DISCIPLINARE TECNICO SERVIZIO DI PULIZIE INDUSTRIALI

Transcript

1 DISCIPLINARE TECNICO Edizione: 1.0 del 10/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIE INDUSTRIALI Acea Ambiente S.r.l./UL1/UL3

2 INDICE 1 PREMESSA OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI LUOGO DI ESECUZIONE DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTO PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CAUZIONE DEFINITIVA RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE GESTORE DEL CONTRATTO ALLEGATI Acea Ambiente S.r.l./UL1/UL3 2 di 10

3 1 PREMESSA La società Acea Ambiente S.r.l. (di seguito Acea Ambiente) è attiva nel settore del trattamento dei rifiuti mediante la gestione di due impianti di termovalorizzazione rispettivamente: UL1 ubicato in Terni (TR) dotato di un unica linea di produzione, utilizzante come combustibile gli scarti di pulper di cartiera; UL3: ubicato in San Vittore del Lazio (FR), dotato di tre linee di produzione alimentate a CdR. Il complesso industriale UL1, dal punto di vista funzionale, può essere suddiviso nelle seguenti aree: N. 1 bunker pulper; N. 1 isola funzionale termovalorizzatore; N. 1 area turbina vapore; N. 1 officina meccanica; N. 1 parco stoccaggio; N. 1 impianto di disidratazione; N. 1 impianto di depurazione; aree di stoccaggio chemicals; percorsi stradali e pedonali interni. Al contrario il complesso industriale UL3, dal punto di vista funzionale, può essere suddiviso nelle seguenti aree: N. 3 bunker CdR; N. 3 isola funzionale termovalorizzatore; N. 3 aree turbina vapore; N. 1 officina meccanica; N. 1 impianto di depurazione; aree di stoccaggio chemicals; percorsi stradali e pedonali interni. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il servizio di pulizia industriale delle aree riportate in premessa; si compone di: PUNTO A Acea Ambiente S.r.l./UL1/UL3 3 di 10

4 Sono ivi comprese le attività dettagliate, in termini di modalità e frequenza, nell Allegato A, le quali sono comprensive, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di : pulizia industriale delle sezioni tecnologiche d impianto e delle aree attigue ai macchinari; pulizia tramite aspirazione, lavaggio con acqua, detergenti, sgrassanti o materiale assorbente dei macchinari stessi; pulizie mensili dei residui grossolani depositatisi presso i pozzetti di raccolta delle acque piovane. Per l espletamento del servizio, dovranno essere sempre resi disponibili: N. 1 idropulitrice ad acqua calda alimentata a 380 V trifase con caratteristiche minime di portata 13 lt/min. (780 lt/h) - pressione 180 BAR; N. 1 aspiratore per liquidi industriale alimentato a 380 V trifase con caratteristiche minime di potenza 5,5 kw e depressione in aspirazione di mmh 2 O; N. 1 ponteggio a trabattello in alluminio/zincato altezza massima di lavoro 4,5 mt; completo di piani di lavoro intermedi; N.1 spazzatrice stradale compatta, tale macchinario è richiesto per il solo sito UL3. Le prestazioni saranno, di norma, richieste: Per UL 1 dal Lunedì al Venerdì nella fascia oraria 08:00/17:00; Per UL 3 dal Lunedì al Sabato nella fascia oraria 08:00/17:00; Le attività saranno programmate dalla Committente e comunicate all Appaltatore in forma scritta su base settimanale, entro il penultimo giorno feriale, salvo cause di forza maggiore. In Allegato D è riportato il format di programma settimanale delle attività. PUNTO B Prestazioni Straordinarie e pronto intervento L Appaltatore, in seguito alla richiesta della Committente, dovrà garantire l esecuzione delle prestazioni straordinarie di seguito riportate: interventi straordinari o aggiuntivi (prolungamento orario o richiesta in giorno festivo) relativi alle attività di cui all Allegato A; interventi di pronto intervento, da eseguire entro 12 ore dalla richiesta formalizzata per iscritto da Acea Ambiente, per prestazioni da effettuare in orari notturni, giorni prefestivi e festivi; attività accessorie di facchinaggio; Acea Ambiente S.r.l./UL1/UL3 4 di 10

