DISCIPLINARE TECNICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Transcript

1 DISCIPLINARE TECNICO Edizione: 2.0 del 20 novembre 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Acea Ambiente S.r.l./UL3

2 SOMMARIO 1. PREMESSA OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTIVITÀ PROGRAMMATE SERVIZI COMPLEMENTARI FORNITURA RICAMBI LUOGO DI ESECUZIONE DURATA DEL CONTRATTO CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTO PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO GARANZIA DEFINITIVA RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE GESTORE DEL CONTRATTO ALLEGATI Acea Ambiente S.r.l./UL3 Pagina 3 di 10

3 1. PREMESSA La società Acea Ambiente S.r.l. (di seguito Acea Ambiente) è attiva nel settore del trattamento dei rifiuti mediante la gestione di un impianto di termovalorizzazione denominato UL3, ubicato in San Vittore del Lazio (FR), dotato di tre linee di produzione alimentate a CdR. Il complesso industriale comprende un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, destinate al riutilizzo, dimensionato e strutturato per garantire il rispetto delle concentrazioni limite allo scarico pari al 30% di quelle previste dalla Tab.3 dell Allegato 5 Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ovvero pari a quelle previste dal D.M. 185/03, qualora più restrittive. L impianto capace di garantire una portata pari a 6 m 3 /h si compone delle seguenti sezioni tecnologiche: sezione di acidificazione e coagulazione tramite dosaggio di acido solforico e cloruro ferrico con agitatore veloce (reattore con volume pari a 0,5 m 3 e tempo di ritenzione di 5 minuti); sezione di alcalinizzazione (a base di soda caustica e calcio cloruro) con agitatore veloce (reattore con volume pari a 0,5 m 3 e tempo di ritenzione di 5 minuti); sezione di dosaggio solfuro di sodio con agitatore veloce (reattore con volume pari a 0,5 m 3 e tempo di ritenzione di 5 minuti); serbatoio di accumulo acque (provenienti da vasca prima pioggia Linea 1 e Linea 2+3) da 5 m 3 dotato di pompe di rilancio alla successiva sezione; unità di trattamento chimico, costituito da reattori dotati di agitatori e stoccaggio, in serbatoi da 300L, dei reagenti chimici utilizzati; sezione di flocculazione tramite dosaggio di polielettrolita con agitatore lento (reattore con volume pari a 3,9 m 3 e tempo di ritenzione di 38 minuti; il polielettrolita dosato è precedentemente preparato tramite opportuna sezione dedicata; sezione di sedimentazione con canalina di stramazzo per la raccolta delle acque chiarificate e tramoggia di fondo, avente 1 m di altezza, per la raccolta e l ispessimento dei fanghi separati (è presente una valvola pneumatica automatica per l estrazione dei fanghi il cui scarico è gestito tramite PLC); serbatoio di accumulo e pre-filtrazione da 5 m 3, con pompe di rilancio alla successiva sezione; filtrazione a sabbia diametro unità pari a 0,8 m (contro lavaggi gestiti da PLC); filtrazione a carboni attivi diametro unità pari a 0,8 m (contro lavaggi gestiti da PLC); sistema di disidratazione a sacchi dei fanghi provenienti dalla sezione di sedimentazione; Acea Ambiente S.r.l./UL3 Pagina 4 di 10

