COMUNE DI BOVEZZO. PROVINCIA DI BRESCIA Via V.Veneto 28, CAP Codice Ente : V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L L A

Transcript

1 COMUNE DI BOVEZZO PROVINCIA DI BRESCIA Via V.Veneto 28, CAP Codice Ente : V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I UNTA COMUNALE N 32 DEL 14/02/2018 COPIA CONFORME ALL ORIGINALE OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED AREA EVENTI 1 STRALCIO FUNZIONALE - CUP J44H ". L anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di Febbraio alle ore 17:30, in BOVEZZO, nella sala delle adunanze. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della giunta comunale. All appello risultano: BAZZANI ANTONIO SINDACO Presente FIORIN NICOLA VICE SINDACO Presente BATTEZZI SERAFINO ASSESSORE Presente VALCAMONICO IVONNE ASSESSORE Assente GHIDONI SARA ASSESSORE Presente Totale presenti 4 Totale assenti 1 Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI. Assume la presidenza il Sindaco Sig. ANTONIO BAZZANI, il quale, riscontrata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato

2 Deliberazione n. 32 del 14/02/2018 OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED AREA EVENTI 1 STRALCIO FUNZIONALE - CUP J44H ". LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATI i seguenti atti: la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 16/11/2016 con la quale l amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo alla Riqualificazione funzionale impianti sportivi ed area eventi presso Parco Urbano 2 aprile, redatto dall ing. Pietro Brianza di Brescia in data 4/11/2016 e depositato al prot. Comunale n , per un importo complessivo di ,00, così come suddiviso in quattro aree di intervento, appaltabili in maniera separata per rispondere alle esigenze di pareggio di bilancio; la Determinazione del responsabile dell Area Tecnica n. 112 del 26/04/2017 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione allo studio Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati con sede in Brescia in Via Cefalonia n.41/a (C.F. e P.IVA ); la Determinazione del Responsabile dell Area Tecnica n.138 del 08/05/2017, si è provveduto a dare avvio alla procedura di gara relativa all affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED AREA EVENTI - 1 ー STRALCIO FUNZIONALE" per un importo complessivo dei lavori da porre a base di appalto pari ad ,00 I.V.A. 22% esclusa di cui ,00 per lavori ed ,00 per oneri per la sicurezza; la Determinazione n. 164 del 06/06/2017 con la quale è stato aggiudicato l appalto per la RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED AREA EVENTI - 1 ー STRALCIO FUNZIONALE" alla ditta Della Fiore Costruzioni Srl con sede in Viale Italia n Gussago (BS) (C.F. e P.IVA ), che ha presentato un ribasso percentuale sull importo posto a base di gara, pari al 12,15%, dando atto pertanto che l importo complessivo dei lavori risulta essere pari a ,33 oneri per la sicurezza e IVA 22% compresa ( ,75 per lavori, ,00 per oneri per la sicurezza e.8.112,58 per IVA 10%); il contratto d appalto rep. n.1818 stipulato in data 12/09/2017 con la Ditta Della Fiore Costruzioni srl; DATO ATTO CHE: 1) i lavori sono iniziati il giorno 26/06/2017, come da verbale di consegna prot. n. 6868, sottoscritto dalle parti; 2) in data 17/08/2017, con verbale n di prot. è stata concessa una proroga del termine dei lavori sulla prima parte degli stessi; 3) in data 15/09/2017, con verbale depositato al prot. n del 6/10/2017, è stata disposta la sospensione dei lavori per necessità di modifica di parte del progetto del primo stralcio; CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono state riscontrate alcune problematiche sintetizzate di seguito, per l analitica esplicazione delle quali si rimanda nella relazione dettagliata di perizia allegata alla presente deliberazione: a) modifica dell estensione della rete fognaria per garantire il collegamento a regola d arte in - 2 -

