 6 Jb/ 6 ------- Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- FISCALITA' LOCALE
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- FISCALITA' LOCALE SERVIZIO: APPALTI GARE E CONTRATTI r:j.c\ DETERMINAZIONE No c; (, Oggetto: Rinnovo affidamento incarico di conservazione
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli)
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA SERVIZIO AVVOCATURA DETERMINAZIONE N _L_ ~--=-~--DEL ~{t(--li/ LO 1 it Reg. Generale del 1 7 NOV, 2014 Oggetto: iscrizione Albo Speciale Avvocati Patrocinanti Enti Pubblici,
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Medaglia d'oro al Merito Civile
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Medaglia d'oro al Merito Civile Città di Castell«!tinmare di Stabia Settore Economico Finanziario ~.~~--- 1 Z GEN 2012 Protocollo N. A~ SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO
DettagliDeterminazione nr. 20 del 09/02/2012
//~ j. CITTA' DI CASTELLAMMARE DI S Provincia di Napoli Settore Politiche Giovanili Sportello Polivalente (Informagiovani -Donna- Immigrati - Albo Associazioni) CittÀ di CasteU2mmare di Stabia Settore
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI S
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI S SETTORE: Coordinamento Affari Generali SERVIZIO: Organi Istituzionali el13!11maredislllbia Settore Economico Finanziario Protocollo N. 6 OTT 2011 DETERMINAZIONE No.32 3 DEL.s_/1
DettagliCittà di Castellammare di Stabia Provincia di Napoli
\!(;. Città di Castellammare di Stabia Provincia di Napoli SETTORE Affari Generali- Risorse Umane Determinazione nr. 52 del -11. DG. 2 O l~ Oggetto: Sostituzione del dott. Michele Ferraro dimbsionario,
DettagliUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Città di Castellammare di Stabia Settore Econom Finanziario UNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE No 3 b OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di blocchetti
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Naooli. UFFICI DI ST AFF Appalti gare e contratti
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Naooli UFFICI DI ST AFF Appalti gare e contratti Determinazione No 3 ò h del é}$. J) ÌJJ)) / Oggetto:Proc~ura aperta per l'affidamento, per mesi 4, della gestione
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETIORE: AMBIENTE SERVIZIO: IGIENE URBANA DETERMINAZIONE W 2._1_ ' DEL a 0 0\C. 1~ 1.! OGGETTO: Rivalutazione dei corrispettivi per l'anno 2013 del
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA. dir Q
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA ' SERVIZIO: Avvocatura DETERMINAZIONE N" dir Q Oggetto: versamento contributo unificato iscrizione a ruolo presso Corte di Appello di Ntzpoli -appello Comune d società
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE RISORSE UMANE DETERMINAZIONE W 311 del16/09/2011 OGGETTO: :"Dimissioni volontarie dal servizio della dipendente Dr.ssa MANSI Maria,
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli ) SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
l CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli ) SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE Città di Castell;!'lllmare di Stabia Settore_ f:c~~~~ico f inanz ari( j 27 GIU!011 j'...,. Protocollo N. ç
DettagliCOMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE RISORSE UMANE DETERMINAZIONE W 268 del 06/05/2011 OGGETTO: :" Dimissioni volontarie dal servizio del dipendente Sig. GRIECO Giuseppe,
Dettaglil l l Il [p[)q!j" [3. ~ Via de Turris n.16 "Palazzo S.Anna" tel (,5 fax
** ** rl ~ :Jìf(;!(!Nf CA~P:~Nr~ la wa Campania cresce in Europa l l l Il ~l!d~ QJJlP(F(l@ll [p[)q!j" [3. ~ Via de Turris n.16 "Palazzo S.Anna" tel. 08139005(,5 fax 0813900592 Città di Cruitelloonmare
Dettagli21 MAR "-4' DETERMINAZIONE N. 26 DEL Città di Castelbmmare di St~:. Settore Economico Finanziar,..