4 pozzetto di raccolta acque di drenaggio fanghi, inviate nel serbatoio di accumulo inziale tramite pompa sommersa. L impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è abilitato ad operare secondo le seguenti modalità d esercizio: a. trattamento chimico-fisico (schema di funzionamento descritto sino ad ora); b. neutralizzazione. Le attività ed i processi sono disciplinati, oltre che dalla normativa di settore, da Autorizzazione Integrata Ambientale; tale documento, di cui potrà essere presa visione in fase di sopralluogo, deve essere considerato parte integrante del presente disciplinare (limitatamente alla sezione trattamento acque di cui in specie). Per un maggior dettaglio tecnico si rimanda al Lay-out impiantistico ed al report fotografico riportati in Allegato OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione dell impianto di trattamento acque di prima pioggia, descritto in premessa, che si dettaglia nelle seguenti attività: - Attività programmate; - Servizi complementari; - Fornitura in opera di ricambi. Le attività saranno svolte sulla base della programmazione emessa da Acea Ambiente, elaborata in funzione delle prescrizioni autorizzative e del quadro legislativo applicabile; tale pianificazione potrà subire revisioni nel corso del contratto sulla base di nuove esigenze normative, autorizzative o gestionali; dette revisioni saranno tempestivamente comunicate all Appaltatore al fine di consentire la riorganizzazione del servizio. L Appaltatore avrà la facoltà di organizzare autonomamente le proprie risorse garantendo comunque l esecuzione a regola d arte degli interventi e il rispetto della programmazione temporale prevista dalla Committente. 2.1 ATTIVITÀ PROGRAMMATE Le attività di natura programmata, aventi frequenza trimestrale, si dettagliano come segue: - esecuzione di sopralluoghi in campo per il rilievo delle misure ed il controllo del processo; - redazione di una nota tecnica riportante le modifiche alle logiche di funzionamento e le verifiche svolte, inclusiva delle seguenti indicazioni: Acea Ambiente S.r.l./UL3 Pagina 5 di 10

5 stato generale di conservazione dell impianto, aspetto del refluo, esistenza di odori atipici, funzionalità degli strumenti, stato di ordine e pulizia; anomalie o difformità riscontrate; variazione dosaggio nutrienti ovvero integrazione con nuovi preparati (avvalorata da responsi analitici); variazioni alle logiche di funzionamento; modalità e frequenza spurghi/centrifuga fanghi, indicando e controllando la percentuale di diluizione dei preparati polielettrolitici; adempimenti legati all evoluzione normativa di settore ovvero miglioramenti apportabili alle strumentazioni o logiche funzionali in funzione delle migliori tecnologie di settore; Di seguito si riportano gli interventi manutentivi che l Appaltatore dovrà garantire nel corso dell appalto: pulizia flussimetri; pulizia elettrodi phmetri; calibrazione phmetri; verifica funzionamento delle pompe dosatrici dei reagenti chimici (acido solforico, soda caustica, calcio cloruro, solfuro di sodio, cloruro ferrico, polielettrolita); controllo del funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe, mixer, ecc.); verifica del funzionamento dei pressostati/trasmettitori di livello; pulizia interna delle vasche; pulizia pacco lamellare e canalette di scarico del sedimentatore; abbattimento alghe in caso di eventuale formazione delle stesse; sostituzione sacchi drenanti; controllo dell assorbimento dei motori elettrici; pulizia filtro a sabbia; pulizia filtro a carboni attivi; verifica del funzionamento delle valvole pneumatiche e del compressore; verifica di funzionamento dello scarico fanghi dalla tramoggia sedimentatore; risoluzione anomalie presenti nel PLC di comando; redazione di un rapporto tecnico finale in cui siano evidenziate tutte le attività svolte nel corso degli interventi. Il service di manutenzione programmata include, senza oneri aggiuntivi a carico del Committente, il servizio tecnico specialistico di assistenza telefonica attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00 finalizzato a: Acea Ambiente S.r.l./UL3 Pagina 6 di 10

