DISCIPLINARE TECNICO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO MOBILI INSTALLATI PRESSO L IMPIANTO UL 3

Transcript

1 DISCIPLINARE TECNICO Edizione 1.0 del 17 Luglio 2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO MOBILI INSTALLATI PRESSO L IMPIANTO UL 3 Acea Ambiente S.r.l./UL3

2 INDICE 1 PREMESSA OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI LUOGO DI ESECUZIONE DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTO PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO GARANZIA DEFINITIVA RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE GESTORE DEL CONTRATTO ALLEGATI...8 Acea Ambiente S.r.l./UL3 2 di 9

3 1 PREMESSA La società Acea Ambiente S.r.l. (di seguito Acea Ambiente) è attiva nel settore del trattamento dei rifiuti mediante la gestione di un impianto di termovalorizzazione ubicato in San Vittore del Lazio (FR), identificato come UL3, costituito da: due identiche linee d incenerimento con una potenzialità termica di 54 MWth cadauna; una terza linea con una potenzialità termica di 52 MWth sostanzialmente analoga alle prime due ma con un diverso sistema di caricamento del combustibile nel forno. L impianto, utilizzante materie prime e macchinari che, in virtù degli stoccaggi, della disposizione e della tipologia, determinano un carico d incendio alto; è caratterizato dalla presenza dei presidi antincendio mobili puntualmente individuati in Allegato OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il contratto ha per oggetto il servizio manutentivo comprensivo delle sottoriportate attività: PUNTO A. Controllo, revisione programmata e collaudo periodico dei presidi antincendio indicati nell Allegato 1.0 mediante l esecuzione delle attività ivi elencate. PUNTO B. Manutenzione straordinaria dei presidi antincendio indicati nell Allegato 1.0 riportanti anomalie non risolvibili mediante l esecuzione delle attività ricomprese nella norma UNI 9994/201 punti 4.5, 4.6, 4.7 e fornitura in opera (comprensiva di rimozione e smaltimento dei vecchi componenti) degli estintori aventi caratteristiche equivalenti a quelli di cui all Allegato 1.0. Tali prestazioni saranno remunerate in maniera omnicomprensiva, previa predisposizione di un dettagliato preventivo di spesa, applicando ai pezzi di ricambio gli sconti percentuali, offerti in sede di gara, ai listini dei produttori vigenti all atto della richiesta. Contestualmente alle nuove forniture dovranno essere forniti: - dichiarazione di conformità; - certificato di omologazione. L importo stanziato per le nuove forniture è espressamente non vincolante per Acea Ambiente, del quale si assicura, comunque, un minimo garantito del 50%. Acea Ambiente S.r.l./UL3 3 di 9

4 Di norma, le attività saranno eseguite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00; per interventi che dovessero assumere carattere di urgenza, svolti al di fuori di tale intervallo temporale, non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo. 3 LUOGO DI ESECUZIONE Le attività richieste saranno effettuate presso: Acea Ambiente S.r.l. Unità Locale 3 Via Valle Porchio snc San Vittore del Lazio FR. 4 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE La durata del contratto è fissata in 36 mesi solari consecutivi e comunque non oltre l esaurimento dell importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura di individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti dell importo contrattuale originario. 5 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà quello offerto in gara dall Appaltatore in conformità al modello di offerta economica riportato in Allegato 2.0 sarà remunerato con le seguenti modalità: Attività di cui all art. 2 punto A Attività di cui all art. 2 punto B DESCRIZIONE Manutenzione, controllo, revisione programmata e collaudo periodico dei presidi antincendio mobili di cui all Allegato 1.0 Interventi di manutenzione straordinaria MODALITÀ DI PAGAMENTO Canone trimestrale A misura L importo a base di gara è pari ad oltre oneri DUVRI di cui quale importo stimato della manodopera. Acea Ambiente S.r.l./UL3 4 di 9

