COMUNE DI PALERMO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Transcript

1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER IL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO. IMPORTO COMPLESSIVO ,00 (Centonovantottomila /00) IVA ESCLUSA. SOMMA CONCESSA A MUTUO DALLA PRESTITI ). CPD S.P.A. ( EX CASSA DEPOSITI E ART. 1 OGGETTO Il presente capitolato speciale ha ad oggetto la fornitura, mediante procedura negoziata (art. 56, comma 1, lett. a) del codice dei contratti pubblici) di automezzi e macchine operatrici per il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Palermo, per l importo a base di gara di ,00 (centonovantottomila /00) IVA esclusa. In ogni caso i mezzi forniti devono essere conformi a tutte le prescrizioni di legge. Importo a base di gara ,00 IVA ESCLUSA (centonovantottomila/00). FORNITURA di: N 1 AUTOMEZZO con allestimento di piattaforma aerea da circa mt. 18 con le caratteristiche tecniche appresso indicate. CARATTERISTICHE TECNICHE: Piattaforma aerea: Attrezzo base a sviluppo telescopico più braccio articolato terminale, altezza di lavoro non inferiore a mt. 18 Portata in navicella non inferiore a kg 200 comprese 2 persone,portata di collaudo non inferiore a kg 400. Navicella in vetroresina o equivalente, misura di circa mm.1060 x 600 x h. 1100, completa di contenitore porta attrezzi, livellamento automatico e isolamento a volt. Braccio composto a più elementi. Braccetto terminale composto da 2 segmenti articolati tra loro non inferiori a 90. Stelo cilindro di sfilamento non inferiore a mm 55 di diametro. Torretta di base con rotazione di 360 continui nei 2 sensi,con riduttore autofrenante. Comando a distanza del motore del veicolo con dispositivo di sicurezza e stop generale di emergenza. 1

2 Doppi comandi a terra e in navicella idraulici graduali, esclusore idraulico comandi da terra Sbraccio max non inferiore a mt.6,8. Limitatore di sbraccio idraulico. N 4 puntelli idraulici,con comando indipendente,posti entro la sagoma del veicolo sia in condizione di marcia che di lavoro. Tutti i cilindri dovranno essere a doppio effetto con valvole di sicurezza doppio pilotate e valvole di max pressione Prese idrauliche a terra e in navicella per utilizzo di utensili idraulici. Presa elettrica stagna in navicella di 220 volt. Sistema di sicurezza bracci e stabilizzatori con spia in cabina. Spia Innesto pompa e presa di forza in cabina e contaore sul cruscotto. N 2 Armadi laterali a tre ante,in acciaio inox con serratura,misure non inferiori a mm 3300 x 340 x 350,con rinforzi nella parte superiore. Decespugliatore idraulico in dotazione per lavori da terra e dal cestello,compreso tubi alta pressione e attacchi prese idrauliche,impugnatura con asta in vetroresina (o equivalente) isolata contro contatti accidentali con l alta tensione,peso circa kg 4- lunghezza totale non inferiore a mm disco decespugliatore non inferiore a diametro 220-pressione di esercizio non inferiore a bar,portata olio non inferiore a lt. 20 minuto. Cabinato: Passo non inferiore a mm e non superiore a mm Telaio di tipo camionistico. Sospensioni anteriori a ruote indipendenti. Sospensioni posteriori paraboliche. Freni a disco anteriori e posteriori. Peso non inferiore a kg Portata residua non inferiore a kg Verniciatura nel colore cabina veicolo ( bianco ). Lunghezza max in ordine di marcia non superiore a mm e non inferiore a mm Larghezza max in ordine di marcia non superiore a mm e non inferiore a mm Motore: Motore turbo diesel intercooler non inferiore a CV 130e non superiore a CV 140, ultima generazione euro cilindri in linea 16 valvole. Cilindrata non inferiore a cc e non superiore a cc. Immatricolazione, collaudo motorizzazione Civile e omologazione CE 2

