DETERMINAZIONEDEL ,n.674

Transcript

1 CITTA DIFERMO Registrogeneralen.1930 SetoreLavoripubblici,ambienteedurbanistica DirigentePaccapeloAlesandro DETERMINAZIONEDEL ,n.674 Oggeto: Determinaacontrarreincaricoprofesionalepercolaudoopereurbanizzazione primaria del'apr2-ing.masimilianotorresi ************************* Vistodiregolarità/riscontrocontabile Siatestalaregolaritàcontabileelacoperturafinanziariadelpresenteato,asegnando aiseguentiimpegnidispesainumeriegliimportiafiancoindicati: n....cap.. n....cap.. n....cap.. Note: Siatestailriscontrocontabiledelpresenteato. Fermo,lì IlDirigentedelSetore BilancioeFinanze CamastraSerafina

2 Oggeto:determinaacontrareincaricoprofesionalepercolaudoopereurbanizazione primaria del APR2-Ing.MasimilianoToresi AlDirigenteSetoreLavoriPubblici, ProtezioneCivile,Ambiente,Urbanistica,Contratie Appalti PREMESSOcheconatonotaiodot.LucianoVarialedel19/07/2011,rep.n ,racc. n èstatastipulata,trailcomunedifermoelasocietà EdilMariaSrL consedein Fermo Via dele Medaglie d Oro n.124 P.IVA e l Ente Ecclesiastico ArcidiocesidiFermo consedeinfermo,viasistov n.11cod.fis la convenzioneperlarealizzazionedeleoperediurbanizzazioneprimariadel Areadiprogeto n.2 CentroUrbano-QuartiereMurato,PianoAtuativoapprovatounitamentealabozzadi convenzionecondeliberadiconsigliocomunalen.2811/03/2011. DATOATTOchelasuddetaconvenzioneregolal'esecuzionedeleoperediurbanizzazione delpianoatuativodichetratasiatotalescomputodeglioneri,elarelativacesionegratuita alcomunedelerelativeareepubbliche. VISTOchetaleatoprevede,al art.12,ilcolaudodituteleopereoggetodiconvenzione, ancheincorsod opera,acuradel UficioTecnicodelComuneoditecnicoatalfine incaricatodalcomune,conspeseacaricodelproprietario,primadel acquisizioneal patrimoniocomunale. CONSIDERATOcheal internodelsetoretecnicodelcomuneleprofesionalitàesistenti nonposonoasolveretalefunzione,inquantoimpegnateinaltricompitidiistitutoepertanto sirendenecesariofarericorsoaprofesionistiesterni; DATO ATTO chel incaricodichetratasiconsistenelaredazionediuncertificatodi colaudodeleoperediurbanizzazionedelpianoatuativoinargomento,consistentenel compleso dele verifiche ato a garantire ala Pubblica Amministrazione ilcoreto adempimento da parte dela Dita lotizzante deglioneriprevistinela Convenzione sotoscrita. Datoatochel importostimatodel afidamentoèinferioread ,00; Vistol art.31 comma8 deld.lgs.50/2016,comeintegratodaldecretocoretivo (D.Lgs.19/04/2017n.56)chestabiliscequantosegue: 8.Gliincarichidiprogetazione,coordinamentodelasicurezainfasediprogetazione, direzionedeilavori,direzionedel esecuzione,coordinamentodelasicurezainfasedi esecuzione,dicolaudo,nonchégliincarichichelastazioneappaltanteritengaindispensabili asupportodel ativitàdelresponsabileunicodelprocedimento,vengonoconferitisecondo leproceduredicuialpresentecodicee,incasodiimportoinferiorealasogliadi euro,posonoesereafidatiinviadireta,aisensidel art.36,c.2,leteraa).omissis ; VisteleLineeGuidan.1approvatedalConsigliodel AutoritàNazionaleAnticoruzionein

