DETERMINAZIONE N.RO 027 REGISTRO DELL UFFICIO DEL REGISTRO GENERALE N.065 DEL 12/04/2019

Transcript

1 COMUNE DI PAZZANO ( Città Metropolitana di Reggio Calabria ) SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO PEC: serviziotecnico@pec.comune.pazzano.rc.it MAIL: serviziotecnicomanut@libero.it RESPONSABILE: Geom. Francesco SALERNO DETERMINAZIONE N.RO 027 REGISTRO DELL UFFICIO DEL REGISTRO GENERALE N.065 DEL 12/04/2019 OGGETTO: RIPRISTINO CANALONE DI SCOLO POSTO SOPRA IL CIMITERO COMUNALE, CUP B74H CIG. Z E0; - APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE TRA LA REGIONE CALABRIA E L ENTE ATTUATORE (COMUNE DI PAZZANO) RICHIAMATO: Il Decreto Sindacale prot del con il quale veniva nominato il geom. Francesco Salerno responsabile del servizio tecnico-manutentivo con attribuzione allo stesso delle funzioni dirigenziali e della posizione organizzativa ai sensi dell art. 110, comma 1 ; VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l adozione di tutti gli atti che impegnano l amministrazione verso l esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n 190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall adottare pareri, valutazioni tecniche, atti procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N.12 adottata in data 26/03/2019, di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021; VISTA la delibera numero 37 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/04/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio finanziario ; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO: VISTA l O.C.D.P.C. n. 330/2016- Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 330 del 1 aprile 2016, Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, Cosenza e di Reggio Calabria CONSIDERATO che il Comune di Pazzano risulta essere inserito tra gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui all art. 1, comma 5, lettera C della predetta ordinanza; VISTA La Convenzione per l'esecuzione del Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 5 dell' OCDPC n.330/2016 tra la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - UOA Protezione Civile e il Comune di Pazzano ( Ente Attuatore) dell esecuzione dell opera pubblica - intervento (PAZ/C.05), denominato RIPRISTINO CANALONE DI SCOLO POSTO SOPRA IL CIMITERO COMUNALE, in località Cimitero, dell'importo di ,00 (Ventimila), riportato nel Piano degli Interventi di cui alla presente ordinanza; CONSIDERATO che l intervento è inserito nel Piano delle Opere Pubbliche e piano annuale 2018, approvato con deliberazione G.M. n. 54 del e che gli oneri derivanti dai citati lavori trovano adeguata copertura finanziaria al cap del bilancio 2018; VISTA la deliberazione G.M. n. 33 del di nomina del R.U.P. nella persona del geom. Francesco Salerno, responsabile del servizio tecnico-manutentivo;

