Condizioni Tecniche. Edizione Gennaio 2017 FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA LEGGERA

Transcript

1 Condizioni Tecniche Edizione Gennaio 2017 FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA LEGGERA

2 INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA LUOGO DI ESECUZIONE DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTO PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO GARANZIA DEFINITIVA RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE GESTORE DEL CONTRATTO

3 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il presente documento ha come oggetto la stipula di un Contratto per la fornitura di carpenteria metallica leggera. ACEA ATO2 S.p.A. ha la facoltà di ordinare i materiali esclusivamente secondo il proprio reale fabbisogno fatto salvo l impegno ad utilizzare un importo complessivo pari ad almeno il 50% dell importo del contratto. Le forniture saranno ordinate utilizzando le seguenti voci: CARPENTERIA METALLICA LEGGERA Manufatti in acciaio Fe360 o superiore per la realizzazione di scale composte da montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti in conformità alle norme CNR del tipo a rampa con travi a ginocchio Manufatti in acciaio Fe360 o superiore per la realizzazione di scale composte da montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti in conformità alle norme CNR del tipo a chiocciola mediante un tubolare centrale Lamiere in acciaio Fe360 o superiore sagomate dette anche grecate, per solai e coperture in genere (anche bugnate o mandorlate) negli spessori da 0,8 2,0 mm Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici. Oggetti semplici di acciaio Fe360 o superiore, come mensole, selle di appoggio per tubazioni, staffe, scale, griglie, passerelle, tiranti, putrelle. Profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), in acciaio Fe360 o superiore. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall interasse delle travi portanti,completi di accessori vari. Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 C compreso quanto necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-EN 10326:2004. Pannelli in grigliato tipo keller di alt. 1,986 m completi di piantana. Carpenteria in acciaio inox AISI 304 (satinato o grana fine o lucido) con impiego di profilati di qualunque tipo per: carpenteria metallica leggera in genere; inferrìate, recinzioni e simili con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Nella fornitura sono compresi gli oneri per le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti eseguite in officina. U.M. ml 3

4 Per ogni fornitura richiesta sono compresi gli oneri di imballaggio, trasporto e scarico a terra delle stesse oltre che tutte le spese sostenute per la documentazione a corredo. 1.1 SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA Per le specifiche tecniche delle forniture si fa riferimento alla Norma UNI Nella scelta dei materiali l'appaltatore, ove previsto da specifica norma armonizzata, dovrà utilizzare prodotti muniti di certificato di conformità CE, in assenza, dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati sensi della serie UNI EN e successive modificazioni. 2 LUOGO DI ESECUZIONE La consegna del materiale richiesto dovrà essere eseguita presso uno degli impianti dislocati nel territorio gestito da ACEA ATO2 S.p.A. (Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale), indicato di volta in volta sugli Ordini di Servizio inviati all Appaltatore. 3 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE La durata del presente Contratto è stabilita in 30 mesi naturali e consecutivi dal perfezionamento dello stesso, e comunque non oltre l esaurimento dell importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. 4 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà remunerato a misura secondo l elenco prezzi di gara su cui verrà applicato lo sconto offerto dall Appaltatore. Per ogni richiesta di forniture (effettuate con un Ordine di Servizio) verranno indicati i tempi ed i luoghi di consegna. I tempi di consegna indicati da ACEA ATO2 S.p.A. non saranno comunque inferiori a quanto disposto ai paragrafi successivi. All Appaltatore verrà riconosciuta forfettariamente la somma di 100,00 omnicompresiva per il trasporto delle forniture che presentano medesimi tempi di consegna, ovvero effettuate nella stessa giornata lavorativa. Sono compresi, nei prezzi a misura dell Elenco prezzi forniti, gli oneri di imballaggio e scarico a terra delle forniture richieste oltre che tutte le spese sostenute per la documentazione a corredo e quant altro indicato nel presente documento. Il trasporto è compensato come sopra indicato. 4