3 pubblica fognatura del bagno pubblico in lato est dovuta ad una più puntuale verifica delle quote di immissione in fognatura, nonché riduzione della capacità del disoleatore a monte dell area feste per una migliore razionalizzazione delle risorse; b) rifacimento ex novo della rete di protezione palloni rispetto alle originarie previsioni di parziale recupero di quella esistente, la quale invece, in occasione della sua rimozione, è risultata molto più ammalorata del previsto; c) verniciatura pali rete antipallone al fine di una più consona duratura dell intero impianto rifatto; d) spesa aggiuntive (compensate con mancata realizzazione plinto illuminazione nel campo da calcio) per intercettazione imprevista di sottoservizi nella realizzazione del montante per il cancellino pedonale campo da calcio; DATO ATTO, pertanto, che il RUP ha necessariamente invitato il direttore dei lavori a predisporre una variante in corso d opera, tesa alla risoluzione delle problematiche emerse; VISTA la proposta di perizia con variante progettuale depositata in atti il 13/02/2018 ed assunta al port. N del 14/02/2018 dal direttore dei lavori arch. Giorgio Vezzoli, costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti dell'ufficio Tecnico Comunale Servizio Lavori Pubblici: a) Progetto di variante: TAV A; b) Modifica PSC layout di cantiere: TAV sic c) Relazione di variante comprensivo del Quadro Comparativo d) Computo metrico estimativo; e) Atto di sottomissione comprensivo del verbale Concordamento Nuovi prezzi; f) Disciplinare di incarico per redazione della variante; DATO ATTO che la perizia suddetta è stata accettata e sottoscritta con firma digitale dalla ditta Della Fiore Costruzioni srl in data 13/02/2018; DATO ATTO che per la variante che si intende approvare vi è un incremento della spese pari a ,00 (iva esclusa) così suddiviso: 1) modifica dei lavori (al netto del ribasso del 12,15%) per un importo di ,00 (iva esclusa), rientranti nella fattispecie di cui all art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti; 2) modifica dei lavori (al netto del ribasso del 12,15%) per un importo di 2.990,00 (iva esclusa), rientranti nella fattispecie di cui all art. 106 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti; 3) incremento della parcella del professionista per la redazione della variante in corso d opera per un importo di 3.200,00 (cassa e iva escluse), ACCERTATO che la disponibilità economica per l approvazione della presente variante deriva dalle somme a disposizione presenti nel quadro economico dell intera opera pubblica, già prenotata con determinazione del Responsabile dei Servizi Gestione Territorio e sue risorse n. 138/2017; VERIFICATO pertanto che il quadro economico complessivo dell opera pubblica rimane invariato a ,19, così come rideterminato: - 3 -

4 Q.E. DOPO AGGIUDICA LAVORI Q.E. PERIZIA DI VARIANTE Q.E. FINALE COMPRENSIVO DI VARIANTE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA , , ,75 ONERI PER LA SICUREZZA 2.500, , ,00 Totale lavori , , ,75 IVA 10% SUI LAVORI 8.112, , ,58 SPESE TECNICHE: progetto esecutivo variante 0, , ,00 + CSP Cassa progettista + iva 22% su spese tecniche 0,00 860,16 860,16 SPESE TECNICHE:D.L. + CSE+ CRE 2.550, ,00 Cassa progettista + iva 22% su spese tecniche 685,44 685,44 SPESE TECNICHE: accatastamento 1.500, ,00 Cassa progettista + iva 22% su spese tecniche 403,20 403,20 SPESE TECNICHE: collaudo opere in c.a , ,00 Cassa progettista + iva 22% su spese tecniche 268,80 268,80 ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI * 1.500, ,00 DIRITTI PARERI ENTI SPESE PER PUBBLICITA BANDO 30,00 30,00 FONDO PER ACCORDI BONARI (accantonamento art. 12 dpr 207/2010 del 3% dell importo delle opere - ABROGATO DAL D.LGS. 50/ in attesa del decreto attuativo) ,00 1,00 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE pari ad un massimo del 2% (ART. 113 D.lgs. 50/2016), quantificato come previsto agli artt. 5 e 18 del Regolamento comunale vigente 3.951, ,36 IMPREVISTI ,06 485,90 Somme a disposizione dell'amministrazione , , ,44 TOTALE , , ,19 ACCERTATE le cause, condizioni e presupposti che a norma dell art. 106 comma 1 lettera c) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, consentono di disporre la presente variante in corso d opera; PRESO ATTO CHE: in coerenza di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera c) ed e) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la variante in corso d'opera è ammissibile, nell esclusivo interesse dell amministrazione, in quanto finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, senza alterare l impostazione progettuale e senza apportare modifiche sostanziali rispetto a quanto indicato al comma 4 del medesimo art. 106 ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, imprevedibili al momento della progettazione e che garantiscono una durata dell intervento o nel suo insieme; la variante in oggetto comporta un incremento di costi aggiuntivi pari a ,00 oltre IVA 10%, valore che rientra nel limite previsto dalla normativa di settore (art. 106 commi 2 e 7 del D.lgs. 50/2016) e che trova la necessaria copertura finanziaria perché all interno delle somme a disposizione nel quadro economico di progetto; che la ditta Della Fiore srl ha sottoscritto digitalmente in data 13/02/2018 l atto di sottomissione, nel quale viene convenuto che la presente variante comporta una proroga dei - 4 -