2 VISTA La Deliberazione G.M. n. 41 del 31 luglio 2017 di approvazione documento preliminare alla progettazione dell intervento denominato RIPRISTINO CANALONE DI SCOLO POSTO SOPRA IL CIMITERO COMUNALE ; VISTA La determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo R.G. n. 222 del relativa all affidamento dell incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al geom. FURINA Francesco nato a Pazzano il e residente a Bivongi in via della Repubblica n. 71 c.f. FRNFNC62E25G349T, p.i ; VISTA la Deliberazione G.M. n. 18 del di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica denominato RIPRISTINO CANALONE DI SCOLO POSTO SOPRA IL CIMITERO COMUNALE ; VISTA la Deliberazione di G.C. n. 30 del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIPRISTINO CANALONE DI SCOLO POSTO SOPRA IL CIMITERO COMUNALE, per l importo complessivo di ,00 di cui: ,26 per lavori a base d asta soggetti a ribasso, 630,69 costi sicurezza non soggetti a ribasso, 4.418,05 per somme a disposizione dell amministrazione; VISTO il CUP assegnato al progetto n. B74H ; VISTO il CIG assegnato al progetto n. Z E0; VISTA la Determinazione a contrarre di questo servizio n. 047 del con la quale è stato determinato di appaltare i lavori mediante pubblico incanto individuando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell art.95 comma 4 lett.a) del D.lgs.50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull importo posto a base di gara per l aggiudicazione dell appalto in base alla procedura di cui all articolo 36 del D.lgs n.50/2016; VISTA la Determinazione di questo servizio n. 069 del con la quale è stata nominata la commissione di gara; VISTA la Determinazione di questo Ufficio R.G. n. 105 del con la quale si approvavano i verbali di gara delle sedute pubbliche svoltasi e si aggiudicava in via provvisoria l appalto dei lavori di cui al progetto in oggetto all Impresa Fuda Elilizia srl di Fuda Rocco per l importo complessivo di ,06comprensivo di. 630,69 per oneri di sicurezza oltre I.V.A., al netto del ribasso d asta del 31,00 % ; CHE con Determinazione di questo Servizio R.G n.ro. 114 del veniva effettuata l aggiudicazione definitiva all Impresa Fuda Elilizia srl di Fuda Rocco che ha offerto il ribasso del 31,00 % sul prezzo a base d asta corrispondente ad un offerta di ,37 oltre ad. 630,69 per oneri di sicurezza, per complessivi ,06 oltre all I.V.A.; CHE in data 27/07/2018 veniva sottoscritto il contratto tra il responsabile del Servizio e l impresa aggiudicataria; CHE con verbale del 07/09/2018i venivano consegnati i lavori assegnando il termine ultimo per dare ultimati gli stessi entro il 05/11/2018. VISTI gli atti di contabilità relativi al primo ed unico stato di avanzamento dei lavori, redatti e debitamente firmati dalla DD.LL., dai quali risulta che i lavori eseguiti a tutto il ammontano ad ,16 (importo da depurare del ribasso d asta del 31% %) oltre IVA al 10%; VISTA la Determinazione di questo Servizio R.G. n. 232 del relativa all approvazione del primo S.A.L., dell importo di ,89 oltre ,19 per IVA 10%; VISTA la Determinazione di questo Servizio R.G. n. 232 del relativa all approvazione del primo S.A.L., dell importo di ,89 oltre ,19 per IVA 10%; VISTA la Determinazione di questo Servizio R.G. n. 234 del relativa all approvazione dello STATO FINALE e C.R.E dal quale si desume che rimane a credito dell impresa la somma di. 50,36 oltre IVA.; VISTA l allegata relazione acclarante i rapporti tra la Regione Calabria ed il comune di Pazzano (ENTE ATTUATORE) sottoscritta dal RUP, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Servizio, datata ; D E T E R M I N A DI APPROVARE, come con questo atto si approva, la relazione acclarante i rapporti tra la Regione Calabria ed il comune di Pazzano (ENTE ATTUATORE) sottoscritta dal RUP, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Servizio, datata Il presente atto determinativo diventa esecutivo con la sua sottoscrizione e non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta oneri finanziari e completo degli atti a corredo, è trasmesso: al Responsabile dell Albo per la pubblicazione all albo-on line sul sito istituzionale dell Ente in assolvimento degli adempimenti di cui alla Legge 190/2012 al Responsabile del Servizio finanziario per l emissione del mandato di pagamento. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Francesco SALERNO) (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993