5 Il corrispettivo di tali prestazioni sarà riconosciuto nel rispetto degli accordi sindacali nazionali e con riferimento ai costi orari medi previsti dal CCNL relativo al personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi. La richiesta di prestazione straordinaria sarà inoltrata telefonicamente e sarà seguita, entro la prima giornata feriale utile, tramite fax e/o posta elettronica, utilizzando il modulo di cui all Allegato B. Al fine di consentire all Appaltatore la computazione delle prestazioni straordinarie sostenute, consuntivate su base mensile, nello stesso Allegato B sarà riportato: il dettaglio del personale e/o dei mezzi effettivamente intervenuti, la durata degli interventi. L Appaltatore dovrà garantire la presenza in impianto del personale richiesto entro due ore dalla richiesta telefonica d intervento. Per tali prestazioni si assicura, nel biennio, un minimo garantito del 50% della rispettiva valorizzazione economica. 3 LUOGO DI ESECUZIONE Le attività richieste saranno effettuate presso: Acea Ambiente S.r.l. Unità Locale 1 Via Giuseppe Ratini Terni TR. Acea Ambiente S.r.l. Unità Locale 3 Via Valle Porchio snc San Vittore del Lazio FR. 4 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE La durata del contratto è fissata in 24 mesi e comunque non oltre l esaurimento dell importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura d individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere a una proroga della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti dell importo contrattuale originario. L inizio del servizio dovrà avvenire entro 15 giorni solari dalla data di perfezionamento del contratto. Acea Ambiente S.r.l./UL1/UL3 5 di 10

6 5 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare Tecnico sarà quello offerto a seguito della procedura di gara dall Appaltatore, in accordo alla compilazione del Modello Presentazione Offerta Economica - Allegato 1.0 e sarà remunerato a misura in base alle prestazioni effettivamente rese. A seguito di benestare da parte di Acea Ambiente, con relativa comunicazione del riferimento di entrata merci, il Fornitore emetterà fattura riepilogativa per le attività svolte nel corso del mese precedente. Il costo della prestazione di manodopera è per ciascun lotto rispettivamente pari a: UL1 = ,00; UL3 = ,00. 6 OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, l Appaltatore avrà i seguenti obblighi/oneri: dovrà eseguire un sopralluogo c/o i siti di Acea Ambiente, attestato da apposita documentazione rilasciata e vincolante alla presentazione di offerta, Allegato 2.0; in tale occasione, l Appaltatore dovrà compiere un accurato esame delle zone interessate dalle attività ed eseguire i rilievi ritenuti necessari al perfetto svolgimento del servizio; fornire autocertificazione attestante che le attrezzature introdotte nell impianto, e utilizzate per lo svolgimento dei lavori, siano conformi alla normativa vigente di settore; l impiego del materiale correlato all esecuzione delle attività (ad esempio materiali assorbenti, attrezzatura per spazzamento, raccolta materiali e trasporto); assicurare la produzione/aggiornamento periodico della documentazione di cui al D.Lgs. 81/08 di propria competenza. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, di un Preposto che assumerà il ruolo di unico interlocutore con la Committente. l impresa appaltatrice si impegna a garantire, entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, l assunzione in qualità di dipendenti e senza periodo di prova delle risorse già impiegate nell espletamento del servizio di pulizie, alle dipendenze dei precedenti appaltatori, come risultanti dal presente articolo, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi ed altre situazioni comunque non imputabili all impresa appaltatrice. Il personale dovrà essere trasferito nel rispetto Acea Ambiente S.r.l./UL1/UL3 6 di 10

7 della posizione giuridica rivestita presso l impresa di provenienza. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall impresa appaltatrice fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. L Aggiudicatario ha l obbligo di applicare i contratti collettivi di settore di cui all art. 51 del D.Lgs 81/2015. Il personale impiegato, tranne quello avente mansioni direttive, dovrà essere fornito di divisa dell Impresa aggiudicataria che dovrà essere mantenuta sempre pulita, in ordine ed in condizioni decorose; inoltre tale personale dovrà essere provvisto di cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia, qualifica e numero di riferimento dell'addetto. Il personale deve essere idoneo per efficienza e di gradimento del Committente che si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di ottenere la sostituzione dal posto di lavoro di qualunque addetto all esecuzione del servizio. Detta sostituzione deve essere eseguita entro il giorno lavorativo successivo alla notifica da parte del Committente. Il personale adibito all esecuzione servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L Assuntore dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni: provvedere alla riconsegna di oggetti, indipendentemente dal loro valore e stato, rinvenuti nel corso dell'espletamento del servizio; adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal Direttore dell esecuzione del Contratto ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; comunicare immediatamente al Direttore dell esecuzione del Contratto qualunque evento accidentale che dovesse accadere nell'espletamento del servizio. 7 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI Disponibilità, per l intera durata del contratto di: N. 1 idropulitrice ad acqua calda alimentata a 380 V trifase con caratteristiche minime di portata 13 lt/min. (780 lt/h) - pressione 180 BAR; N. 1 aspiratore per liquidi industriale alimentato a 380 V trifase con caratteristiche minime di potenza 5,5 kw e depressione in aspirazione di mmh 2 O; N. 1 ponteggio a trabattello in alluminio/zincato altezza massima di lavoro 4,5 mt; completo di piani di lavoro intermedi; N.1 spazzatrice stradale compatta, tale macchinario è richiesto per il solo sito UL3. Acea Ambiente S.r.l./UL1/UL3 7 di 10

