Art.2 Ammontare dell appalto e suddivisione di spesa

Transcript

1 ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO V CARLENTINI (SR) Via dello Stadio 16, Carlentini(Siracusa) Tel. 095/ Fax 095/ Codice meccanografico: SRIC81900E sric81900e@istruzione.it sito.: Prot. n.: 19/C12 data 04 / 01/ 2011 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Oggetto: Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica - Installazione e collaudo Art. 1 La consegna e messa in opera delle attrezzature dovrà avvenire presso : Istituto Comprensivo Carlo V di Carlentini, via Dello Stadio 16, Carlentini (SR) Art.2 Ammontare dell appalto e suddivisione di spesa L importo complessivo dell appalto, escluse le somme destinate alla progettazione, a piccoli adattamenti edilizi, alla istallazione, al collaudo e alla pubblicità, ammonta a ,00 (quindicimilasettecentosettantaquattro/00) IVA inclusa, finanziamento coperto per il 50% dall Unione Europea e per il 50% dal Fondo di Rotazione Nazionale. Art. 2 Prezzi I prezzi sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisioni. Detti prezzi devono essere comprensivi di tutte le forniture, del trasporto, della messa in opera considerando ogni materiale necessario a dare compiute le forniture presso la sede scolastica dell'istituto indicata all'art. 1 del presente capitolato. Tutta la fornitura deve rispondere alle caratteristiche qualitative e quantitative dell Allegato A specifiche tecniche. Indicazione chiara dell'aliquota IVA applicata all'imponibile delle voci di costo delle forniture descritte e dei costi dettagliati (chiamata e tariffa oraria) relativi agli interventi di manutenzione al termine della garanzia. Art. 3 Luogo e termini della consegna La consegna di tutte le apparecchiature avviene a cura, spese e rischio dell'impresa, nei locali indicati al precedente art.1 ed entro e non oltre giorni 15 consecutivi e continui decorrenti dal giorno successivo della sottoscrizione del contratto di fornitura. Art. 4 Criteri di aggiudicazione dell'appalto L aggiudicazione dell appalto sarà effettuata tramite licitazione privata. Le ditte concorrenti dovranno presentare ognuna la migliore offerta avente per oggetto la vendita di apparecchiature nuove di fabbrica descritte nell allegata Scheda A specifiche tecniche.

2 L appalto sarà aggiudicato tenendo conto dei seguenti fattori che rendono l offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche funzionali ed ambientali, servizio successivo alla vendita, l impegno in materia di pezzi di ricambio) come da art. 82 D. Leg.vo 163/2006. FATTORI OFFERTA PUNTEGGIO A-Prezzo offerta globale Da 0 a 50 punti Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti. Rispondenza a quanto richiesto nel capitolato tecnico All. A B Punteggio aggiuntivo per variazioni migliorative rispetto a quanto punti 1,00 per richiesto nell'allegato A; componente migliorativo C-Esperienza documentata di pregresse forniture ad Istituzioni Scolastiche di pari oggetto D-Possesso di altre certificazioni E-Estensione durata della garanzia (oltre 24 mesi) comprese le problematiche descritte al seguente art. 6 comma 5. F-Estensione durata garanzia (oltre 48 mesi) comprese le problematiche descritte al seguente art. 6 comma 5. G-Abilitazione al rilascio della certificazione D.M. 37/08 H-Tempi di consegna inferiori a quelli stabiliti dal presente bando di cui all'art. 3 I- Migliori servizi e offerta economica al termine della garanzia Da 0 a 10 punti Punti 10 Punti 5 Punti 10 Punti 5 Punti 5 Punti 10 Il punteggio relativo al prezzo globale verrà assegnato con la seguente formula: p = (Prezzo Min./Prezzo Off.) x 50 dove : p= punteggio da attribuire (max 50 punti) Prezzo Min. = Offerta Minima ( tra tutte le offerte pervenute) Prezzo Off. = Offerta fatta dall Impresa in esame. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l Ente appaltante. Il punteggio per variazioni migliorative sarà attribuito solo se l'aspetto migliorativo della configurazione proposta sarà debitamente documentata ed esplicitata attraverso relazioni tecniche e schede tecniche allegate all'offerta. Il punteggio relativo all esperienza documentata presso Istituzioni Scolastiche verrà assegnato procedendo nel seguente modo: nessuna esperienza documentata 0 (zero) punti fino a 5 (cinque) esperienze documentate 1 (uno) punti da 6 (sei) a 10 (dieci) esperienze documentate 5 (cinque) punti più di 11 (undici) esperienze documentate 10 (dieci) punti. Il punteggio relativo al tempo di garanzia delle attrezzature verrà assegnato procedendo nel seguente modo: da 0 (zero) a 24 (ventiquattro) mesi : 0 (zero) punti da 25 (venticinque) a 36 (trentasei) mesi : 5 (cinque) punti più di 48 (quarantotto) mesi : 10(dieci) punti.