3 COMUNE DI PAZZANO (Città Metropolitana di Reggio Calabria) RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE CALABRIA ED IL COMUNE DI PAZZANO (Ente Attuatore) OGGETTO: OCDPC n. 330/ Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. CONVENZIONE prot. n 1112/siar del , sottoscritta dalla Regione Calabria- Dipartimento Presidenza - U.O.A. Protezione Civile e dall Ente Attuatore- Comune di Pazzano (RC) RIPRISTINO CANALONE DI SCOLO POSTO SOPRA IL CIMITERO dell importo complessivo di ,00 (euro ventimila/00) PROGETTO: Il progetto di cui sopra è stato finanziato con provvedimento O.C.D.P.C. n. 330/2016 da REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO PRESIDENZA U.O.A. PROTEZIONE CIVILE n. Cod. PAZ/C.05 In data con deliberazione G.M. n 30 del è stato approvato dal Comune il progetto esecutivo per la realizzazione dell intervento dell importo complessivo di ,00 con il seguente quadro economico di progetto: A) LAVORI: A1) Importo dei lavori a base d asta ,26 A2) Oneri di sicurezza e altri oneri non soggetti a ribasso d asta 630,69 IMPORTO TOTALE A ,95 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE B1) I. V. A sui lavori 1.558,20 B2) Spese Tecniche 1.950,00 B3) I.V.A. sulle Spese Tecniche 446,16 B4) Contributo integrativo 78,00 B5) Art. 113 del D.Lgs. n.50/ ,00 B6) Imprevisti 85,69 B8) IMPORTO TOTALE B 4.418,05 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B) ,00 AFFIDAMENTO DEI LAVORI: L'opera di che trattasi è stata posta in appalto PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 Per tale scopo è stato approvato apposito bando di gara con atto DETERMINAZIONE SERVIZO TECNICO- MANUTENTIVO n R.G. 047 del , pubblicato in data con i tempi ed e le modalità previste dalla normativa vigente. A seguito di gara d appalto svoltasi il e i lavori sono stati aggiudicati all Impresa Fuda Edilizia S.r.l. Via B. Croce snc Bivongi (RC) che ha offerto il ribasso del 31,00 %. Gli stessi sono stati definitivamente affidati all impresa aggiudicataria con Determinazione del servizio tecnico n 114 R.G. del 03/07/2018.

4 A seguito dell aggiudicazione dei lavori il nuovo quadro economico risulta così rideterminato: A)LAVORI A1) Importo lavori CONTRATTO: Il contratto è stato stipulato presso la sede comunale in data 27/07/2018 per l importo di ,06 comprensivo degli oneri di sicurezza. PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE E/O VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO Nel corso dell esecuzione dei lavori con (specificare provvedimento) NON E STATA EFFETTUATA NESSUNA PERIZIA n. del, rispettando i limiti, le procedure e quant altro previsto in merito dalla normativa vigente, è stata approvata una perizia di variante, con il seguente nuovo quadro economico dell intervento: A)LAVORI ,26 A detrarre ribasso d asta del 31,00 % 4.634,89 A3) Importo dei lavori al netto del ribasso d asta ,37 A2) Oneri di sicurezza e altri oneri non soggetti a ribasso 630,69 IMPORTO TOTALE A ,06 B) SOMME a DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE B1)I. V. A sui lavori 1.094,70 B2) Spese Tecniche 1.950,00 B3) I.V.A. sulle Spese Tecniche 446,16 B4) Contributo integrativo 78,00 B5) Art. 113 del D.Lgs. n.50/ ,00 B6) Imprevisti 85,00 B8) IMPORTO TOTALE B 3.953,86 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B) ,92 IMPORTO ECONOMIE 5.099,08 IMPORTO TOTALE ,00 A3) Importo dei lavori al netto del ribasso d asta del % A2) Oneri di sicurezza ed altri oneri non soggetti a ribasso IMPORTO TÒTALE A B) SOMME À DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE B1)I. V. A sui lavori B2) Spese Tecniche B3) I.V.A. sulle Spese Tecniche B4) Allacci pubblici servizi B5) Art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 B6) Imprevisti B8) IMPORTO TOTALE B IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)