3 NUMERO 2 AUTOMEZZI con allestimento di piattaforma aerea da circa mt. 14 con le caratteristiche tecniche appresso indicate: CARATTERISTICHE TECNICHE: Piattaforma aerea: Caratteristiche tecniche per piattaforma aerea da mt 14 a sviluppo articolato Altezza di lavoro non inferiore a mt 13,50 Sbraccio max laterale non inferiore a mt 5,7 Portata in navicella, non inferiore a kg 200, compreso 2 persone, portata di collaudo non inferiore a kg 400. Braccio composto da 2 elementi Navicella in vetroresina o equivalente, misura di circa mm.1060 x 600 xh 1100, contenitore porta attrezzi, braccio superiore e aste livellamento isolati a volt contro contatti accidentali. Stelo cilindro di sollevamento primo braccio di diametro non inferiore a mm 45 Stelo cilindro sollevamento secondo braccio di diametro non inferiore a mm 50 Torretta di base con rotazione di 360 continui nei due sensi Emergenza manuale. Livellamento navicella automatico. Comando a distanza del motore del veicolo con dispositivo di sicurezza e stop generale di emergenza. Doppi comandi idraulici graduali, esclusore idraulico comandi da terra. N 4 puntelli idraulici, con comando indipendente, posti dentro la sagoma del veicolo sia in condizioni di marcia che di lavoro Sistema di sicurezza bracci e stabilizzatori con spia in cabina. Limitatore di sbraccio idraulico con azionamento meccanico di tipo attivo Steli stabilizzatori non inferiore a mm 45 di diametro Tutti i cilindri dovranno essere a doppio effetto con valvole di sicurezza doppio pilotate e valvole di max pressione Presa elettrica stagna in navicella da 220 volt. Innesto in cabina per pompa e presa di forza, spia e contaore sul cruscotto. Prese idrauliche a terra e in navicella per utilizzo utensili idraulici. Armadi laterali stagni in acciaio inox con serrature Decespugliatore idraulico in dotazione per lavori da terra e dalla navicella, compreso tubi alta pressione e attacchi prese idrauliche, impugnatura con asta in vetroresina ( o equivalente) isolata contro contatti accidentali con l alta tensione, peso circa kg 4 lunghezza totale non inferiore a mm 2080 disco decespugliatore non inferiore a diametro mm 220 pressione di esercizio non inferiore a bar; portata olio non inferiore a lt 20/minuto 3

4 Cabinato: Passo non inferiore a mm e non superiore a mm Telaio di tipo camionistico. Sospensioni anteriori a ruote indipendenti. Sospensioni posteriori paraboliche. Freni a disco anteriori e posteriori. Peso non inferiore a kg Portata residua non inferiore a kg Verniciatura nel colore cabina veicolo ( bianco ). Lunghezza max in ordine di marcia non inferiore a mm e non superiore a mm Larghezza max in ordine di marcia non inferiore a mm e non superiore a mm Motore: Motore turbo diesel intercooler non inferiore a CV 90 e non superiore a CV 100 ultima generazione euro cilindri in linea 16 valvole. Cilindrata non inferiore a cc e non superiore a cc Tutti i beni del presente Capitolato speciale d Appalto devono essere consegnati pronti all uso in conformità alle norme di legge, immatricolati presso il competente Ufficio Provinciale MCTC ed iscritti al PRA entro i termini prescritti. Inoltre, in funzione della tipologia, ove richiesto dalle normative vigenti al fine del loro legale utilizzo, i beni devono essere forniti delle autorizzazioni e/o omologazioni rilasciate dagli organi competenti (es. ISPESL, ASL ecc ), iscritti negli appositi elenchi per la protezione Civile presso la MCTC di competenza, il tutto a carico ed a spese della ditta aggiudicataria. ART. 2 - CONSEGNA La fornitura degli automezzi dovrà essere effettuata e completata entro e non oltre 90 giorni consecutivi dalla data dell ordinativo emesso dall Amministrazione. La consegna dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, franco cantiere, al Vivaio Comunale di Palermo sito in Viale Ercole Parco della Favorita, o nel diverso luogo sito nel Comune di Palermo che sarà comunicato per iscritto dall Amministrazione appaltante. La consegna dovrà essere effettuata in giorni feriali, sabato escluso, previo accordo con il competente ufficio dell Amministrazione e dovrà risultare da apposito documento di ricevuta firmato dall incaricato dell Amministrazione. 4