5 termini contrattuali di 30 (trenta) giorni dalla data di ripresa dei lavori da redigersi a mezzo di apposito verbale da parte del direttore dei lavori; VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo di variante, redatto e sottoscritto in data 14/02/2018 dal R.U.P. Arch. Claudia Mabellini e dal Direttore dei lavori arch. Giorgio Vezzoli, rubricato al n. 1/2018 del registro delle validazioni; RITENUTO pertanto, di approvare la citata Variante in corso d opera del 13/02/2018, assunta al prot. N del 14/02/2018 comportante il mantenimento del quadro economico di complessivi Euro ,19; RICONOSCIUTA la rispondenza dei suddetti elaborati tecnici alle finalità da perseguire, in linea anche con i principi dettati dal nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e smi.); DATO ATTO che, in osservanza della deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 27/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, il presente impegno osserva i limiti delle norme di finanza locale attinenti al patto di stabilità; INDIVIDUATO ai fini della presente quale Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Claudia Mabellini, Responsabile del Settore Gestione Territorio e Sue Risorse Servizio Lavori Pubblici, dell'ufficio Tecnico Comunale; ACQUISITO il parere favorevole espresso, dal responsabile dei servizi finanziari, rag. Sabina Giovannini, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs , n. 267, Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli espressi, dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Sue Risorse arch. Claudia Mabellini in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali e dal Segretario comunale dott.ssa Mariateresa Porteri, in relazione alla conformità della proposta stessa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs. 267/2000; dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, 1. DI APPROVARE la variante in corso d opera del progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI ED AREA EVENTI PRESSO PARCO URBANO 2 APRILE A BOVEZZO (BS) CUP: J44H stralcio depositata in data 13/02/2018 ed assunta al prot. n del 14/02/2018, redatta dal tecnico incaricato della progettazione arch. Giorgio Vezzoli, allegata alla presente deliberazione in copia cartacea al solo originale, oltre che depositata presso l ufficio tecnico settore lavori pubblici, e composta dai seguenti elaborati: a) Progetto di variante: TAV A; b) Modifica PSC layout di cantiere: TAV sic c) Relazione di variante comprensivo del Quadro Comparativo - 5 -

6 d) Computo metrico estimativo; e) Atto di sottomissione comprensivo del verbale Concordamento Nuovi prezzi; f) disciplinare di incarico per redazione della variante; 2. DI DARE ATTO che per la variante approvata vi è un incremento della spese pari a ,00 (iva esclusa) così suddiviso: a) modifica dei lavori (al netto del ribasso del 12,15%) per un importo di ,00 (iva esclusa), rientranti nella fattispecie di cui all art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti; b) modifica dei lavori (al netto del ribasso del 12,15%) per un importo di 2.990,00 (iva esclusa), rientranti nella fattispecie di cui all art. 106 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti; c) incremento della parcella del professionista per la redazione della variante in corso d opera per un importo di 3.200,00 (cassa e iva escluse), 3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dei Servizi Gestione Territorio e sue risorse, ed alla ditta Della Fiore costruzioni srl, per quanto di competenza, ivi comprese le comunicazioni di cui all art. 106 del D.Lgs. 50 cit.; 4. DI DARE ATTO che le somme in aumento per l approvazione della presente perizia vengono prelevate dalle somme a disposizione del quadro economico di spesa dell opera pubblica, e pertanto di PRENOTARE la spesa di complessivi ,16, imputando la spesa secondo il seguente cronoprogramma sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11 al capitolo n del BP 2017; 5. DI DARE ATTO che, ai fini dell'osservanza del disposto della L.136/2010, prima della liquidazione della spesa, verrà richiesta al terzo creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato, nonché i dati IBAN corrispondenti; 6. DI PUNTUALIZZARE, ai sensi dell art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni, nonché, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni, decorrenti dall ultimo giorno di pubblicazione all albo pretorio on-line. SUCCESSIVAMENTE, la Giunta comunale, al fine di dare tempestiva attuazione al contenuto della presente decisione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 comma 4, del D. Lgs , n. 267 Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali

7 Letto, approvato e sottoscritto 14/02/2018 Il Sindaco Il Segretario Comunale ANTONIO BAZZANI DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all Albo pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 T.U. n. 267/2000). Della presente deliberazione viene data comunicazione oggi. giorno di affissione all albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell art. 125 T.U. 18 agosto 2000, n Addì, lì 27/02/2018 Il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Dalla Residenza Municipale, addì Il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI - 7 -