5 IMPORTO ECONOMIE IMPORTO TOTALE La Perizia di variante è stata autorizzata dalla Regione Calabria con (specificare provvedimento) in data n Il contratto aggiuntivo è stato registrato a il / /, rep. n., per un importo complessivo dei lavori da eseguire ammontate ad, comprensivo degli oneri per la sicurezza. PROGETTISTI: Geom. Francesco FURINA DIREZIONE DEI LAVORI: Geom. Francesco FURINA R.U.P.: Geom. Francesco SALERNO TEMPO CONTRATTUALE: In base al capitolato speciale d appalto lavori dovevano essere realizzati entro 60 giorni; INIZIO LAVORI: il 07/09/2018 e quindi ultimazione dei lavori prevista entro il 05/11/2018 SOSPENSIONI E RIPRESE: Sospensione n.1) I lavori sono stati sospesi in data / / e ripresi in data / / per complessivi giorni di sospensione. Sospensione 2) I lavori sono stati sospesi in data / / e ripresi in data / / per complessivi giorni di sospensione. PROROGHE: ULTIMAZIONE LAVORI: I lavori sono stati ultimati il 31/10/2018 e quindi in tempo utile. STATO FINALE LAVORI: è stato redatto in data , sottoscritto dall impresa senza riserve ed approvato con (specificare provvedimento) Determinazione Servizio Tecnico Manutentivo n. 234 del CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO: è stato redatto in data / / (Indicare estremi deposito ed esiti del Certificato di Collaudo Statico) n. del I lavori e le opere eseguiti per la loro natura e tipologia non rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di Collaudo Statico. COSTO FINALE DELL INTERVENTO (spese sostenute): A) LAVORI: A3) Importo dei Lavori al netto del ribasso ,56 A2) Oneri di sicurezza e altri oneri non soggetti a ribasso 630,69 IMPORTO TOTALE A ,25

6 B) SOMME À DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE B1) I.V.A sui lavori 1.070,23 B2) Spese Tecniche 1.850,00 B3) I.V.A. sulle Spese Tecniche B4) Contributo integrativo 74,00 B5) Art. 113 del D.Lgs. n.50/ ,00 B6) IMPORTO TOTALE B 3.294,23 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B) ,48 IMPORTO ECONOMIE 6.003,52 IMPORTO TOTALE SPESE SOSTENUTE ,48 Da quanto sopra risulta che l importo complessivo del progetto è inferiore rispetto al progetto/perizia suppletiva approvati. IMPORTO TOTALE CORRISPOSTO DALLA REGIONE CALABRIA ALL ENTE ATTUATORE: l importo totale corrisposto dalla Regione Calabria all Ente Attuatore è pari ad ZERO, e, detratto al totale delle spese sostenute, fissa il saldo ancora da corrispondere in ,48. Tutto ciò premesso si ACCERTA nell'importo ,48 (euro tredicimilanovecentonovantasei/48) la spesa complessivamente sostenuta dall'ente attuatore Comune di PAZZANO (RC) per i lavori specificati in oggetto e, richiamato quanto sopra esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultati favorevole, si CERTIFICA che il progetto realizzato ha ottenuto tutti i pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla-osta previsti dalla normativa vigente; che l opera realizzata è conforme alle normative urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia vigenti; che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato; che l 'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile; che l I.V.A. su tutte le voci di spesa è stata calcolata e liquidata secondo la normativa vigente; che sono stati rispettati tutti gli adempimenti normativi tecnico-amministrativi previsti nella convenzione stessa e dalla normativa vigente; che con l'accertamento del totale delle somme spese ( ,48) e la quantificazione del saldo ancora da corrispondere ( ,48), riportati in questa relazione acclarante,si ritiene definitivamente chiuso ogni rapporto tra la Regione Calabria e l Ente Attuatore COMUNE DI PAZZANO e nessun altro credito può essere avanzato nei confronti della Regione Calabria dall Ente Attuatore o da terzi; la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nell O.C.D.P.C.n.289/2015 e nella convenzione. Pazzano / IL DIRETTORE DEI LAVORI F.TO FURINA IL R.U.P. F.TO SALERNO IL DIRIGENTE F.TO SALERNO

7 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. Data 09/04/2019 Il Responsabile del Servizio f.to Geom. Francesco Salerno Attestazione di pubblicazione Data numero pubblicata all Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi 12/04/ pubblicata sul sito istituzionale dell Ente nella sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti - 12/04/2019 Il Responsabile del Servizio f.to Salvatore Passero (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993