5 6 OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, l Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri: al fine di acquisire le informazioni necessarie per elaborare una corretta offerta economica è obbligato ad effettuare un sopralluogo per la presa visione dei luoghi. L avvenuto sopralluogo sarà attestato dal rilascio dell apposito verbale, di cui si riporta una copia in Allegato 3.0, che dovrà essere inviato in solido alla restante documentazione di appalto, pena esclusione dall esperimento di gara; entro 15 giorni solari dalla data di perfezionamento del contratto, l Appaltatore dovrà provvedere, pena la risoluzione in danno, alla produzione della documentazione inerente la sicurezza di cui al D.L.gs 81/08 ed in materia ambientale il cui elenco è riportato in Allegato 4.0; resta a carico dell Appaltatore la consegna al Committente, entro 15gg dal perfezionamento del contratto, dei listini oggetto di gara: il mancato aggiornamento di detti listini comporterà l'applicazione dei prezzi sulla base dei previgenti dati a disposizione del Committente; esecuzione dei rilievi e l impiego delle attrezzature necessarie al perfetto svolgimento del servizio e impiego del materiale di consumo correlato con l esecuzione delle attività; prima dell utilizzo, l Appaltatore deve sottoporre gli strumenti utilizzati al controllo periodico di taratura e/o verifica mediante l impiego di campioni di misura riferibili a campioni internazionali o nazionali, si precisa che devono essere mantenute registrazioni dei risultati della taratura e della verifica da fornire a semplice richiesta del Committente; la compilazione della documentazione relativa allo svolgimento delle attività, in accordo alla modellistica e alle procedure dei sistemi SGS e SGA vigenti in Acea Ambiente; la produzione dell autocertificazione attestante che le attrezzature introdotte nell impianto e utilizzate per lo svolgimento delle attività, siano conformi alla normativa vigente di settore; la Committente si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione per verificare la conformità dichiarata; la consegna delle schede di sicurezza dei prodotti forniti con valutazione degli scenari d esposizione; Acea Ambiente S.r.l./UL3 5 di 9

6 la cernita, il trasporto e lo smaltimento in discariche autorizzate dei residui di lavorazione, nel rispetto della normativa sui rifiuti, con particolare riferimento agli oneri relativi ai rifiuti speciali se presenti e/o individuati in fase di caratterizzazione; la pulizia del cantiere, che dovrà essere sempre restituito nelle condizioni in cui è stato consegnato; in caso di mancato rispetto di tale disposizione, Acea Ambiente provvederà a far svolgere le pulizie e/o i ripristini necessari ad altra impresa, addebitandone il costo all Appaltatore; l Appaltatore dovrà nominare un Referente Operativo del Contratto che costituirà l unico interlocutore con Acea Ambiente. 7 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI Per le nuove forniture si considera valida una garanzia non inferiore a dodici mesi; durante tale periodo saranno a carico dell Appaltatore gli oneri relativi alla sostituzione degli elementi difettosi con altri aventi medesime caratteristiche. Qualora dall esecuzione delle verifiche emerga l esigenza di ripristini deli presidi antincendio, questi dovranno esseri garantiti entro sette giorni solari dalla richiesta della Committente. 8 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI La Committente si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento del servizio; qualora fossero riscontrate delle difformità nell esecuzione, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di esecuzione, Acea Ambiente si riserva il diritto di sospendere le attività ed applicare le penali di cui all art COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI A conclusione dell esecuzione delle singole prestazioni, la Committente svolgerà le verifiche funzionali necessarie per verificare la regolare esecuzione del Servizio. In caso di esito positivo, il Referente Operativo del Contratto, in contraddittorio con Acea Ambiente, redigerà il verbale di chiusura intervento. In caso contrario sarò redatto un verbale di non conformità e l Appaltatore dovrà, entro il termine massimo di tre (3) ore solari, predisporre l intervento finalizzato ad assicurare la piena rispondenza delle prestazioni agli standard richiesti (MAKE GOOD), senza la pretesa di alcun onere aggiuntivo. Acea Ambiente, inoltre, ha facoltà di richiedere le analisi e prove su materiali e componenti impiegati; le cui spese sono a carico dell Appaltatore. Acea Ambiente S.r.l./UL3 6 di 9