3 data14/09/2016 ad oggeto: Indirizigeneralisul afidamento deiserviziatinenti al architeturaeal ingegneria eaggiornateald.lgs.56/2017condeliberadelconsiglio del Autoritàn.138del21febbraio2018; Vistalanota del08/10/2018conlaqualel Ing.MasimilianoToresiofre 620,00oltre IVA eoneri,perilcolaudodeleoperediurbanizzazioneprimariaperlaconvenzione urbanisticarep raccoltan ; Rilevatochel Ing.MasimilianoToresidiFermo,iscritoal Albodegliingegneridela provinciadifermoaln.a/283,p.i ,chesièresoimmediatamentedisponibile adasumerel incaricoperl esecuzionedelcolaudodeleoperediurbanizzazioneprimaria perlaconvenzioneurbanisticarep raccoltan ,perl importodi 620,00oltre CNPAIAeIVAperuntotaledi 786,66; Acquisito: -ilcuriculum profesionaledel Ing.MasimilianoToresi; - l atestato di regolarità contributiva del Ing. Masimiliano Toresi. rilasciato dal INARCASSA; Consideratocheinquestafaseènecesarioafidaresolamentel esecuzionedelcolaudodele operediurbanizzazioneprimariaperlaconvenzioneurbanisticarep raccolta n ; DatoAtochelaspesanecesariaafarefrontel afidamentoperl esecuzionedelcolaudo, quantificatain 620,00 oltrecnpaiaedivaperuntotaledi 786,66,risultatotalmentea caricodeisoggetilotizzanti. DatoAtocheleprestazionisarannoregolateinconformitàalpresenteprovvedimentoedale condizionidiseguitodeterminatedaconsiderarsiesenziali: Oggetodelservizioafidato:ilservizioconsistenel esecuzionedelcolaudodeleoperedi urbanizzazioneprimariaperlaconvenzioneurbanisticarep raccoltan Tempodiesecuzionedelaprestazione:l espletamentodel incaricodovràpartiredaladatadi esecutivitàdelpresenteatoeconcludersientrotrentagiornidalaconclusionedeleopere, atestatodalacertificazionediultimazionedeilavorieregolareesecuzionedeglistesi,di competenzadeldiretoredeilavori,secondolemodalitàindicatenelepremesedelpresente provvedimento. Modalitàdipagamentodelcompenso:ilcompensosaràliquidatoaltecnicoincaricato al approvazionedelprogeto,dietropresentazionediregolarerichiestadipagamento,previo verificadelcoretoserviziosvoltotramiteilvistodelfunzionariocompetenteappostosula documentazione. Stipuladelcontrato:ilcontrato,dastipularemediantescrituraprivataanormadel art.32 comma14 delcodicedeicontratipubblici,èformalizzatomediantesotoscrizionedela presentedeterminazionediafidamento,soggetaaregistrazioneincasod uso,aisensi del articolo5comma2deldpr 131/86.Perquantononprevistonelpresenteatosi applicanoledisposizionidicuiald.lgs50/2016s.mi.,elealtrenormevigentiinmateriadi contratipubblici; VistalanormativavigentedisetorerelativaalCodicedeiContratiPubbliciD.Lgs.n.50del

4 18/04/2016cosìcomemodificatoedintegratodalDecretoCoretivo(D.Lgs.19/04/2017n. 56); Vistol art.31c.8eal art.36c.2leteraa)delcodicedeicontratipubblici; PROPONE 1)AFFIDAREinviadireta,al Ing.MasimilianoToresi,iscritoal Albodegliingegneri delaprovinciadifermoaln.a/283,p.i l incaricoperl esecuzionedel colaudodeleoperediurbanizzazioneprimariaperlaconvenzioneurbanisticarep raccoltan perl importodi 620,00,oltreoneriprevidenzialiefiscaliperuntotaledi 786,66totalmenteacaricodeisoggetilotizzanti. 2)DAREATTO chelaspesanecesariaafarefrontel afidamentoperl esecuzionedel colaudo,quantificatain 620,00 oltrecnpaiaedivaperuntotaledi 786,66,risulta totalmenteacaricodeisoggetilotizzanti; 3)STABILIREacaricodel'afidatarioiseguentiobblighiaifinidelatracciabilitàdeiflusi finanziari,legge136/2010esuccesivemodificheedintegrazioni: l'afidatariodelpresenteappaltoasumetutigliobblighiditracciabilitàdeiflusifinanziari dicuial'art.3delalegge13agosto2010,n.136esuccesivemodificheedintegrazioni. CodiceCIG:Z0F2605AC2; 4)STABILIREchel espletamentodel incaricodovràpartiredaladatadiesecutivitàdel presenteatoeconcludersientrotrentagiornidalaconclusionedeleopere,atestatodala certificazionediultimazionedeilavorieregolareesecuzionedeglistesi,dicompetenzadel DiretoredeiLavori,secondolemodalitàindicatenelepremesedelpresenteprovvedimento.. 5)DAREATTO,inoltre,cherelativamentealpresenteatononsusistonosituazionidi conflitodiinterese,aisensidel art.42delcodice. 6) DARE ATTO,infine,chelapresenteproceduranonèsoggetaacomunicazione al'autoritànazionaleanticoruzione,esendol importoinferioread ,00. 7)DIDAREATTOcheglielaboratiprodotidovrannoesereconsegnatiaquestoEntesu supportomagneticocontenentetutiglielaborati. MF/mb ILRESPONSABILEDELPROCEDIMENTO Ing.MauroFortuna *************************** ILDIRIGENTESETTORELAVORIPUBBLICI,PROTEZIONECIVILE,AMBIENTE, URBANISTICA,CONTRATTIEAPPALTI Vistalapropostasoprariportata