5 5 OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE Le forniture saranno richieste all occorrenza da ACEA ATO2 S.p.A. con singoli Ordini di Servizio, nei quali saranno indicati i luoghi di consegna specificati, con allegata opportuna documentazione tecnica (caratteristiche dimensionali e indicazioni di dettaglio). L Appaltatore avrà a disposizione 3 giorni solari per richiedere chiarimenti sull Ordine di Servizio inviato, a cui ACEA ATO2 S.p.A. risponderà con un Ordine di Servizio di aggiornamento. L Appaltatore dovrà in ogni caso predisporre un preventivo di spesa (secondo le voci dell Elenco Prezzi allegato) da trasmettere prima della consegna della fornitura. L'importo stanziato potrà essere esaurito, per esigenze di ACEA ATO2 S.p.A., anche da una sola tipologia di materiale. L Appaltatore dovrà essere in grado di poter consegnare fino a 3500 di materiale nell arco di una giornata lavorativa. Ad integrazione di quanto sopra disciplinato, ACEA ATO2 S.p.A. potrà richiedere preliminarmente tramine o con Ordine di Servizio la necessità di un sopralluogo per consentire all Appaltatore di predisporre un disegno con scheda tecnica della fornitura, riportante lo sviluppo della carpenteria/struttura ed il computo preliminare sulla base dei prezzi offerti in gara. ACEA ATO2 S.p.A. potrà richiedere tale sopralluogo entro 3 giorni dall invio della richiesta. Tale disegno con scheda tecnica, che l Appaltatore dovrà inviare entro 5 giorni solari dal sopralluogo, sarà soggetta ad approvazione da parte di ACEA ATO2 S.p.A. con Ordine di Servizio. ACEA ATO2 S.p.A. si riserva di richiedere fino ad un massimo di 50 sopralluoghi nell arco della durata dell appalto, il cui costo dovrà ritenersi compreso nelle voci dell elenco dei prezzi offerti dall Appaltatore. ACEA ATO2 S.p.A. si riserva la facoltà di prelevare le forniture richieste c/o la sede operativa dell Appaltatore. In tale caso nulla sarà dovuto all Appaltatore per i costi di trasporto. 6 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI I tempi di consegna per ciascuna fornitura non saranno in ogni caso inferiori a 7 giorni solari per materiali non zincati e di 20 giorni solari per materiali zincati o di acciaio inox. Tali tempi verranno considerati a partire: dalla data di invio dell Ordine di Servizio nei casi in cui non è previsto il sopralluogo dell Appaltatore dalla data di invio dell Ordine di Servizio di aggiornamento nei casi in cui non è previsto il sopralluogo dell Appaltatore, ma è stata fatta dallo stesso una richiesta di chiarimenti dalla data di accettazione del disegno con scheda tecnica della fornitura nei casi in cui è previsto il sopralluogo dell Appaltatore 5

6 7 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI Non operante. 8 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI Per ogni singola fornitura o gruppo di forniture ACEA ATO2 S.p.A. provvederà, entro 10 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna delle forniture ad effettuare un collaudo che sarà propedeutico al pagamento delle stesse. Tale pagamento non solleva l Appaltatore da eventuali danni manifestatesi successivamente. Le singole forniture saranno corrisposte all Appaltatore a valle del collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto. 9 SUBAPPALTO Il subappalto non è ammesso. 10 PENALI In caso di ritardo sui tempi di consegna delle forniture, verrà applicata una penale giornaliera pari al 1,0 % dell importo netto della partita in ritardo fino ad un massimo di 30 giorni solari. Tali penali verranno considerate anche per ritardo nell esecuzione dell eventuale sopralluogo richiesto, per ritardo nella predisposizione del disegno con scheda tecnica e per ritardo nella trasmissione del preventivo di spesa. Nel caso in cui l importo delle penali superi il 10% del valore del Contratto, o la suddetta penale massima si verifichi un numero di volte superiore a 3, ACEA ATO2 S.p.A. si riserverà la facoltà di risolvere il contratto, addebitando all Appaltatore gli eventuali danni. Raggiunto il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento dell Appaltatore. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto si darà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell art.1456 del C.C. in danno dell Appaltatore nelle ipotesi specifiche di inadempimento previste dal paragrafo penali. 12 GARANZIA DEFINITIVA E previsto l obbligo per l Appaltatore di costituire la garanzia definitiva, nelle forme e con le modalità di cui al Capitolato Generale d Appalto. 6

7 13 RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE Non operante. 14 GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto, nominato da Acea ATO2 S.p.A. per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, ed al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, verrà comunicato all Appaltatore successivamente alla data di perfezionamento dello stesso. 7