6 verificare il funzionamento del processo; risolvere problemi relativi al sistema di controllo di processo; attivare assistenza on site per verificare e risolvere eventuali problemi riscontrati; richiedere informazioni, approfondimenti e proposte in merito a soluzioni, prodotti e ricambi. 2.2 SERVIZI COMPLEMENTARI Acea Ambiente si riserva di richiedere servizi complementari del tipo customer service e on site support ; l eventuale mancato utilizzo delle somme stanziate per siffatta tipologia di interventi non potrà costituire motivo, diritto o pretesa per eventuali richieste economiche di alcun tipo. Per servizi complementari s intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) presenza del personale dell Appaltatore, presso l impianto Acea Ambiente, per la risoluzione di situazioni contingenti entro 48 ore dalla richiesta della Committente; b) supporto tecnico per i rapporti con le Istituzioni e gli Enti di controllo riguardo a controlli ispettivi relativi al servizio oggetto di gara; c) attività manutentive di piccola entità comprensive dell impiego o sostituzione delle minuterie e delle parti accessorie dei componenti (incluso il trasporto a rifiuto e dello smaltimento di quelli sostituiti) al fine di assicurare la risoluzione delle anomalie di lieve entità riscontrate nelle fasi di verifica e controllo. In caso di attività urgenti, il Gestore del Contratto, comunicherà, direttamente con chiamata telefonica, seguirà comunicazione tramite mail per la richiesta di una o più prestazioni specifiche. 2.3 FORNITURA RICAMBI. L Appaltatore, su richiesta della Committente, dovrà fornire, franco l impianto Acea Ambiente, la ricambistica riportata in Allegato 2.0 della quale si assicura un minimo garantito pari al 30%. La consegna di ricambi dovrà normalmente avvenire entro 15 gg lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta della Committente, salvo un termine differente, concordato tra le parti, in virtù della specificità dei componenti. Le forniture dovranno avvenire nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 17:00 e sono espressamente comprensive d imballo, trasporto e assistenza allo scarico presso i magazzini di Acea Ambiente. L Appaltatore, congiuntamente alla fornitura, dovrà consegnare la seguente documentazione in formato elettronico: Acea Ambiente S.r.l./UL3 Pagina 7 di 10

7 certificati CE; certificato di collaudo e dichiarazione di conformità alla normativa vigente; certificato di origine materiali. 3. LUOGO DI ESECUZIONE Le prestazioni richieste saranno effettuate presso: Acea Ambiente S.r.l. Unità Locale 3 Zona Industriale Maratta Bassa Via Giuseppe Ratini Terni TR. 4. DURATA DEL CONTRATTO La durata dell appalto è fissata in 36 (trentasei) mesi solari e consecutivi e comunque non oltre l esaurimento dell importo contrattuale, qualora tale condizione avvenga prima della naturale scadenza. Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura di individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti da Acea Ambiente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti dell importo contrattuale originario. 5. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto in gara dall Appaltatore in conformità al Modello Formulazione Offerta economica di cui in Allegato 3.0 e sarà remunerato. in base a canoni mensili posticipati per gli interventi di natura programmata; a misura, in funzione delle prestazioni svolte per i restanti interventi. In seguito al controllo e al benestare da parte di Acea Ambiente, con relativa comunicazione del riferimento di entrata merci, il Fornitore emetterà fattura riepilogativa per le prestazioni effettuate nel corso del mese precedente. Nell importo posto a base di gara sono ricompresi ,00 quale costo stimato della manodopera. 6. OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE A integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, l Appaltatore avrà l obbligo di garantire la gestione interna della commessa, l assistenza tecnica e Acea Ambiente S.r.l./UL3 Pagina 8 di 10

8 commerciale e la supervisione in campo mediante la nomina di un referente del contratto che rappresenti l unico interlocutore con Acea Ambiente. L Appaltatore, al fine di acquisire le informazioni necessarie per elaborare una corretta offerta economica, può svolgere un sopralluogo, il cui modello di attestazione è riportato in Allegato 4.0, in via facoltativa, in qualsiasi giorno feriale utile prima della scadenza della gara, nella fascia oraria 8:00/17:00, previo appuntamento telefonico da concordare con il Responsabile Impianto: Ilir Dhima tel mail ilir.dhima@aceaspa.it Si specifica che la mancata effettuazione del sopralluogo sarà considerata quale rinuncia alla presa visione dei luoghi da parte del concorrente che, pertanto, in fase di gara non potrà far valere l impossibilità di formulazione di un offerta consapevole e con piena cognizione degli oneri assunti, e in fase di esecuzione del contratto non potrà far valere alcuna eccezione volta a richiedere il ristoro di eventuali maggiori costi dovuti a difficoltà e/o difformità di alcun genere e specie. In fase di esecuzione del contratto, l Appaltatore è obbligato a: formalizzare ingresso/uscita del proprio personale compilando il registro delle presenze presso l ingresso dell impianto; sottoscrivere, con il Capo Turno di esercizio, il Permesso di Lavoro propedeutico all accesso alle aree d intervento; osservare e/o a far osservare ai propri dipendenti i regolamenti, le istruzioni o disposizioni di servizio sicurezza/ambiente di Acea Ambiente relative ai luoghi di lavoro e alle attività oggetto del servizio; conformarsi pienamente alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale, ed adottare, nell esercizio delle attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e a rendere edotti questi ultimi dei rischi specifici a cui sono esposti. La Committente si riserva il diritto, qualora ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta, di ottenerne la sostituzione. 7. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI Per la partecipazione alla fase di gara è richiesto di dimostrare la presenza nel proprio organigramma di almeno un tecnico con referenziata esperienza minima quinquennale nella gestione di impianti di depurazione chimico-fisici e biologici; Acea Ambiente S.r.l./UL3 Pagina 9 di 10