5 VISTOilDecretodelSindacon.28del17/09/2015conilqualeèstatonominatoilDirigente delsetorell.pp.,ambienteeurbanistica; VISTOilDecretodelSindacon.17del29/05/2018conilqualeèstatoprorogatol incarico finoal30/06/2020deldirigentedelll.pp.,protezionecivile,ambiente,urbanistica, ContratieAppalti,nominatoconDecretodelSindacon.28del17/09/2015; VISTA ladeterminazionedeldirigentedelsetorell.pp.,protezionecivile,ambiente, Urbanistica,ContratieAppalti,n.800del27/12/2017conlaqualevieneindividuataed approvatalanuovamicro-organizzazionedeisetoriconseguentementealloroaccorpamento sotoun unicadirigenzael asegnazionedelemansioniistituzionalinel ambitodele ativitàsvolteal internodeiserviziedufici,nonchél'individuazionedeirup,responsabili deiservizieuficiediulterioriresponsabili; Vistol'art.107delTestoUnicodeleleggisul'ordinamentodeglientilocali,D.Lgs. 18/08/2000n.267adoggeto"Funzionieresponsabilitàdeladirigenza"; VistoloStatutoComunale; Vistol art.183deld.lgsn.267/2000adoggeto Impegnodispesa ; VistoilRegolamentodiContabilità; DETERMINA 1)AFFIDAREinviadireta,al Ing.MasimilianoToresi,iscritoal Albodegliingegneri delaprovinciadifermoaln.a/283,p.i l incaricoperl esecuzionedel colaudodeleoperediurbanizzazioneprimariaperlaconvenzioneurbanisticarep raccoltan perl importodi 620,00,oltreoneriprevidenzialiefiscaliperuntotaledi 786,66totalmenteacaricodeisoggetilotizzanti. 2)DAREATTO chelaspesanecesariaafarefrontel afidamentoperl esecuzionedel colaudo,quantificatain 620,00 oltrecnpaiaedivaperuntotaledi 786,66,risulta totalmenteacaricodeisoggetilotizzanti; 3)STABILIREacaricodel'afidatarioiseguentiobblighiaifinidelatracciabilitàdeiflusi finanziari,legge136/2010esuccesivemodificheedintegrazioni: l'afidatariodelpresenteappaltoasumetutigliobblighiditracciabilitàdeiflusifinanziari dicuial'art.3delalegge13agosto2010,n.136esuccesivemodificheedintegrazioni. CodiceCIG:Z0F2605AC2; 4)STABILIREchel espletamentodel incaricodovràpartiredaladatadiesecutivitàdel presenteatoeconcludersientrotrentagiornidalaconclusionedeleopere,atestatodala certificazionediultimazionedeilavorieregolareesecuzionedeglistesi,dicompetenzadel DiretoredeiLavori,secondolemodalitàindicatenelepremesedelpresenteprovvedimento.. 5)DAREATTO,inoltre,cherelativamentealpresenteatononsusistonosituazionidi

6 conflitodiinterese,aisensidel art.42delcodice. 6) DARE ATTO,infine,chelapresenteproceduranonèsoggetaacomunicazione al'autoritànazionaleanticoruzione,esendol importoinferioread ,00. 7)DIDAREATTOcheglielaboratiprodotidovrannoesereconsegnatiaquestoEntesu supportomagneticocontenentetutiglielaborati. ILDIRIGENTEDELSETTORE LL.PP.,PROTEZIONECIVILE,URBANISTICA,AMBIENTE,CONTRATTIEAPPALTI Dot.AlesandroPaccapelo Peraccetazioneiltecnicoincaricato Ing..