7 In caso d impossibilità, ovvero indisponibilità da parte dell Appaltatore, a modificare quanto non conforme, Acea Ambiente si riserva il diritto di mettere in atto gli opportuni provvedimenti in termini di applicazione di penale, fino alla rescissione in danno del contratto, con richiesta risarcitoria per i danni diretti o indiretti derivanti dal ritardo connesso all esito negativo del collaudo funzionale. 10 SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso, alle condizioni di cui al Capitolato Generale d Appalto. 11 PENALI In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento saranno applicate all Appaltatore le penali di seguito elencate: in caso di ritardo per l attivazione/conclusione delle verifiche dei presidi antincendio entro il termine di 5 giorni solari dalla data di richiesta dal Committente, sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni; decorso tale temine Acea Ambiente avrà la facoltà di attivarsi con altri fornitori addebitando la spesa complessiva all Appaltatore; in caso di ritardo rispetto al termine, concordato, per iscritto, con la Committente, di avvio/conclusione delle manutenzioni e dei controlli dei presidi antincendio sarà applicata una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni; decorso tale temine Acea Ambiente avrà la facoltà di attivarsi con altri fornitori addebitando la spesa complessiva all Appaltatore; in caso di ritardo nell approviggionamento delle forniture entro il termine di 30 giorni solari dalla richiesta della Committente, sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni; decorso tale temine Acea Ambiente avrà la facoltà di attivarsi con altri fornitori addebitando la spesa complessiva all Appaltatore; in occasione di mancata risoluzione delle anomalie generanti non conformità entro il termine di 24 ore dalla comunicazione effettuata dal Committente, sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo fino ad un massimo di tre giorni; decorso tale temine Acea Ambiente avrà la facoltà di attivarsi con altri fornitori addebitando la spesa complessiva all Appaltatore; in caso di mancata consegna al Committente, entro 30gg dal perfezionamento del contratto, dei listini oggetto di gara sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo fino ad un massimo di Acea Ambiente S.r.l./UL3 7 di 9

8 quindici giorni; decorso tale temine Acea Ambiente avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno dell Appaltatore; Qualora a carico dell Appaltatore siano emessi tre verbali di non conformità nell arco di ciascun anno solare, la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto in danno dell Appaltatore. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, si darà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell art c.c. in danno dell Appaltatore nelle seguenti ipotesi specifiche di inadempimento: emissione di tre verbali di non conformità; emissione di penali fino per un importo pari o superiore al 10% dell importo del contratto; negligenza dell Appaltatore o del suo personale, che comporti rischio per la salute delle persone o per l integrità degli impianti; appropriazione indebita di attrezzature o beni in generis del Committente, commessa da personale dell Appaltatore o ad esso comunque riconducibile. 13 GARANZIA DEFINITIVA NON OPERANTE 14 RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE NON OPERANTE 15 GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi, svolgerà anche le funzioni di Direttore dell esecuzione del Contratto, nominato dal Committente e al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni è il RUP in fase di esecuzione: - Ilir Dhima - tel ilir.dhima@aceaspa.it 16 ALLEGATI Sono da considerarsi parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati: ALLEGATO 1.0 Elenco presidi antincendio e prestazioni richieste; ALLEGATO Modulo Offerta Economica; ALLEGATO 3.0 Attestato di Avvenuto sopralluogo. Acea Ambiente S.r.l./UL3 8 di 9

9 ALLEGATO 4.0 Elenco della documentazione inerente la sicurezza di cui al D.L.gs 81/08 ed in materia ambientale. Acea Ambiente S.r.l./UL3 9 di 9