3 Il punteggio relativo al servizio offerto al termine del periodo di garanzia verrà assegnato nel seguente modo: presenza a scuola entro 48h dalla chiamata: punti 5 (cinque); presenza a scuola oltre 48h dalla chiamata: punti 0 (zero); migliore offerta economica: punti 5 (cinque). Art. 5 - Valutazione delle offerte L esame delle offerte è demandata ad una apposita commissione nominata dalla scuola committente. Questa Amministrazione si riserva la facoltà: di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all uopo un termine congruo; di non procedere all affido della fornitura o annullare la Gara, a proprio insindacabile giudizio. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo; di procedere all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; di decidere e indicare in sede di affidamento contrattuale il prodotto da acquistare in base alla disponibilità economica. L Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e non preventivi/offerte parziali. L Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta ritenuta valida (ai sensi dell art. 69 R.D.23/51924 N. 827). Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto o ad associazione Temporanea d Impresa (ATI) pena l esclusione. La Scuola si riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in presenza di motivi ritenuti validi dall Istituzione scolastica; L Istituzione scolastica, in relazione alla disponibilità del budget assegnato, si riserva di aggiudicare la gara per un numero di articoli in quantità uguale o maggiore rispetto a quella indicata nell allegato A. Art. 6 Prescrizioni per l offerta, per la fornitura e per l installazione Per la fornitura e l installazione di quanto oggetto di appalto ciascuna ditta concorrente dovrà assicurare : 1) che le apparecchiature richieste siano rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 2) che la consegna, l installazione e la messa in opera delle apparecchiature in oggetto, con proprio personale specializzato, siano a carico della Ditta aggiudicataria, presso i locali di questa Istituzione Scolastica in Via Regia Corte, 15 o comunque nei locali indicati, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;

4 3) l invariabilità del costo, comprensivo di IVA, delle apparecchiature in oggetto per tutta la durata della fornitura; 4) di mantenere la validità dell offerta per almeno 60 giorni; 5) che le attrezzature siano garantiti per almeno due anni compresa l assistenza per problematiche quali deviraggio, formattazione e ripristino, connessione ad internet; 6) che il servizio di assistenza e manutenzione gratuita delle attrezzature suddette sia garantito per tutti i giorni lavorativi dell Istituzione Scolastica dalle ore 8,30 alle 13,30; 7) la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno cinque anni; 8) fornire la necessaria certificazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza per tutte le apparecchiature (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e delle norme di sicurezza e di affidabilità degli impianti (D.M. 37/08) e di sicurezza per le parti elettriche; 9) che le attrezzature abbiano : la Certificazione EN con marcatura CE apposta sull apparecchiature o sul materiale. La Ditta allegherà, infine, il modello, debitamente compilato, di cui alla Legge 286 del Art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 Circolari Ministero Economia e Finanze n. 28 del e n. 29 del : Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ai ,00 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Art. 7 Adempimenti a carico della Ditta Oltre a quanto specificato nel presente capitolato d appalto si intendono a totale ed esclusivo carico della Ditta le spese relative agli oneri ed agli obblighi di seguito indicati, nessuno escluso ed eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto quanto se occorsi od accresciuti successivamente: 1) le spese tecniche per la redazione del collaudo tecnico; 2) le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro; 3) le spese per la manutenzione, per la riparazione di eventuali guasti relativi alle apparecchiature in oggetto e problematiche descritte al precedente art. 6 comma 5, al fine di garantirne la completa efficienza, o per la sostituzione dell apparecchiatura difettosa con altra della medesima funzionalità, nel periodo di garanzia. Art. 8 Collaudo della fornitura Entro i successivi 5 giorni dalla data in cui è stata ultimata la fornitura e messa in opera delle attrezzature, la commissione tecnica incaricata da questa Istituzione Scolastica procederà al collaudo, inteso a verificare che tutte le apparecchiature siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. Il collaudo sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta appaltatrice, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale. Qualora nel corso del collaudo vengano rilevati guasti o inconvenienti, la Ditta fornitrice dovrà provvedere ad eliminarli entro 7 giorni dalla data di collaudo con esito negativo. Qualora le cause del malfunzionamento dovessero permanere oltre il termine indicato, l Istituzione Scolastica ha la facoltà di restituire in tutto o in parte la fornitura: i prodotti rifiutati sono posti a disposizione della Ditta fornitrice che deve provvedere al loro ritiro, a sua cura e spese, entro 30 giorni dalla comunicazione.