5 ART. 3 - COLLAUDO Entro 20 giorni consecutivi dalla fornitura completa, l Amministrazione provvederà al collaudo in contraddittorio con il fornitore. ART. 4 -PENALI PER RITARDATA CONSEGNA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Nel caso di ritardo nell esecuzione o nel completamento della consegna della fornitura rispetto al termine indicato nell art 2, saranno applicate a carico dell appaltatore le seguenti penalità: Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine prima definito, lo 0,5% rispetto all importo complessivo di aggiudicazione della fornitura (anche nel caso di consegna parziale); Oltre i 30 giorni consecutivi di ritardo, è facoltà dell Amministrazione risolvere il contratto per fatto e colpa della controparte, incamerando il deposito cauzionale, e facendo eseguire la fornitura a spese e danno della ditta inadempiente. L eventuale fornitura di veicoli sprovvisti della documentazione necessaria per la messa in strada non sarà considerata come avvenuta, e il periodo intercorrente fino alla consegna dei documenti necessari per l utilizzo su strada del mezzo verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna, se eccedente il termine di consegna indicato dall art. 2. ART. 5 - PENALI PER DIFETTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE Qualora tutta o parte della fornitura non risultasse conforme a quanto previsto nel presente capitolato, l Amministrazione inviterà la Ditta alla sostituzione fissando un termine per l adempimento non superiore a gg. 20 con l applicazione nel caso di mancato rispetto del termine nella penale di cui art. 4. ART. 6 - PAGAMENTI La spesa della fornitura oggetto del presente appalto viene finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti s.ps (ex Cassa Depositi e Prestiti) con fondi del risparmio postale (mutuo posizione n /00) di complessivo (cinquecentomila/00). I pagamenti relativi alla fornitura avverranno entro 60 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture. Nel computo di tale termine di pagamento non si terrà conto dei giorni intercorrenti dalla data di richiesta delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti alla data di erogazione da parte della stessa. E vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto. In ogni caso l Amministrazione appaltante non risponde dei ritardi nel pagamento imputabili al ritardo nell erogazione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti. 5

6 L Amministrazione non assume responsabilità per il pagamento eseguito o fatto eseguire ad amministratore, procuratore, rappresentante decaduto, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata. ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA FORNITURA La ditta aggiudicataria non può fare la cessione o sub cessione, anche parziale, della fornitura. Nel caso di cessione della fornitura, l Amministrazione potrà rescindere senz altro il contratto, salvo il risarcimento del danno. ART. 8 - ONERI DI TRASPORTO E DOCUMENTAZIONE Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo delle spese di consegna e trasporto, nonché delle spese di immatricolazione, messa in strada, omologazione ed ogni altro onere e documento accessorio. La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione relativa ai mezzi, ivi compresi i certificati di proprietà. Allo svincolo del deposito cauzionale definitivo si procederà soltanto dopo la consegna dei certificati di proprietà dei mezzi. ART. 9 - INVARIABILITA DEL PREZZO Il prezzo complessivo risultante dal ribasso formulato si intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base al calcolo di propria convenienza, comprensivo di ogni onere accessorio, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcun sovrapprezzo, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore,o per sfavorevoli circostanze dopo l aggiudicazione. ART NORME VIGENTI La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel bando di gara e nel presente Capitolato Per quanto non previsto espressamente valgono le norme di legge in materia. ART. 11- FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia il Foro competente in via esclusiva è quello di Palermo IL DIRIGENTE Dr. Domenico Musacchia 6