Città di Castelbmmare di St~:. Settore Economico Finanziar,.. 21 MAR 2011 1- ------"-4' CITTA' DI CASTELLAMMARE DI\!!.,._~.. _.. ~_.".!!J~m.~~= CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Piazza Giovanni XXIII, n_ 13
DettagliPOLITICHE SOCIALI- LEGGE 328/00 AMBITO 14J
Città di Castell:llffilllare di Stabia Settore 'èconomico Finanziario ~ -.. n 7 MAG 2012 ' 1'1'9tocelle N. ~JQ CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Capofila AMBITO N 14 Comuni di: Agerola- Casola di Napoli-
DettagliDETERMINA N. 0 ~ ~ 0 del 2 7 OIC. 2013
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Capofila AMBITO N27 SETTORE: POLITICHE SOCIALI -AMBITO N27 DETERMINA N. 0 ~ ~ 0 del 2 7 OIC. 2013 Oggetto: Ambito Sociale N27 - Piano Sociale di Zona I annualità del II
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
["~ittà[ Cast&ommare di Stabia ~~~::n~~co Finanziario ' 1 8 APR 201Z l!rotocollo N. ~h~ l CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli PUBBLICA ISTRUZIONE E POLTICHE GIOVANILI Determinazione N.43
Dettagli~ 1?.1get:inn Mi~i 2 2 LUG OGGETTO: Procedura ai sensi del D.Lgs. 163/06 per acquisto spremiagrumi.
Città di Castellammare di Stabia Settore ~~?nomico Finanziario 2 2 LUG 2011 SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE No 3 ~ DEL 22 )o7-/z o~{ OGGETTO: Procedura ai sensi del D.Lgs. 163/06 per acquisto
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
.. CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE RISORSE UMANE DETERMINAZIONE W 326 del 10/10/2011 OGGEITO: Istanza del dipendente sig. MARTONE Rosario, Collaboratore Tecnico
DettagliOggetto: Manifestazione di interesse gestione servizio semi convitto a favore di minori bisognosi - Approvazione verbale di gara anno 2014
.. CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli SETTORE POLITICHE SOCIALI - AMBITO 27 Detert11in(1ZilJI1e rzr. (/el - 6, FFn,,n, Lu,,~ì~4 Oggetto: Manifestazione di interesse gestione servizio
DettagliSETTORE: Politiche Sociali SERVIZIO: Politiche Sociali
l CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli Determinazione nr. 8-1 del 2 7 GTT. 2011 Oggetto: Tirocinante D'Auria Carla: Autorizzazione ad effettuare il tirocinio formativo universitario presso
Dettagli- tua Campania cresce in Europa
9 La ~m~~ - tua Campania cresce in Europa Città d C n d; "''"l.l'e di Stabia Senor Economico finanz1ari ' IPCFQC$0 [p[)~ [3(1/J~~ n.l6 "Palazzo S.Anna" te!. 0813900565 fax 0813900592 re-di-stabia. li.it
Dettagli[p!}(!drtlt ~:QD~ Turris n.l6 "Palazzo tel 081 fax 081
* *** * *** * La tua Campania cresce in Europa QD[F(P:[)@[)@ [p!}(!drtlt ~:QD~ Turris n.l6 "Palazzo tel 081 fax 081 piueuropa@comune.castellammare-di-stabia.napoli.it DETERMINAZIONE N A 5 DEL p_~ -Oh 2oA
DettagliCITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli Determinazione nr. q 5 del 2 9 MAG. 2Ul2 Oggetto: Tirocinante Criscuolo Manuela: Autorizzazione ad effettuare il tirocinio formativo universitario
DettagliPr~~:~~ ~~ -Zj)y - DETERMINA N. 0 3~ del 2 l FEDI 201~
-2 MAR 2012 Pr~~:~~ ~~ -Zj)y - CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli Capofila AMBITO N 14 Comuni di: Agerola - Casola di Napoli - Castellammare di Stabia - Gragnano - Lettere Pimonte -
DettagliITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli PUBBLICA ISTRUZIONE
Città di Cutelbmmate di Stabia Sèttore Economico f;nanziario._,---, 12 APR 20i1,.. t'rotoeollo N.M I ITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli PUBBLICA ISTRUZIONE Determinazione Dirigenziale
DettagliCITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N.L1J.JJDEL 2 i {}11, 20'\4 OGGETTO: Manutenzione impianti termofluidi esistenti nelle scuole,ed immobili comunali per mesi tre N.
Dettagli