5 L Istituzione Scolastica si riserva il diritto di ricorrere anche a personale esterno per la verifica della regolare esecuzione della fornitura e della sua messa in opera. La verifica della regolare esecuzione dei lavori e il rilascio del relativo certificato di collaudo avverrà entro 7 giorni dalla data di ultimazione degli stessi. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo. Art. 9 Garanzia e assistenza tecnica La Ditta dovrà indicare nell offerta il periodo di garanzia per tutto il materiale fornito e per tutti i lavori eseguiti. Resta inteso che il costo della manutenzione è escluso dall appalto oltre il periodo di garanzia. La Ditta, inoltre, dovrà specificare l importo della tariffa oraria per interventi effettuati oltre il periodo di garanzia. Per quanto riguarda l assistenza nell ambito del periodo di garanzia, è richiesto un tempo di intervento entro le 24 ore lavorative successive alla chiamata. Nel caso di guasti, imputabili a difetti specifici delle apparecchiature, non risolti entro le 24 ore lavorative, la Ditta potrà essere chiamata a sostituire immediatamente l apparecchiatura difettosa con altra della medesima funzionalità. Art. 10- Pagamento Il pagamento della fornitura sarà effettuato: a finanziamento avvenuto da parte degli organi competenti; oppure a seguito di autorizzazione degli stessi organi ad effettuare anticipazione di cassa da parte della Scuola ed eventuale disponibilità della stessa; Il pagamento, comunque, avverrà a seguito di certificato di collaudo con esito positivo e dietro presentazione di fattura. L azienda fornitrice deve rinunciare si da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. La verifica della regolare esecuzione dei lavori, con esito positivo, e l effettuato pagamento non esonerano la Ditta dalle responsabilità sancite dalle leggi vigenti nel settore delle forniture pubbliche nonché dal vigente Codice Civile. Art.11- Penali Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle apparecchiature e nell ultimazione dei lavori, rispetto ai termini di cui ai precedenti articoli, sarà applicata una penale pari all 1% dell ammontare complessivo al netto dell IVA, salvo comprovate cause di forza maggiore (anche da parte dell Istituzione Scolastica). La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove l Ente ritenga che adempimenti parziali avvenuti entri i termini siano accettabili. L eventuale penale sarà ritenuta in corrispondenza della liquidazione finale dei lavori. L applicazione della penale non solleva comunque l appaltatore dall esecuzione del lavoro, come prescritto dal Codice Civile. L Istituzione Scolastica appaltante si riserva di procedere, in alternativa all applicazione della penale, alla risoluzione del contratto. In quest eventualità l Istituzione Scolastica appaltante provvederà a rifornirsi presso la Ditta che ha fatto l offerta successivamente più vantaggiosa, addebitando all inadempiente l eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello pattuito.

6 L Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il rapporto, senza alcuna rinuncia ad eventuale azione giudiziaria, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali maggiori danni, senza che con ciò la parte contraente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. Art.12- Informazioni e responsabile del procedimento Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Dirigente Scolastico o il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del Istituto Comprensivo Carlo V, Via dello Stadio CARLENTINI (SR) - Tel. 095/ Art.13 Richiamo alle norme e alle leggi vigenti Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente capitolato d appalto si intendono richiamate, e integralmente applicabili, le disposizioni normative vigenti in materia. Art.14 Adempimenti conseguenti l aggiudicazione dell appalto La sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del Dirigente Scolastico, equivale ad ogni effetto alla stipula del contratto. Il vincolo giuridico tra le parti sorgerà dalla data della comunicazione al vincitore dell avvenuta aggiudicazione definitiva della gara. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, l Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere a verifiche in capo all aggiudicatario. Art.15- Divieto di cessione fornitura E fatto divieto al fornitore di cedere in subappalto la fornitura senza l autorizzazione scritta dell Istituzione Scolastica appaltante, pena la risoluzione del rapporto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Art.16- Cause di risoluzione del contratto e controversie Ove le parti non procedano all accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato, secondo la normativa vigente. Art.16- Informativa ai sensi dell art. 10 del D. Lgs 196/03 L Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall Art.7 del D.Lgs.196/03. Data Timbro e Firma accettazione