9 8. DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI La Committente si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento del servizio; qualora fossero riscontrate delle difformità nell esecuzione delle attività, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di esecuzione, Acea Ambiente sospenderà immediatamente le prestazioni ed applicherà le relative penali. 9. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI A conclusione dell esecuzione delle singole attività, la Committente svolgerà le ispezioni ritenute, a suo insindacabile giudizio, idonee e necessarie a verificarne la regolare esecuzione, il cui esito sarà riportato in apposito verbale. Nell eventualità in cui si riscontrassero difformità rispetto a quanto richiesto, la Committente emetterà una Verbale di non Conformità e l Appaltatore dovrà, entro il termine massimo di 2 (due) ore solari, predisporre le lavorazioni finalizzate ad assicurare la piena rispondenza degli interventi agli standard richiesti, senza la pretesa di alcun onere aggiuntivo. 10. SUBAPPALTO Il subappalto, con esclusione delle attività che si svolgono in spazi confinati, è ammesso nei limiti di legge e alle condizioni di cui al Capitolato Generale d Appalto. 11. PENALI In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o inadempimento si applicheranno le penali di seguito elencate: in caso di ritardo sui termini fissati per l inizio/conclusione delle campagne manutentive, la committente applicherà una penale pari ad 150,00 per ogni giorno o frazione di giorno solare di ritardo fino a un massimo di cinque giorni decorsi i quali si riserva il diritto di rivolgersi ad altro soggetto imprenditoriale addebitando all Appaltatore i costi sostenuti incrementati del 10%; in caso di mancata predisposizione delle lavorazioni, entro il termine di 2 ore dall emissione del verbale di non conformità, sarà applicata una penale oraria di 50,00; in caso di utilizzo di attrezzatura/strumentazione non conforme durante l effettuazione delle prestazioni sarà applicata una penale di 500,00, per ogni attrezzatura / strumento non conforme; sarà applicata una penale pari ad 200,00 per ogni giorno solare o frazione di giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di sette giorni, rispetto al termine indicato nella Acea Ambiente S.r.l./UL3 Pagina 10 di 10

10 richiesta della Committente di produzione/aggiornamento periodico della documentazione di cui al D.Lgs 81/08 ed in materia ambientale, oltrepassato tale limite temporale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto in danno dell Appaltatore; nel caso di sospensione dello svolgimento delle attività per violazione delle norme in materia di sicurezza sarà applicata una penale di 1.000,00. Qualora l importo complessivo delle penali applicate raggiungerà il limite del 10% dell'importo contrattuale, Acea Ambiente potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere il contratto e completare in danno le attività già commissionate. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Si darà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell art c.c. in danno dell Appaltatore nelle seguenti ipotesi specifiche d inadempimento: emissione di tre verbali di non conformità; emissione di penali per un importo pari o superiore alla soglia del 20% dell importo del contratto; negligenza grave dell Appaltatore, o del suo personale in genere, che comporti rischio grave per la salute delle persone o per l integrità degli impianti. 13. GARANZIA DEFINITIVA Non operante 14. RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE Non operante 15. GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto, Direttore dell Esecuzione del Contratto ai sensi del D.Lgs 50/16 e smi, nominato dal Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative al Contratto medesimo, sarà comunicato all Appaltatore successivamente alla data di perfezionamento dello stesso. 16. ALLEGATI Sono da considerarsi parte integrante del presente documento i seguenti allegati: Allegato 1.0 Lay-Out impiantistico e report fotografico; Allegato 2.0 Elenco parti di ricambio. Acea Ambiente S.r.l./UL3 Pagina 11 di 10