8 8 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI La Committente si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento dei lavori; qualora fossero riscontrate delle difformità: nell esecuzione degli stessi, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di esecuzione, Acea Ambiente sospenderà immediatamente le attività ed applicherà le relative penali. 9 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI A conclusione dell esecuzione delle singole attività, la Committente svolgerà le ispezioni ritenute idonee e necessarie a verificarne la regolare esecuzione. Le prestazioni saranno oggetto di verifica in contradditorio; l esito di siffatta verifica sarà riportato in apposito verbale. Nell eventualità in cui si riscontrassero difformità nell esecuzione del servizio, la Committente emetterà un Verbale di non Conformità e l Appaltatore dovrà, entro il termine massimo di tre (3) ore solari, predisporre le lavorazioni finalizzate ad assicurare la piena rispondenza degli interventi agli standard richiesti, senza la pretesa di alcun onere aggiuntivo. 10 SUBAPPALTO Non operante. 11 PENALI In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o inadempimento si applicheranno le penali di seguito elencate: in caso di ritardo nell attivazione del contratto, la Committente applicherà una penale di 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno o frazione di giorno solare di ritardo; in caso di ritardo rispetto all inizio delle attività straordinarie, la Committente applicherà una penale di 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo, fino ad un massimo di sei ore, superate le quali la Committente farà eseguire le attività ad altro Appaltatore addebitando all'impresa inadempiente gli eventuali maggiori costi; in caso di difformità nell esecuzione del servizio la Committente applicherà una penale di 100,00 (euro cento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo maturato rispetto al termine fissato nel Verbale di non Conformità ; Acea Ambiente S.r.l./UL1/UL3 8 di 10

9 in caso di ritardo rispetto al termine ultimo indicato dalla committente per la produzione/aggiornamento di documentazione di cui al D.Lgs. 81/08, per ogni giorno solare o frazione di giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00. Qualora l importo complessivo delle penali applicate raggiungerà il limite del 10% dell'importo contrattuale, ACEA Ambiente potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere il contratto e completare in danno le attività già commissionate. Al raggiungimento del limite del 20% dell'importo contrattuale interverrà la risoluzione automatica del contratto. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Si darà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell art c.c. in danno dell Appaltatore nelle seguenti ipotesi specifiche d inadempimento: emissione di tre verbali di non conformità a carico dell Appaltatore; mancata risoluzione, entro i tempi previsti, delle non conformità notificate; emissione di penali fino al per un valore superiore alla soglia del 10% dell importo del contratto; negligenza grave dell Appaltatore, o del suo personale in genere, che comporti rischio grave per la salute delle persone o per l integrità degli impianti; appropriazione indebita di attrezzature o beni in generis della Committente, commessa da personale dell Appaltatore o a esso comunque riconducibile. 13 CAUZIONE DEFINITIVA Non operante 14 RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE L Appaltatore dovrà essere provvisto o costituire le seguenti polizze assicurative: A) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a ,00 per ogni sinistro procurato nell espletamento dell appalto con il limite di ,00 per ogni danno a persone e di ,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia. 15 GESTORE DEL CONTRATTO I Gestori del Contratto (Direttori dell esecuzione del Contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi), nominati dal Committente e ai quali dovranno essere indirizzate le comunicazioni sono i Responsabili Impianto: UL1 - Giuseppe Piccini Acea Ambiente S.r.l./UL1/UL3 9 di 10

10 - tel , - mail giuseppe.piccini@aceaspa.it UL3 - Ilir Dhima - tel , - mail ilir.dhima@aceaspa.it 16 ALLEGATI Sono da considerarsi parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati: ALLEGATO A Elenco prestazioni; ALLEGATO B Modulo richiesta attività straordinarie; ALLEGATO C Dettagli tecnico esplicativi pulizia caditoie UL1; ALLEGATO D Programma settimanale delle attività; ALLEGATO 1.0 Modello Formulazione Offerta Economica; ALLEGATO 2.0 Verbale Attestazione avvenuto sopralluogo. Acea Ambiente S.r.l./UL1/UL3 10 di 10